Проволока для рукоделия и творчества Астра 2,0мм 15м

44-ФЗТоварПрочееМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

{'data': [{'title': 'Договор на поставку проволоки для рукоделия', 'summary': 'Согласно гражданско-правовому договору № _, государственное бюджетное учреждение "Школа № 1788" и поставщик обязуются поставку проволоки для рукоделия в соответствии с техническим заданием и требованиями законодательства РФ и Москвы.'}, {'title': 'Условия поставки и ценообразования', 'summary': 'Согласно контракту, заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с техническим заданием и спецификациями, товар должен быть новым, поставка осуществляется силами и за счет поставщика, моментом поставки считается доставка товара и подписание документов о приемке.\n Цена контракта составляет указанную сумму, включая НДС или без него в зависимости от условий.'}, {'title': 'Условия оплаты и ценообразования по контракту', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является твердой и не подлежит изменению в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.\n Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика на основании документов, подписанных усиленными квалифицированными электронными подписями через автоматизированную информационную систему.'}, {'title': 'Условия оплаты и поставки товаров по контракту', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного документа о приемке, содержащего информацию о сумме платежа, неустойке, ее расчете и итоговой сумме к оплате.\n Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком.\n Обязательства Заказчика считаются исполненными с момента списания средств с его счета.\n Поставка товара должна быть осуществлена в течение 5 рабочих дней с даты заключения контракта, с возможностью досрочной поставки по согласованию с Заказчиком.'}, {'title': 'Порядок приемки товаров и условия поставки', 'summary': 'Поставщик обязан согласовать с Заказчиком время и место поставки, а также обеспечить соответствие товаров качеству и характеристикам, указанным в Техническом задании, с возможностью улучшения характеристик по согласованию сторон и оформлению дополнительного соглашения.'}, {'title': 'Условия упаковки и маркировки товара', 'summary': 'Согласно условиям договора, упаковка товара должна соответствовать международным стандартам, маркировка должна содержать определенные данные, упаковка обеспечивать сохранность товара при транспортировке, а также предусмотрена процедура уборки упаковки и представления отчетных документов и сертификатов качества.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и услуг', 'summary': 'Заказчик обязан направить Поставщику электронный документ о приемке товаров с УКЭП, а также может предоставить разъяснения, отказаться от принятия товаров или указать на недостатки и сроки их устранения.\n В случае отказа от принятия, Заказчик отклоняет документ о приемке, а Поставщик обязуется устранить недостатки в установленный срок.\n Заказчик также обязан провести экспертизу поставленных товаров для проверки их соответствия условиям контракта.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и услуг с УКЭП', 'summary': 'Согласно пунктам 4.13 и 4.14, УАИС «Бюджетный учет» используется для электронного обмена документами между Заказчиком и Поставщиком, включая отчеты об устранении недостатков и предоставление разъяснений в установленные сроки.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и документооборот', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, представления необходимых документов, информации о ходе исполнения обязательств и проведения экспертизы результатов, а также осуществления контроля за поставкой товаров.'}, {'title': 'Обязанности сторон по контролю и приемке товаров', 'summary': 'Согласно пунктам 5.1.6 и 5.1.7, Поставщик обязан сообщать о выявленных недостатках товаров, а также представлять объяснения при обнаружении несоответствий поставленных товаров условиям контракта.\n Заказчик обязан информировать Поставщика о недостатках в течение двух рабочих дней и своевременно принимать и оплачивать товары.\n Поставщик вправе требовать подписания электронного документа о приемке товаров при предоставлении необходимых документов.'}, {'title': 'Обязанности и права поставщика по контракту', 'summary': 'Согласно статьям 5.3 и 5.4 Контракта, Поставщик обязан обеспечить соответствие Товара требованиям качества и других характеристик, своевременно поставлять товары, привлекать субпоставщиков без изменения стоимости и количества товаров, а также предоставлять необходимые документы, подтверждающие происхождение товара.\n Заказчик вправе требовать соблюдения этих условий и запросить разъяснения по вопросам поставки.'}, {'title': 'Обязательства Поставщика и Гарантии на Товар', 'summary': 'Поставщик обязуется предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по запросу Заказчика, сообщать об изменении своего фактического местонахождения и соблюдать законодательные требования и условия контракта.\n Также Поставщик гарантирует качество товара и обязуется заменить товар при обнаружении недостатков в установленные сроки.'}, {'title': 'Условия гарантии и ответственности за товар', 'summary': 'Поставщик гарантирует качество товара и безопасность, предоставляя гарантийный срок, равный сроку на основное изделие, и несет ответственность за вред и убытки, а также за недостатки товара при'}, {'title': 'Ответственность сторон за ненадлежащее исполнение обязательств', 'summary': 'Согласно статье 7 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042, с установлением размера штрафа в процентах от цены контракта за каждый факт нарушения, за исключением просрочки исполнения обязательств.'}, {'title': 'Условия начисления пени и штрафов', 'summary': 'В соответствии с условиями контракта, размер вознаграждения и штрафов зависит от цены контракта: 10% или 5% для вознаграждения и фиксированные суммы штрафов в случае неисполнения обязательств.\n Пеня начисляется за просрочку исполнения обязательств в размере одной трехсотой ключевой ставки ЦБ РФ от цены контракта.'}, {'title': 'Условия ответственности и расторжения контракта', 'summary': 'Согласно условиям договора, стороны обязаны уплачивать штрафы за неисполнение обязательств, при этом общая сумма штрафов не может превышать цену контракта; стороны освобождаются от неустойки при наличии обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны; расторжение контракта возможно по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне при определенных условиях.'}, {'title': 'Условия для одностороннего расторжения контракта', 'summary': 'Согласно пункту 8.1.1 Контракта, Заказчик вправе расторгнуть его в одностороннем порядке в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа от передачи товара Заказчику'}, {'title': 'Основания для одностороннего расторжения контракта', 'summary': 'Согласно пункту 8.1.2 документа, Поставщик имеет право на односторонний отказ от исполнения Контракта в случае неоднократных нарушений Заказчиком условий контракта, включая несвоевременную оплату, необоснованный отказ от приемки товаров, неправомерный отказ от оплаты'}, {'title': 'Условия расторжения и обстоятельства непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно условиям контракта, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, таких как стихийные бедствия, военные действия или акты государственной власти, при условии их подтверждения в установленном порядке.'}, {'title': 'Обстоятельства непреодолимой силы и продление сроков', 'summary': 'Согласно статье 9, в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, сторона, неспособная выполнить свои обязательства, обязана уведомить другую сторону в письменной форме в течение 5 дней и продлить срок исполнения обязательств на время действия таких обстоятельств.\n Статья 10 устанавливает порядок урегулирования споров, предусматривая переговоры и претензионный порядок до обращения в Арбитражный суд города Москвы.'}, {'title': 'Условия подачи и рассмотрения претензий', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются отвечать на претензии в течение 15 календарных дней, иначе это считается признанием требований.\n В претензии должны быть указаны реквизиты сторон и обоснованный расчет денежных требований, а также приложены необходимые документы.\n Споры по контракту подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы.\n Контракт вступает в силу с момента подписания и имеет срок исполнения 27 рабочих дней, приемка товаров возможна после истечения этого срока.'}, {'title': 'Условия изменения и дополнения контракта', 'summary': 'Согласно условиям контракта, претензионная работа инициируется заказчиком, контракт подлежит регистрации в Реестре Контрактов ЕАИСТ, а его изменения и дополнения оформляются в электронном виде и вступают в силу после подписания сторонами и регистрации в ЕАИСТ.\n Уведомления сторон осуществляются в письменной или электронной форме, а в случае почтовой отправки — считаются полученными в день фактического получения.'}, {'title': 'Регистрация исполнения контракта и приложения к нему', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, полное выполнение обязательств Поставщиком является основанием для регистрации исполнения Контракта в Реестре Контрактов ЕАИСТ.\n Контракт включает приложения с техническим заданием и спецификацией, а Поставщик согласен на проверки соблюдения условий предоставления субсидии.\n В статье 13 описаны особые условия электронного взаимодействия Сторон, включая обмен электронными документами и информацией через АИС «Портал поставщиков».'}, {'title': 'Условия использования АИС для документооборота', 'summary': 'Поставщик обязан создать стандартный торговый экземпляр (СТЕ) с описанием товара для использования в АИС «Портал поставщиков», а также назначить уполномоченных лиц для работы с электронным документооборотом и обеспечить их усиленными квалифицированными электронными подписями.\n Стороны признают юридическую силу электронных документов, подписанных в системе, равной бумажным документам.'}, {'title': 'Условия электронного документооборота и реквизиты сторон', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны контракта освобождены от необходимости использования бумажных носителей для документов, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ, и имеют право на бесплатное получение доступа к работе в АИС «Портал поставщиков» для электронного документооборота.\n Также указаны адреса и реквизиты Заказчика, в то время как информация о Поставщике'}, {'title': 'Спецификация товаров для контракта', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны договора согласовали поставку проволоки для рукоделия и творчества марки "Астра" длиной 15 метров, диаметром 2 мм, с указанием цены за единицу и общей суммы с учетом НДС.'}], 'fileName': 'Проект контракта.pdf'}

Ориентир маржи

Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →

Похожие закупки

• Лот №1
  420 300,00 ₽ заявки до 05.10.2026, Москва
• Реализация оборудования, бывшего в употреблении, на территории г.Москва ПАО «Ростелеком»
  1 800 327,70 ₽ заявки до 13.10.2026, Москва
• Реализация оборудования, бывшего в употреблении, на территории г.Москва ПАО «Ростелеком»
  13 652 511,30 ₽ заявки до 14.10.2026, Москва
• Продажа б/у кассового оборудования
  — заявки до 17.09.2026, Москва
• Продажа посредством публичного предложения в электронной форме 25 000,00000 инвестиционных паев закрытого паевого фонда комбинированного «Спектр»
  2 100 892 000,00 ₽ заявки до 15.09.2026, Москва
• Продажа движимого имущества Лошадь по кличке "Малыш", находящегося в оперативном управлении ГБУ ДО «Московская академия современного пятиборья»
  40 164,00 ₽ заявки до 09.10.2026, Москва
• Оказание услуг по предоставлению во временное пользование ароматического оборудования
  412 800,00 ₽ заявки до 09.09.2026, Москва
• ЦЗ №1008842
  — заявки до 13.09.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Прочее, Прочее — Москва, Все закупки: Москва