tendik.ru — тендеры с расчётом маржи

ИБП Delta RT-2K (UPS202R2RT2B035)

44-ФЗТоварПрочееМоскваПортал поставщиков

Реестровый номер	10270939
Заказчик	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Диагностический центр № 5 с поликлиническим отделением Департамента здравоохранения города Москвы»
Начальная цена	80 717,67 ₽
Регион	Москва
Закон	44-ФЗ
Опубликовано	12.08.2026
Приём заявок до	13.08.2026 (завершён)
Площадка	Портал поставщиков

Что закупают

Позиция	Количество	Цена за единицу	ОКПД2
ИБП Delta RT-2K (UPS202R2RT2B035)	1.0 шт	80 717,67 ₽	Устройства и блоки питания вычислительных машин

Описание

{'data': [{'title': 'Договор на поставку ИБП для ГБУЗ "ДЦ № 5 ДЗМ"', 'summary': 'Согласно гражданско-правовому договору бюджетного учреждения, государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы и поставщик обязуются к поставке источников бесперебойного питания для нужд ГБУЗ "ДЦ № 5 ДЗМ" в 2026 году, с соблюдением требований законодательства РФ и Москвы.'}, {'title': 'Обязательства по поставке и приемке товаров', 'summary': 'ИК обязуется поставить новые источники бесперебойного питания в соответствии с Техническим заданием и Спецификацией, а Заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с условиями Контракта.'}, {'title': 'Условия оплаты и налогообложения по договору', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны договора согласовали условия оплаты, включая'}, {'title': 'Условия оплаты и приемки товаров', 'summary': 'Согласно указанным пунктам контракта, стороны используют усиленные квалифицированные электронные подписи для оформления документов через автоматизированную информационную систему.\n Оплата производится на основании электронного документа о приемке, содержащего информацию о сумме платежа, неустойке и итоговой сумме к оплате.\n Заказчик может удерживать неустойку за неисполнение обязательств Поставщиком, а обязательства Заказчика считаются исполненными с момента списания средств с его счета.'}, {'title': 'Условия поставки товаров и их приемка', 'summary': 'Согласно условиям контракта, поставщик обязан выполнить поставку товаров в течение 15 рабочих дней с момента заключения контракта, при этом допускается досрочная поставка по согласованию с заказчиком.\n Поставка осуществляется по адресу, указанному в техническом задании, и товары должны соответствовать качеству и характеристикам, предусмотренным техническим заданием.\n Возможна поставка улучшенных товаров с соответствующими изменениями, оформленными в виде дополнительного соглашения.'}, {'title': 'Условия транспортировки и упаковки товара', 'summary': 'Поставщик обязуется осуществлять погрузочно-разгрузочные работы, упаковку и маркировку товара в соответствии с ГОСТ и международными стандартами, а также обеспечивать сохранность товара при транспортировке и уборку упаковки.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и документов', 'summary': 'Заказчик обязан в течение 10 рабочих дней рассмотреть результаты поставки товаров и услуг, провести их приемку и направить Поставщику соответствующий документ о приемке или информацию о выявленных недостатках и сроках их устранения.\n В случае отказа от принятия товаров, Заказчик должен указать причины и предоставить возможность Поставщику устранить недостатки.\n Заказчик также обязан провести экспертизу поставленных товаров для проверки их соответствия условиям контракта.'}, {'title': 'Порядок предоставления разъяснений и устранения недостатков', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, Заказчик обязан формировать и направлять Поставщику в электронной форме через УАИС «Бюджетный учет» информацию о разъяснениях, отказах от принятия товаров и услуг, а также о выявленных недостатках и сроках их устранения.\n Заказчик также обязан принять товары и услуги после устранения недостатков и подписать электронный документ о приемке, который направляется Поставщику.\n В случае получения запроса на разъяснения или информации о дефектах, Поставщик обязан в течение 5 рабочих дней предоставить ответы или устранить недостатки.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и оплаты', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны контракта обязуются к взаимодействию в процессе поставки товаров и услуг, включая предоставление документации и устранение выявленных недостатков, а также к подписанию электронного документа о приемке, являющегося основанием для оплаты и регистрации исполнения контракта.\n Заказчик имеет право требовать надлежащего исполнения обязательств и представления соответствующих документов.'}, {'title': 'Обязанности сторон по контролю и уведомлениям', 'summary': 'Согласно условиям контракта, Поставщик обязан осуществлять контроль за порядком и сроками поставки товаров, а также проводить экспертизу результатов, предусмотренных контрактом, и предоставлять разъяснения по запросам контрольных органов.\n Заказчик обязан сообщать о выявленных недостатках в поставках в течение 5 рабочих дней и своевременно принимать и оплачивать товары в соответствии с условиями контракта.'}, {'title': 'Права и обязанности поставщика по контракту', 'summary': 'Поставщик имеет право требовать подписания электронного документа о приемке товаров, своевременной оплаты, привлекать субпоставщиков и заменять их в случае ненадлежащего исполнения обязательств, а также запрашивать у Заказчика разъяснения по вопросам поставки.\n Поставщик обязан своевременно и качественно поставлять товары в соответствии с контрактом.'}, {'title': 'Обязательства Поставщика по Контракту', 'summary': 'Поставщик обязуется предоставлять Заказчику определенные документы и информацию, соблюдать законодательство РФ и выполнять дополнительные обязательства, предусмотренные контрактом и законодательством.'}, {'title': 'Условия гарантии и устранения недостатков', 'summary': 'Согласно условиям контракта, товар должен соответствовать требованиям, изложенным в техническом задании.\n Гарантийный срок на товары определяется в техническом задании и продлевается на время устранения выявленных недостатков.\n В случае отказа поставщика от составления акта о недостатках, заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с законодательством.\n Поставщик обязан заменить товар при обнаружении недостатков и предъявлении требования о замене.\n Гарантийный срок на комплектующие изделия равен сроку на основное изделие.'}, {'title': 'Условия гарантии и ответственность за недостатки товара', 'summary': 'Поставщик обязуется обеспечивать качество и безопасность товара, предоставлять гарантийные обязательства, возмещать вред и убытки, а также предоставлять полную и достоверную информацию о товаре, неся ответственность за ее'}, {'title': 'Ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств', 'summary': 'Согласно статье 7 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042.\n Размер штрафа за неисполнение обязательств Поставщиком, за исключением просрочки, составляет 10% от Цены контракта.'}, {'title': 'Условия ответственности за нарушение контракта', 'summary': 'В документе установлены штрафы и пени за неисполнение обязательств по контракту, размер которых зависит от цены контракта и характера нарушения.'}, {'title': 'Условия и пределы ответственности сторон', 'summary': 'Согласно условиям контракта, стороны освобождаются от уплаты неустойки за просрочку исполнения обязательств в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны, а также предусмотрены ограничения на общую сумму штрафов за нарушение обязательств.'}, {'title': 'Условия для одностороннего отказа Заказчика', 'summary': 'Согласно пунктам 8.1.1.1-8.1.1.8, Заказчик имеет право на односторонний отказ от исполнения Контракта в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа от передачи товара'}, {'title': 'Основания для одностороннего расторжения контракта', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, документ регулирует основания для расторжения контракта, включая неоднократные нарушения сроков оплаты или необоснованные отказы от приемки товаров со стороны заказчика, а также другие условия, такие как непредставление отгрузочной разнарядки или невзымание товаров заказчиком.\n Также упоминается возможность расторжения контракта по соглашению сторон в соответствии с гражданским законодательством РФ.'}, {'title': 'Условия расторжения и обстоятельства непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны контракта обязаны дать письменный ответ на предложение о расторжении в течение 5 календарных дней, а одностороннее расторжение возможно с соблюдением определенных условий.\n Также предусмотрена ответственность сторон за неисполнение обязательств в случае обстоятельств непреодолимой силы.'}, {'title': 'Уведомление о форс-мажоре и продление сроков', 'summary': 'Согласно статье 9, при наступлении обстоятельств непреодолимой силы сторона обязана уведомить другую сторону в течение 5 дней и продлить срок исполнения обязательств на время действия этих обстоятельств.\n Статья 10 устанавливает порядок урегулирования споров через переговоры и претензионный порядок с возможностью передачи спора в Арбитражный суд города Москвы.'}, {'title': 'Требования к оформлению претензии', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, в случае'}, {'title': 'Изменение и дополнение Контракта по соглашению Сторон', 'summary': 'Согласно условиям контракта, его изменения и дополнения могут быть внесены по соглашению сторон и оформлены в электронном виде через подписание дополнительных соглашений, которые становятся неотъемлемой частью контракта и подлежат регистрации в Реестре Контрактов ЕАИСТ.\n Уведомления сторон осуществляются в письменной или электронной форме, а в случае несоответствия контракту положениям, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.'}, {'title': 'Регистрация исполнения контракта и приложения к нему', 'summary': 'Согласно Контракту, исполнение его условий подлежит регистрации в Реестре Контрактов ЕАИСТ, а также предусмотрены приложения и особые условия электронного взаимодействия Сторон, включая использование АИС «Портал поставщиков» для обмена документами и информацией.'}, {'title': 'Организация электронного документооборота поставщиком', 'summary': 'Стороны договора обязуются использовать электронный документооборот через АИС «Портал поставщиков», включая назначение уполномоченных лиц, получение усиленной электронной подписи и регистрацию в системе, при этом электронные документы признаются равнозначными бумажным.'}, {'title': 'Заголовок: Адреса и реквизиты сторон договора', 'summary': 'Статья 14 Контракта определяет юридические и фактические адреса, реквизиты и контактную информацию Заказчика и оставляет место для внесения данных Поставщика.'}, {'title': 'Спецификация на ИБП Delta RT-2K', 'summary': 'Согласно приложенной спецификации, заказчик обязуется приобрести у поставщика источник бесперебойного питания Delta RT-2K с указанными характеристиками и ценой за единицу в размере 80717.67 рублей, включая НДС.'}], 'fileName': 'Проект контракта.pdf'}

Ориентир маржи

Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →