44-ФЗТоварМедизделия и расходникиМоскваПортал поставщиков
| Реестровый номер | 10270864 |
|---|---|
| Заказчик | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1354 «Вектор» |
| Начальная цена | 27 200,00 ₽ |
| Регион | Москва |
| Закон | 44-ФЗ |
| Опубликовано | 12.08.2026 |
| Приём заявок до | 13.08.2026 (завершён) |
| Площадка | Портал поставщиков |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Спринцовка 30 мл | 30.0 шт | 250,00 ₽ | Шприцы, иглы, катетеры, канюли и аналогичные инструменты; офтальмологические и прочие приборы, устройства и инструменты, не включенные в другие группировки |
| Пипетка для переноса жидкости (Пастера) 5 мл. нестерильная, уп.500 шт.,FL medical | 1.0 упак | 3 500,00 ₽ | Реагенты диагностические |
| Аминоуксусная кислота CAS 56-40-6 | 2.0 кг | 1 500,00 ₽ | Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие, не включенные в другие группировки |
| Алонж АИ Лаборатория школьного оборудования 50мм | 6.0 шт | 1 200,00 ₽ | Реагенты диагностические |
| Трубка силиконовая медицинская 4*1,5 | 10.0 м | 200,00 ₽ | Трубки, шланги и рукава прочие пластмассовые |
| Стаканчик СВ-19/9 40х25 мм | 20.0 шт | 200,00 ₽ | Посуда для лабораторных целей стеклянная |
{'data': [{'title': 'Условия поставки товаров для медкласса ГБОУ', 'summary': 'Согласно гражданско-правовому договору № _, государственное бюджетное учреждение "Школа № 1354 «Вектор»" и поставщик обязуются поставку товаров для медицинского класса в соответствии с техническим заданием и требованиями законодательства РФ и Москвы.'}, {'title': 'Условия поставки и ценообразования', 'summary': 'Заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с Техническим заданием и Спецификацией, товар должен быть новым, поставка осуществляется силами Поставщика с момента доставки и подписания необходимых документов.\n Цена контракта составляет указанную сумму, включая НДС или без него в зависимости от условий.'}, {'title': 'Условия оплаты и ценообразования', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта фиксирована и включает все расходы Поставщика, а оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа.'}, {'title': 'Условия оплаты и поставки товаров по контракту', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного документа о приемке, содержащего информацию о сумме платежа, неустойке, ее расчете и итоговой сумме к оплате.\n Заказчик обязан оплатить товары в течение 7 рабочих дней после подписания документа о приемке, а поставка товаров должна быть осуществлена в течение 10 рабочих дней с даты заключения контракта, с возможностью досрочной поставки по согласованию с заказчиком.'}, {'title': 'Порядок приемки товаров и условия поставки', 'summary': 'Статья 4 регулирует порядок приемки товаров, включая согласование времени и места поставки, соответствие товаров техническому заданию и возможность поставки улучшенных товаров с оформлением дополнительного соглашения.'}, {'title': 'Требования к маркировке и упаковке товара', 'summary': 'Согласно условиям договора, товар должен быть маркирован с указанием наименования изделия, фирмы-изготовителя, места нахождения изготовителя, даты выпуска и гарантийного срока службы, а упаковка должна соответствовать маркировке и обеспечивать сохранность товара при транспортировке.\n Упаковка подлежит уборке и вывозу за счет поставщика в течение одного дня после поставки.\n Поставщик обязан предоставить заказчику отчетные документы и сертификаты качества в электронном виде с ЭЦП в срок до окончания поставки.\n Заказчик в течение 10 рабочих дней рассматривает результаты и осуществляет приемку товаров, направляя поставщику подписанный ЭЦП электронный документ о приемке.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и услуг', 'summary': 'Фрагмент документа описывает процедуру приемки товаров и услуг, включая требования к предоставлению разъяснений, мотивированного отказа от принятия или информации о недостатках с указанием сроков их устранения.\n Указано также на обязанность Поставщика устранить выявленные недостатки за свой счет.\n Заказчик вправе проводить экспертизу поставленных товаров своими силами или с привлечением экспертов.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и услуг', 'summary': 'Согласно пунктам 4.13 и 4.14, Заказчик обязан принять товары после устранения недостатков и подписать УКЭП электронный документ о приемке, а Поставщик должен предоставить разъяснения или устранить дефекты в установленные сроки при получении соответствующих требований от Заказчика.'}, {'title': 'Условия приемки и оплаты товаров', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, запрашивать документы, подтверждающие исполнение обязательств, и осуществлять контроль за поставкой товаров, а также выбирать способ проведения экспертизы результатов, предусмотренных Контрактом.'}, {'title': 'Права и обязанности сторон по контракту', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту договора, заказчик и поставщик обязаны соблюдать определенные процедуры в случае обнаружения несоответствий в количестве, ассортименте, комплектности и стоимости товаров, а также в случае выявления недостатков при поставке.\n Заказчик должен своевременно сообщать о выявленных недостатках и принимать товары в соответствии с условиями договора, в то время как поставщик имеет право требовать подписания электронного документа о приемке товаров при соблюдении определенных условий.'}, {'title': 'Обязанности и права поставщика по контракту', 'summary': 'Поставщик обязуется поставлять товары в соответствии с условиями контракта, может привлекать субподрядчиков и заменять их в случае необходимости, а также предоставлять документы, подтверждающие происхождение товаров.'}, {'title': 'Уведомление об изменении местонахождения и гарантии качества', 'summary': 'Поставщик обязан предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств, своевременно уведомлять Заказчика об изменении своего фактического местонахождения и соответствовать законодательным требованиям, а также гарантировать качество товаров в соответствии с условиями Контракта и Технического задания.'}, {'title': 'Условия гарантии и порядок замены товара', 'summary': 'Согласно условиям договора, при обнаружении недостатков товара Заказчик может потребовать их устранения в рамках продленного гарантийного срока или замены товара, а также проведения экспертизы с последующим возмещением расходов на нее.\n Гарантийный срок на комплектующие изделия соответствует сроку на основное изделие.'}, {'title': 'Ответственность сторон за нарушение условий контракта', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны контракта обязуются соблюдать требования безопасности и сертификации, а также несут ответственность за вред, убытки и недостатки товара в соответствии с Гражданским кодексом РФ и другими нормативными актами.'}, {'title': 'Утверждение правил начисления штрафа за нарушение контракта', 'summary': 'Утверждены правила определения размера штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств по контракту, с учетом цены контракта и его объема.'}, {'title': 'Условия ответственности за нарушение обязательств', 'summary': 'Согласно условиям контракта, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств предусмотрены штрафы и пени, размер которых зависит от цены контракта и ключевой ставки Центрального банка РФ.\n Общая сумма штрафов не может превышать цену контракта.'}, {'title': 'Условия ответственности за нарушение обязательств', 'summary': 'Согласно условиям контракта, в случае просрочки исполнения обязательств по вине одной из сторон или вследствие обстоятельств непреодолимой силы, предусмотрена ответственность в виде неустойки.\n При обнаружении неполной поставки или завышения стоимости товара, Поставщик обязан возвратить излишне уплаченные средства Заказчику.\n Неустойка не освобождает от исполнения обязательств, а для подтверждения неисполнения обязательств Заказчик может использовать фото- и видеоматериалы.\n Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне Заказчиком в случае поставки товаров ненадлежащего качества или некомплектности, если поставщик не устранил недостатки в установленный срок.'}, {'title': 'Основания для расторжения договора поставки товаров', 'summary': 'Согласно пунктам 8.1.1 и 8.1.2, контракт может быть расторгнут в случае неоднократного нарушения сроков и объемов поставки товаров, отказа Поставщика от передачи товара, невыполнения обязанности по страхованию товара, несоответствия Поставщика требованиям технического задания и другим условиям контракта, подтвержденных экспертизой, а также нарушения запретов, установленных законодательством.\n Расторжение контракта по инициативе Поставщика возможно при неоднократных нарушениях Заказчиком сроков оплаты.'}, {'title': 'Условия для одностороннего расторжения договора', 'summary': 'Согласно условиям договора, Заказчик может быть признан виновным в случае неоднократного необоснованного отказа от приемки товаров, необоснованного отказа от оплаты, непредставления отгрузочной разнарядки в срок, а также невыборки товаров в установленный срок.\n Расторжение договора по соглашению сторон и в одностороннем порядке регулируется гражданским законодательством РФ и специальными положениями договора соответственно.'}, {'title': 'Заголовок: Освобождение от ответственности при обстоятельствах непреодолимой силы', 'summary': 'Статья 9 Контракта освобождает Стороны от ответственности за неисполнение обязательств в случае обстоятельств непреодолимой силы, при условии уведомления другой Стороны в течение 5 календарных дней с момента их возникновения.'}, {'title': 'Урегулирование споров и претензий по договору', 'summary': 'Согласно статье 10 Контракта, стороны обязуются урегулировать споры через переговоры и претензионный порядок, с возможностью оформления дополнительных соглашений и передачи спора в Арбитражный суд города Москвы после неудачных попыток урегулирования.\n Претензия должна быть направлена в письменном виде с указанием необходимых реквизитов и рассмотрена в течение 15 календарных дней.'}, {'title': 'Порядок подачи и рассмотрения претензий', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, в случае возникновения споров стороны обязаны приложить к претензии необходимые документы и могут указать дополнительные сведения для урегулирования спора.\n Споры разрешаются в Арбитражном суде города Москвы.\n Контракт вступает в силу с момента подписания и имеет срок исполнения в 27 рабочих дней, при этом его изменения и дополнения возможны по соглашению сторон и оформляются в виде дополнительных соглашений.'}, {'title': 'Уведомления и исполнение контракта', 'summary': 'Согласно статье 12 Контракта, уведомления сторон осуществляются в письменной форме с использованием различных каналов связи, а также предусмотрено руководство действующим законодательством РФ в случае'}, {'title': 'Проверки соблюдения условий предоставления субсидии', 'summary': 'Согласно пункту 5, Поставщик согласен на проведение проверок со стороны органов власти и контроля в отношении соблюдения условий предоставления субсидии.\n Статья 13 регламентирует особые условия электронного взаимодействия Сторон, включая обмен электронными документами через АИС «Портал поставщиков» и создание стандартных товарных единиц для оформления приемки товара.'}, {'title': 'Использование электронных документов и подписей', 'summary': 'Стороны договора обязуются использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для подписания электронных документов в АИС «Портал поставщиков», признавая их равную юридическую силу с бумажными документами.'}, {'title': 'Информация о юридическом лице - Школа № 1354 "Вектор"', 'summary': 'Данный фрагмент содержит информацию о юридических и фактических адресах, контактных данных, ИНН, КПП, ОГРН, реквизитах банка и сайте ГБОУ Школа № 1354 «Вектор», а также контактные данные поставщика и заместителя директора школы.'}, {'title': 'Спецификация лабораторного оборудования', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте перечислены различные лабораторные материалы и оборудование, включая пипетки, аминоуксусную кислоту, соединительные элементы, силиконовые трубки и стаканчики, с указанием их характеристик и цен.'}, {'title': 'Спецификация товаров для поставки', 'summary': 'Согласно приложению № 2 к контракту, сторона "МИНИМЕД" обязуется поставить товары согласно спецификации, включая стаканчик СВ-19/9 и медицинские приспособления, с указанием количества, единицы измерения, цены за единицу и общей суммы с учетом НДС.'}], 'fileName': 'Проект контракта.pdf'}
Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.
Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →
Ещё: Все закупки заказчика, Медизделия и расходники, Медизделия и расходники — Москва, Все закупки: Москва