ТОВАРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ

44-ФЗТоварПрочееМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

{'data': [{'title': 'Условия поставки строительных товаров для школы', 'summary': 'Согласно гражданско-правовому договору бюджетного учреждения № _, государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1788» и поставщик обязуются поставлять строительные товары для уроков технологии в соответствии с требованиями законодательства РФ и города Москвы, а также условиями технического задания.'}, {'title': 'Условия поставки и ценообразования', 'summary': 'Заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с техническим заданием и спецификациями, а также подписать документы о приемке после доставки товара Поставщиком.\n Цена контракта и порядок расчетов определяются в соответствии с указанными условиями.'}, {'title': 'Условия оплаты и расчеты по контракту', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ после фактической поставки товаров, без авансового платежа, и включает все затраты Поставщика, за исключением случаев изменения цены, предусмотренных законодательством.'}, {'title': 'Условия оплаты и поставки товаров', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится в течение 7 рабочих дней после подписания документа о приемке, который должен содержать информацию о сумме оплаты, неустойке, ее расчете и итоговой сумме платежа.\n Заказчик может удерживать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком, а обязательства по оплате считаются исполненными с момента списания средств со счета заказчика.\n Поставка товара должна быть осуществлена в течение 5 рабочих дней с даты заключения контракта, с возможностью досрочной поставки по согласованию с заказчиком.'}, {'title': 'Порядок приемки товаров и условия поставки', 'summary': 'Статья 4 регулирует порядок приемки товаров, включая согласование времени и места поставки, соответствие товаров качеству и характеристикам Технического задания, а также процедуру внесения изменений в контракт и условия поставки и упаковки товаров.'}, {'title': 'Условия маркировки и упаковки товара', 'summary': 'Согласно условиям договора, маркировка товара и упаковки должна содержать определенные данные, упаковка должна обеспечивать сохранность товара, а после поставки упаковка должна быть убрана силами Поставщика.\n Поставщик обязан предоставить Заказчику отчетные документы и сертификаты качества в электронном виде с ЭЦП, после чего Заказчик в течение 15 рабочих дней должен рассмотреть и принять товар.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и услуг', 'summary': 'Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров на соответствие условиям контракта и может отказаться от их принятия в случае выявления недостатков, после чего поставщик обязан устранить их за свой счет в установленные сроки.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и услуг с УКЭП', 'summary': 'Согласно указанным положениям, отчет об устранении недостатков/дефектов должен быть направлен через УАИС «Бюджетный учет», подписан УКЭП и направлен Поставщику.\n В случае принятия Заказчиком решения об устранении недостатков/дефектов, он принимает товары и подписывает электронный Документ о приемке.\n При получении запроса на разъяснения или отказ от принятия, Поставщик обязан предоставить необходимые разъяснения или устранить дефекты в установленные сроки.'}, {'title': 'Условия приемки и оплаты товаров', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, представления необходимых документов, запроса информации о ходе исполнения обязательств и проведения экспертизы результатов, а также контроля за сроками и порядком поставки товаров.'}, {'title': 'Порядок уведомления о недостатках товаров', 'summary': 'Согласно условиям контракта, заказчик обязан сообщать поставщику о выявленных недостатках товаров и своевременно принимать и оплачивать поставки, в то время как поставщик имеет право требовать подписания электронного документа о приемке товаров и может вызываться для объяснений при обнаружении несоответствий.'}, {'title': 'Обязанности и права поставщика по контракту', 'summary': 'Поставщик обязан поставлять товар, соответствующий требованиям качества и количества, может привлекать субпоставщиков без изменения условий контракта и заменять их в случае ненадлежащего исполнения, а также запрашивать у Заказчика разъяснения по вопросам поставки.'}, {'title': 'Обязанности Поставщика и Гарантии на Товар', 'summary': 'Поставщик обязуется предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по запросу Заказчика, уведомлять о смене фактического местонахождения в течение 5 дней, соответствовать законодательным требованиям и соблюдать установленные запреты.\n Также Поставщик гарантирует качество товара и обязуется заменить товар при обнаружении недостатков в течение гарантийного срока.'}, {'title': 'Условия гарантии и ответственности за товар', 'summary': 'Поставщик обязуется обеспечивать качество и безопасность товара, предоставлять гарантийный срок и нести ответственность за вред, причиненный товарами, а также за убытки в случае отзыва товара.'}, {'title': 'Ответственность сторон за ненадлежащее исполнение обязательств', 'summary': 'Согласно статье 7 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ №1042 от 30.08.2017, с установлением размера штрафа в процентах от цены контракта.\n Поставщик отвечает за недостатки товара без гарантийного срока, если они возникли до передачи товара Заказчику или по причинам до этого момента.'}, {'title': 'Условия штрафов и пени за неисполнение обязательств', 'summary': 'В документе установлены штрафы и пени за неисполнение обязательств сторонами контракта, размер которых зависит от цены контракта и характера нарушения.'}, {'title': 'Условия ответственности и расторжения контракта', 'summary': 'Согласно условиям контракта, общая сумма штрафов за нарушение обязательств не может превышать цену контракта, а стороны освобождаются от уплаты неустойки в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны.'}, {'title': 'Основания для расторжения контракта по инициативе заказчика', 'summary': 'Контракт может быть расторгнут Заказчиком в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа Поставщика от передачи товаров'}, {'title': 'Основания для одностороннего расторжения контракта', 'summary': 'Фрагмент регулирует основания для одностороннего расторжения контракта поставщиком в случае неоднократных нарушений сроков оплаты или необоснованных отказов от приемки товаров со стороны заказчика, а также другие условия, связанные с исполнением контракта.'}, {'title': 'Условия расторжения и обстоятельства непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно условиям контракта, сторона, получившая предложение о расторжении, обязана ответить в письменной форме в течение пяти календарных дней, а одностороннее расторжение возможно при соблюдении определенных законодательных требований.\n Также стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы.'}, {'title': 'Обстоятельства непреодолимой силы и продление сроков', 'summary': 'Согласно статье 9, в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, сторона должна уведомить другую сторону в течение 5 дней и продлить срок исполнения обязательств на время действия этих обстоятельств.\n Статья 10 устанавливает порядок урегулирования споров, предусматривая переговоры и претензионный порядок до обращения в Арбитражный суд города Москвы.'}, {'title': 'Условия подачи и рассмотрения претензий', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, в случае неполучения ответа на претензию в течение 15 календарных дней, это расценивается как признание требований претензии.\n В претензии должны быть указаны данные сторон, истребуемая сумма и ее расчет, а также приложены необходимые документы.\n Споры по контракту подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы.\n Контракт вступает в силу со дня подписания и имеет срок исполнения в 27 рабочих дней, с возможностью приемки товаров после истечения этого срока при определенных условиях.'}, {'title': 'Условия изменения и дополнения контракта', 'summary': 'Согласно статье 12 Контракта, уведомления между сторонами осуществляются в письменной форме или электронно, а также через факсимильную связь и электронную почту, с определёнными правилами их считать полученными.\n В случае'}, {'title': 'Особые условия электронного взаимодействия Сторон', 'summary': 'Согласно условиям контракта, поставщик обязан выполнить ряд действий, включая регистрацию исполнения контракта в Реестре Контрактов ЕАИСТ и согласие на проверки со стороны органов власти.\n Контракт включает приложения с техническим заданием и спецификацией, а также предусматривает электронное взаимодействие сторон с использованием УКЭП и специализированных информационных систем.'}, {'title': 'Условия использования АИС "Портал поставщиков"', 'summary': 'Поставщик обязан создать спецификацию товарно-материальных ценностей (СТЕ) через функционал АИС «Портал поставщиков», назначить уполномоченных лиц для работы в системе, обеспечить получение усиленной квалифицированной электронной подписи и использовать ее для подписания электронных документов, признавая их равную юридическую силу с бумажными документами.'}, {'title': 'Условия доступа к АИС и реквизиты сторон', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, статья 14 содержит адреса, реквизиты и подписи Заказчика в лице ГБОУ Школа № 1788, а также неполные данные Поставщика.'}, {'title': 'Реквизиты организации и товары', 'summary': 'Краткая суммаризация: В представленном тексте содержатся реквизиты организации, а также описание и цены на инструменты и расходные материалы для обработки дерева и металла, включая ножовку по дереву, полотна для ручного лобзика и набор пилок для электролобзика.'}, {'title': 'Спецификация набора бит RYOBI RAK17SD', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: В представленных фрагментах содержатся описания различных наборов инструментов и материалов, включая набор бит RYOBI RAK17SD, универсальный клей "Момент Кристалл прозрачный" и набор для выпиливания ЗУБР 10 предметов, а также плоскогубцы MATRIX 160 мм и молоток КВТ весом 300 грамм.'}, {'title': 'Характеристики металлопроката и клея', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте содержится информация о различных товарах и их характеристиках, включая вес, размеры, материалы и цены за штуку.'}, {'title': 'Спецификация товаров для контракта', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: В документе представлена спецификация товаров, включая прибор для выжигания, изоленту, проволоку, торкабель и инструменты (набор напильников и кругогубцы), с указанием характеристик, производителей, моделей, количества, единицы измерения, цены за единицу и общей суммы с учетом НДС.'}, {'title': 'Сумма платежа и идентификационный номер', 'summary': 'Суммаризация не требуется, так как предоставленный текст не содержит юридически значимых данных или текста, подлежащего суммаризации.'}], 'fileName': 'Проект контракта.pdf'}

Ориентир маржи

Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →

Похожие закупки

• Срочно Закупка Знаков отличия
  — заявки до 14.09.2026, Москва
• Анализ рынка на оказание комплексных архивных услуг и обработки досье заемщиков
  — заявки до 17.09.2026, Москва
• Аксессуары
  380 040,00 ₽ заявки до 10.09.2026, Москва
• Аукцион в электронной форме на право размещения некапитального объекта - плоскостной парковки по адресу: Большой Полуярославский пер., д. 14, площадью 296 кв.м
  241 014,23 ₽ заявки до 12.10.2026, Москва
• Лот №1
  420 300,00 ₽ заявки до 05.10.2026, Москва
• Реализация оборудования, бывшего в употреблении, на территории г.Москва ПАО «Ростелеком»
  1 800 327,70 ₽ заявки до 13.10.2026, Москва
• Реализация оборудования, бывшего в употреблении, на территории г.Москва ПАО «Ростелеком»
  13 652 511,30 ₽ заявки до 14.10.2026, Москва
• Продажа б/у кассового оборудования
  — заявки до 17.09.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Прочее, Прочее — Москва, Все закупки: Москва