ЭЛЕМЕНТЫ ОСВЕЩЕНИЯ СВЕТОДИОДНОГО ДЕКОРАТИВНОГО

44-ФЗТоварПрочееМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

{'data': [{'title': 'Договор на поставку новогодних гирлянд', 'summary': 'Согласно гражданско-правовому договору бюджетного учреждения, государственное бюджетное учреждение города Москвы и поставщик обязуются поставлять новогодние гирлянды для нужд ГБУ в соответствии с техническим заданием и требованиями законодательства РФ и Москвы.'}, {'title': 'Условия поставки и ценообразования', 'summary': 'Заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с условиями контракта, товар должен быть новым, поставка осуществляется силами и за счет Поставщика, а цена контракта и порядок расчетов определены в документах контракта.'}, {'title': 'Условия оплаты и ценообразования по контракту', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является твердой и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.\n Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика на основании документов, подписанных усиленными квалифицированными электронными подписями.'}, {'title': 'Условия оплаты и поставки товаров', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного документа о приемке, содержащего информацию о сумме платежа, неустойке, ее расчете и итоговой сумме к оплате.\n Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком, а обязательства по оплате считаются исполненными с момента списания средств со счета заказчика.\n Поставка товара должна быть осуществлена в течение 5 рабочих дней с даты заключения контракта, с возможностью досрочной поставки по согласованию с заказчиком.'}, {'title': 'Порядок приемки товаров и условия поставки', 'summary': 'Поставщик обязан согласовать с Заказчиком время и место поставки, а также обеспечить соответствие товаров качеству и характеристикам, указанным в Техническом задании, с возможностью поставки улучшенных товаров по дополнительному соглашению.\n Поставщик также отвечает за транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы, а упаковка и маркировка товаров должны соответствовать ГОСТам или международным стандартам.'}, {'title': 'Условия упаковки и маркировки товара', 'summary': 'Согласно условиям договора, упаковка товара должна соответствовать определенным стандартам, маркировка должна содержать необходимую информацию, а также обеспечивать сохранность товара при транспортировке.\n Поставщик обязан представить отчетные документы и сертификаты качества в электронном виде с использованием УКЭП, а Заказчик в течение 20 рабочих дней должен провести приемку товаров.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и документирование результатов', 'summary': 'Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров на соответствие условиям контракта и может отказаться от их принятия в случае выявления недостатков, после чего Поставщик обязуется устранить их в установленные сроки.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и услуг с УКЭП', 'summary': 'Согласно пунктам 4.13 и 4.14, Заказчик и Поставщик взаимодействуют через информационные системы для подтверждения приемки товаров и услуг, устранения недостатков и предоставления разъяснений в установленные сроки.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и документооборота', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, представления необходимых документов, запроса информации о ходе исполнения обязательств и проведения экспертизы результатов, а также контроля за сроками и порядком поставки товаров.'}, {'title': 'Обязанности сторон по контролю и приемке товаров', 'summary': 'Согласно пунктам 5.1.6 и 5.1.7, Поставщик обязан реагировать на выявленные контрольными органами недостатки поставляемых товаров, а также предоставлять разъяснения при несоответствии товаров условиям контракта.\n Заказчик обязан сообщать о недостатках в течение двух рабочих дней и своевременно принимать и оплачивать товары.\n Поставщик вправе требовать подписания электронного документа о приемке товаров при предоставлении необходимых документов.'}, {'title': 'Обязанности и права поставщика по контракту', 'summary': 'Согласно пунктам 5.3 и 5.4 Контракта, Поставщик обязан обеспечить соответствие Товара требованиям качества и других характеристик, имеет право привлекать субпоставщиков и заменять их в случае необходимости, а также запрашивать у Заказчика разъяснения по вопросам поставки.\n В свою очередь, Поставщик обязан своевременно поставить товары в соответствии с условиями Контракта и предоставить необходимые документы, подтверждающие происхождение товара.'}, {'title': 'Обязательства Поставщика по информированию и соответствию требованиям', 'summary': 'Поставщик обязуется предоставлять Заказчику информацию о ходе исполнения обязательств по контракту по запросу, уведомлять о смене фактического местонахождения в течение 5 дней и соблюдать законодательные и контрактные требования, а также соответствовать единым требованиям к участникам закупки и запретам, установленным правительством РФ.\n Поставщик гарантирует качество товара и обязуется заменить товар при обнаружении недостатков в течение гарантийного срока.'}, {'title': 'Условия гарантии и ответственность за недостатки товара', 'summary': 'Поставщик обязуется обеспечивать качество и безопасность товара, предоставлять гарантию на комплектующие изделия, соответствующую гарантийному сроку основного изделия, и несет ответственность за вред, убытки и недостатки товара в соответствии с законодательством РФ и условиями контракта.'}, {'title': 'Ответственность сторон за ненадлежащее исполнение обязательств', 'summary': 'Согласно статье 7 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042, с установлением размера штрафа в процентах от цены контракта за каждый факт нарушения, за исключением просрочки исполнения обязательств.'}, {'title': 'Условия штрафов и пени за нарушение контракта', 'summary': 'В документе установлены размеры вознаграждения, штрафов и пени за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту, а также порядок начисления пени за просрочку исполнения обязательств, исходя из ключевой ставки Центрального банка РФ.'}, {'title': 'Условия начисления неустоек и штрафов', 'summary': 'Согласно условиям договора, стороны обязаны уплачивать штрафы за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, при этом общая сумма штрафов не может превышать цену контракта; стороны освобождаются от уплаты неустойки в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны; расторжение контракта возможно по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне.'}, {'title': 'Основания для одностороннего расторжения контракта', 'summary': 'Контракт может быть расторгнут по инициативе Заказчика в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа от передачи товара'}, {'title': 'Основания для одностороннего расторжения контракта', 'summary': 'Фрагмент регулирует основания для одностороннего расторжения контракта поставщиком в случае неоднократных нарушений сроков оплаты или необоснованных отказов от приемки товаров со стороны заказчика, а также другие условия, связанные с исполнением контракта.'}, {'title': 'Условия расторжения и обстоятельства непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно условиям контракта, стороны обязаны дать письменный ответ на предложение о расторжении в течение 5 календарных дней, а одностороннее расторжение возможно при соблюдении определенных требований законодательства.\n Также стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы.'}, {'title': 'Обстоятельства непреодолимой силы и продление сроков', 'summary': 'Согласно статье 9, в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, сторона, неспособная выполнить свои обязательства, обязана уведомить другую сторону в письменной форме в течение 5 дней, а срок исполнения обязательств продлевается на время действия таких обстоятельств.\n Статья 10 устанавливает порядок урегулирования споров, предусматривая переговоры и претензионный порядок до обращения в Арбитражный суд города Москвы.'}, {'title': 'Порядок подачи и рассмотрения претензий', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, в случае неполучения ответа на претензию в течение 15 календарных дней, это рассматривается как признание требований.\n Претензия должна содержать наименование и реквизиты сторон, а также обоснованный расчет денежной суммы и приложенные документы.\n Споры по контракту подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы.\n Контракт вступает в силу с момента подписания и имеет срок исполнения 32 рабочих дня, с возможностью приемки товаров после истечения этого срока при определенных условиях.'}, {'title': 'Условия изменения и дополнения контракта', 'summary': 'Согласно статье 11, контракт должен быть зарегистрирован заказчиком в Реестре Контрактов ЕАИСТ, а его изменения и дополнения, оформленные в электронном виде и подписанные сторонами, вступают в силу с момента подписания и подлежат регистрации.\n Статья 12 устанавливает порядок уведомлений сторон и указывает на руководство действующим законодательством РФ в вопросах, не урегулированных контрактом.'}, {'title': 'Регистрация исполнения контракта и приложения к нему', 'summary': 'Согласно условиям контракта, исполнение обязательств поставщиком является основанием для регистрации сведений о контракте в ЕАИСТ, а также предусмотрено использование приложений и согласование на проверки.\n Дополнительно установлены правила электронного взаимодействия сторон, включая обмен документами и информацией через специализированные системы.'}, {'title': 'Условия использования АИС "Портал поставщиков"', 'summary': 'Поставщик обязан создать спецификацию товарно-материальных ценностей (СТЕ) через АИС «Портал поставщиков», а также назначить уполномоченных лиц для работы с электронным документооборотом и обеспечить их усиленными квалифицированными электронными подписями.\n Стороны признают юридическую силу электронных документов, подписанных в рамках АИС.'}, {'title': 'Условия доступа к АИС и реквизиты сторон', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, документ содержит информацию о правилах использования бумажных носителей, порядке доступа к АИС «Портал поставщиков» для электронного документооборота и реквизиты сторон договора, включая юридическое наименование, адреса, контактные данные и банковские реквизиты государственного бюджетного учреждения города Москвы.'}, {'title': 'Реквизиты и характеристики товаров', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте содержатся реквизиты сторон, технические характеристики и описание товаров, а также подписи уполномоченных лиц, подтверждающие заключение контракта на поставку осветительного оборудования.'}, {'title': 'Список закупки уличных гирлянд', 'summary': 'В таблице представлен перечень уличного осветительного оборудования с указанием производителя, модели, количества, единицы измерения, цены за единицу с учетом НДС и итоговой суммы с НДС для каждого товара.'}], 'fileName': 'Проект контракта.pdf'}

Ориентир маржи

Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →

Похожие закупки

• Лот №1
  — заявки до 18.09.2026, Москва
• Лот № 1 - г. Москва, вн. тер.г. муниципальный округ Щербинка, г. Щербинка, ул.Юбилейная, д. 14
  — заявки до 13.10.2026, Москва
• 95/24_Биддинг № 89
  — заявки до 14.09.2026, Москва
• Оказание услуг деятельности кадровых агенств по подбору персонала
  800 000,00 ₽ заявки до 18.09.2026, Москва
• Продажа посредством публичного предложения в электронной форме 23,27% долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «КоПИТАНИЯ»
  7 890 781 000,00 ₽ заявки до 12.10.2026, Москва
• Лот № 24: Исключительное право (патент) на изобретение: «Способ и установка для получения диметилового эфира из синтез-газа», удостоверенное свидетельством Росп
  26 350,00 ₽ заявки до 13.10.2026, Москва
• Ручка со спиральной пружиной для калитки секционных ворот. DoorHan DH25134R
  8 000,00 ₽ заявки до 14.09.2026, Москва
• Закупка материалов для участников 0000-013409
  160 000,00 ₽ заявки до 15.09.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Прочее, Прочее — Москва, Все закупки: Москва