tendik.ru — тендеры с расчётом маржи

Сумка инкассаторская 400х400мм (брезент)

44-ФЗТоварПрочееМоскваПортал поставщиков

Реестровый номер	10270936
Заказчик	Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы «Финансовый колледж № 35»
Начальная цена	4 147,98 ₽
Регион	Москва
Закон	44-ФЗ
Опубликовано	12.08.2026
Приём заявок до	13.08.2026 (завершён)
Площадка	Портал поставщиков

Что закупают

Позиция	Количество	Цена за единицу	ОКПД2
Сумка инкассаторская 400х400мм (брезент)	6.0 шт	691,33 ₽	Изделия текстильные прочие, не включенные в другие группировки

Описание

{'data': [{'title': 'Условия поставки инкассаторских сумок', 'summary': 'Согласно договору, бюджетное учреждение и поставщик обязуются поставлять инкассаторские сумки согласно техническому заданию и спецификации, соблюдая требования законодательства РФ и Москвы.'}, {'title': 'Обязанности Заказчика по приемке и оплате товара', 'summary': 'Заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с условиями контракта, товар должен быть новым, поставка осуществляется силами и за счет Поставщика, моментом поставки считается доставка товара и подписание усиленными квалифицированными электронными подписями документа о приемке; цена контракта и порядок расчетов определяются в соответствии с указанными в тексте суммами и условиями налогообложения.'}, {'title': 'Условия оплаты и ценообразования в контракте', 'summary': 'Согласно условиям договора, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является фиксированной и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.\n Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика на основании документа о приемке, подписанного усиленными квалифицированными электронными подписями.'}, {'title': 'Условия оплаты и приемки товаров', 'summary': 'Согласно документу, оплата по контракту производится на основании электронного Документа о приемке, содержащего информацию о сумме к оплате, неустойке, ее расчете и итоговой сумме.\n Заказчик может удерживать неустойку за неисполнение обязательств Поставщиком и считает свои обязательства исполненными с момента списания средств со своего счета.\n Поставка товаров должна быть осуществлена в течение 10 рабочих дней с даты заключения контракта, с возможностью досрочной поставки по согласованию с Заказчиком.'}, {'title': 'Условия поставки и упаковки товаров', 'summary': 'Поставщик обязан согласовать с Заказчиком условия поставки, включая время, место и дату, и обеспечить соответствие товаров качеству и характеристикам, указанным в Техническом задании, с возможностью улучшенных характеристик по дополнительному соглашению.\n Поставщик также отвечает за транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы, а упаковка и маркировка товаров должны соответствовать стандартам.'}, {'title': 'Условия маркировки и упаковки товара', 'summary': 'Поставщик обязан обеспечить соответствие маркировки упаковки товара, ее сохранность при транспортировке и вывоз упаковки в течение одного дня после поставки, а также предоставить Заказчику отчетные документы и сертификаты качества в электронном виде с ЭЦП в установленные сроки.\n Заказчик в свою очередь должен рассмотреть полученные документы и провести приемку товаров в течение 20 рабочих дней.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и услуг', 'summary': 'Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров на соответствие условиям контракта, после чего может направить Поставщику информацию о разъяснениях, мотивированном отказе от принятия товаров или перечне выявленных недостатков с указанием сроков их устранения.\n Поставщик обязуется устранить недостатки за свой счет в установленные сроки.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и услуг с УКЭП', 'summary': 'Согласно пунктам 4.13 и 4.14, Заказчик и Поставщик обязаны взаимодействовать через АИС «Портал поставщиков», используя УКЭП для подписи электронных документов.\n Поставщик должен устранять недостатки товаров и предоставлять разъяснения по запросам Заказчика в установленные сроки.'}, {'title': 'Условия приемки и оплаты товаров', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны контракта обязуются обмениваться электронными документами для подтверждения исполнения обязательств и оплаты поставленных товаров, а также регистрации сведений об исполнении контракта в ЕАИСТ.\n Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, представления документов, информации о ходе исполнения контракта, осуществлять контроль за поставками и выбирать способ проведения экспертизы результатов контракта.'}, {'title': 'Порядок контроля и приемки товаров', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, документ содержит положения о контроле за исполнением контракта, обязанности сторон и права поставщика на требование подписания электронного документа о приемке товаров.'}, {'title': 'Обязанности и права поставщика по контракту', 'summary': 'Поставщик обязуется поставлять товары в соответствии с условиями контракта, может привлекать субпоставщиков без изменения стоимости и количества товаров, а также заменять субпоставщиков в случае необходимости и предоставлять документы, подтверждающие происхождение товаров.'}, {'title': 'Уведомление об изменении местонахождения и гарантии качества товара', 'summary': 'Поставщик обязан предоставлять информацию о своем фактическом местонахождении, соблюдать законодательство и условия контракта, соответствовать требованиям к участникам закупки и не нарушать установленные запреты.\n Также Поставщик гарантирует качество товара и устраняет выявленные недостатки в течение гарантийного срока.'}, {'title': 'Условия гарантии и порядок устранения недостатков', 'summary': 'Согласно условиям договора, при обнаружении недостатков товара Заказчик вправе потребовать от Поставщика составления Акта о недостатках и устранения выявленных дефектов в рамках продленного гарантийного срока.\n В случае отказа Поставщика от подписания Акта, Заказчик может провести экспертизу и возместить расходы на ее проведение в соответствии с Гражданским кодексом РФ.\n Поставщик обязан заменить товар при обнаружении недостатков и предоставляет гарантийный срок на комплектующие изделия, равный сроку на основное изделие.'}, {'title': 'Ответственность сторон за нарушение условий контракта', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны контракта несут ответственность за обеспечение безопасности товара, возмещение вреда и убытков в соответствии с Гражданским кодексом РФ и другими нормативными актами, а также обязаны предоставлять полную и достоверную информацию о товаре.'}, {'title': 'Условия начисления штрафов за нарушение контракта', 'summary': 'В данном фрагменте документа установлены правила определения размера штрафов за ненадлежащее исполнение обязательств сторонами контракта, а также процентные ставки штрафов в зависимости от цены контракта и его исполнителя.'}, {'title': 'Условия ответственности за нарушение обязательств', 'summary': 'В соответствии с условиями контракта, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств предусмотрены штрафы и пени, размер которых зависит от цены контракта и ключевой ставки Центрального банка РФ.\n Общая сумма штрафов не может превышать цену контракта, а неустойка не начисляется в случаях, не оговоренных в контракте.'}, {'title': 'Условия ответственности за просрочку и недопоставку', 'summary': 'Согласно условиям контракта, в случае просрочки исполнения обязательств по вине одной из сторон или вследствие обстоятельств непреодолимой силы, предусмотрена ответственность в виде возврата излишне уплаченных средств и уплаты неустойки.\n Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне при определенных условиях, включая поставку товаров ненадлежащего качества или некомплектных.'}, {'title': 'Основания для расторжения договора по вине Поставщика', 'summary': 'Согласно указанным пунктам, контракт может быть расторгнут в случае неоднократного нарушения сроков и объемов поставки товаров, отказа Поставщика от передачи товара, невыполнения обязанности по страхованию товара, несоответствия Поставщика требованиям технического задания и другим условиям контракта, подтвержденных экспертизой, а также нарушения запретов, установленных законодательством.\n Расторжение контракта по инициативе Поставщика возможно при неоднократных нарушениях Заказчиком сроков оплаты.'}, {'title': 'Условия для одностороннего расторжения договора', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, документ содержит условия для расторжения контракта, включая неоднократный необоснованный отказ Заказчика от приемки товаров и оплаты, а также порядок расторжения по соглашению сторон и в одностороннем порядке в соответствии с законодательством РФ.'}, {'title': 'Заголовок: Освобождение от ответственности за обстоятельства непреодолимой силы', 'summary': 'Статья 9 Контракта освобождает Стороны от ответственности за неисполнение обязательств в случае обстоятельств непреодолимой силы, требующих подтверждения и уведомления другой Стороны в установленные сроки.'}, {'title': 'Урегулирование споров и претензий', 'summary': 'Согласно статье 10 Контракта, стороны обязуются урегулировать споры путем переговоров и составления дополнительных соглашений, а также соблюдать претензионный порядок с письменными ответами в течение 15 календарных дней.'}, {'title': 'Условия и порядок подачи претензий', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются к предоставлению документов и информации для рассмотрения претензий, а также к разрешению споров через Арбитражный суд Москвы.\n Контракт вступает в силу с момента подписания и имеет срок исполнения в 37 рабочих дней, с возможностью изменения и дополнения по соглашению сторон.'}, {'title': 'Уведомления и исполнение контракта', 'summary': 'Согласно статье 12 Контракта, уведомления сторон осуществляются в письменной форме с соблюдением определенных условий доставки, а также руководствуются действующим законодательством РФ.\n Полное выполнение обязательств поставщиком является основанием для регистрации исполнения Контракта в Реестре Контрактов ЕАИСТ.'}, {'title': 'Условия электронного взаимодействия сторон', 'summary': 'Согласно пункту 13.1, стороны используют электронные системы для обмена документами и информацией, а Поставщик обязан проверять наличие стандартной товарной единицы в АИС «Портал поставщиков» и создавать её при необходимости.\n В пункте 13.2 указано, что Поставщик назначает уполномоченных лиц для организации электронного документооборота и обеспечивает получение усиленной квалифицированной электронной подписи.'}, {'title': 'Использование электронных документов и подписей', 'summary': 'Стороны договора обязуются использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для подписания документов в электронной форме, признавая их равную юридическую силу с документами на бумажных носителях.\n Электронные документы не требуют дублирования бумажными носителями, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.'}, {'title': 'Реквизиты сторон договора', 'summary': 'Данный фрагмент содержит информацию о юридических и фактических адресах, контактных данных и реквизитах сторон, участвующих в договоре, а также банковские реквизиты и контактные данные получателя платежей.'}, {'title': 'Заголовок: Заказ на поставку инкассаторских сумок', 'summary': 'Договоренность о поставке 6 единиц инкассаторских сумок размером 400х400 мм из брезента, стоимостью 691.33 руб. за единицу (включая НДС), общая сумма заказа составляет 4147.98 руб. (включая НДС).'}], 'fileName': 'Проект контракта.pdf'}

Ориентир маржи

Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →