Стойка мобильная для ТВ ONKRON 32"-75" чёрная TS1571

44-ФЗТоварПрочееМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

{'data': [{'title': 'Условия поставки стойки мобильной для телевизора', 'summary': 'Стороны заключили гражданско-правовой договор на поставку стойки мобильной для телевизора для нужд ГБУЗ "ГП №214 ДЗМ" в соответствии с требованиями законодательства РФ и города Москвы, с учетом результатов конкурсной процедуры.'}, {'title': 'Условия поставки и ценообразования', 'summary': 'Заказчик обязуется принять и оплатить товар, соответствующий техническому заданию и спецификации, при условии его доставки по указанному адресу и подписания необходимых документов.\n Цена контракта и порядок расчетов определяются в соответствии с условиями договора.'}, {'title': 'Условия оплаты и налогообложения по контракту', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является твердой и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.\n Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика.'}, {'title': 'Условия оплаты и приемки товаров', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного Документа о приемке, подписанного УКЭП, с указанием суммы к оплате, размера неустойки и итоговой суммы платежа.\n Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком, а обязательства по оплате считаются исполненными с момента списания средств с лицевого счета заказчика.\n Поставка товара должна быть осуществлена в течение 7 рабочих дней с даты заключения контракта.'}, {'title': 'Условия поставки товаров и приемки', 'summary': 'Согласно условиям договора, поставка товаров осуществляется по согласованию с Заказчиком, который может включать поставку партиями на основании предварительной заявки и возможное улучшение качества и характеристик товара с оформлением дополнительного соглашения.'}, {'title': 'Требования к маркировке и упаковке товара', 'summary': 'Согласно условиям договора, маркировка и упаковка товара должны соответствовать установленным стандартам, включая ГОСТ и международные нормы.\n Маркировка должна содержать необходимую информацию о товаре и изготовителе, а упаковка обеспечивать сохранность товара при транспортировке.\n Поставщик обязан представить отчетные документы и сертификаты качества, а также убрать упаковку в течение одного дня после поставки.\n Заказчик в течение пяти рабочих дней рассматривает результаты приемки поставленных товаров.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и услуг', 'summary': 'Заказчик обязан направить Поставщику документы о приемке товаров и услуг, а в случае обнаружения недостатков — информацию о них и сроках их устранения.\n Поставщик обязуется устранить выявленные недостатки за свой счет.\n Заказчик также обязан провести экспертизу поставленных товаров для проверки их соответствия условиям контракта.'}, {'title': 'Процедура устранения недостатков и приемки товаров', 'summary': 'Согласно условиям договора, Заказчик формирует в УАИС «Бюджетный учет» перечень выявленных недостатков и сроков их устранения, который подписывается УКЭП и направляется Поставщику.\n Поставщик обязан предоставить разъяснения или устранить недостатки в установленные сроки, после чего Заказчик принимает товары и подписывает электронный Документ о приемке.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и документооборота', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, представления необходимых документов, информации о ходе исполнения обязательств и осуществления контроля за поставкой товаров.'}, {'title': 'Обязанности сторон по контролю за исполнением контракта', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязаны выполнять ряд процедур при выявлении недостатков в поставляемых товарах, включая уведомление о недостатках и предоставление разъяснений, а также своевременное принятие и оплату товаров.'}, {'title': 'Обязанности и права Поставщика по Контракту', 'summary': 'Поставщик обязан обеспечить соответствие товара требованиям качества и других характеристик, может привлекать субпоставщиков без изменения условий контракта и вправе заменять их в случае ненадлежащего исполнения обязательств, а также имеет право на запросы разъяснений от Заказчика.'}, {'title': 'Обязательства по предоставлению информации и документов', 'summary': 'Поставщик обязуется предоставлять Заказчику информацию о ходе исполнения обязательств, уведомлять о смене фактического местонахождения и соответствовать законодательным требованиям и условиям контракта.\n Гарантируется качество товара в соответствии с требованиями контракта и технического задания, с указанием гарантийного срока в техническом задании.'}, {'title': 'Устранение недостатков и продление гарантии', 'summary': 'В случае обнаружения недостатков в товарах в период гарантийного срока, Поставщик обязан устранить их за свой счет, а гарантийный срок продлевается на время устранения недостатков.\n При отказе Поставщика от признания недостатков, Заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с законодательством.\n Поставщик также обязан заменить товар при обнаружении недостатков, а гарантийный срок на комплектующие изделия соответствует сроку на основное изделие.'}, {'title': 'Ответственность за качество и безопасность товара', 'summary': 'Поставщик обязуется гарантировать качество и безопасность товара, а также нести ответственность за вред, убытки и недостатки товара в соответствии с законодательством РФ и условиями контракта.'}, {'title': 'Условия ответственности за нарушение контракта', 'summary': 'Согласно Контракту, Заказчик и Поставщик несут ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042, с установлением размера штрафа в процентах от цены контракта в зависимости от его стоимости и характера нарушения.'}, {'title': 'Условия начисления штрафов и пени', 'summary': 'Согласно условиям контракта, размер штрафа за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Поставщиком составляет 1 000 рублей или 5 000 рублей в зависимости от цены контракта, а пеня начисляется за просрочку исполнения обязательств сторонами в размере одной трехсотой ключевой ставки Центрального банка РФ от соответствующей суммы контракта.\n Общая сумма штрафов не может превышать цену контракта.'}, {'title': 'Условия освобождения от неустойки и порядок расторжения контракта', 'summary': 'Согласно условиям контракта, стороны освобождаются от уплаты неустойки при наступлении обстоятельств непреодолимой силы или вине другой стороны, а также обязаны возвращать излишне уплаченные средства при выявлении фактов неполной поставки или завышения стоимости товара.\n Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне в случае поставки товаров ненадлежащего качества, которые невозможно исправить в разумные сроки.'}, {'title': 'Основания для одностороннего расторжения договора', 'summary': 'Согласно пунктам 8.1.1.3-8.1.1.8, контракт может быть расторгнут по инициативе заказчика в случае неоднократного нарушения сроков и объемов поставки товаров, отказа поставщика от передачи товара, невыполнения обязанности по страхованию товара, несоответствия поставщика требованиям технического задания и другим условиям контракта, подтвержденных экспертизой, а также нарушения запретов, установленных законодательством.'}, {'title': 'Условия для одностороннего отказа от контракта', 'summary': 'Контракт может быть расторгнут Поставщиком в случае неоднократных нарушений сроков оплаты или необоснованных отказов от приемки товаров со стороны Заказчика, а также по другим предусмотренным условиям.\n Расторжение по соглашению сторон происходит в соответствии с гражданским законодательством РФ, с обязательным письменным ответом в течение 5 календарных дней.'}, {'title': 'Условия расторжения и обстоятельства непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны контракта освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, при условии соблюдения установленного законодательством порядка и уведомления другой стороны в течение пяти календарных дней с момента их возникновения.'}, {'title': 'Условия об обстоятельствах непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно статье 9, в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, стороны обязаны уведомлять друг друга о них и продлевать сроки исполнения обязательств на время действия таких обстоятельств.\n Статья 10 регламентирует порядок урегулирования споров, предусматривая переговоры и претензионный порядок с возможностью передачи спора в Арбитражный суд города Москвы после неудачных попыток урегулирования.'}, {'title': 'Требования к содержанию претензии', 'summary': 'В представленном фрагменте описываются требования к содержанию претензии, включая указание на адрес и реквизиты организации-адресата, денежную оценку требований и приложение необходимых документов.\n Также упоминается порядок разрешения споров в арбитражном суде и условия вступления контракта в силу, его срок исполнения и порядок изменения.'}, {'title': 'Условия уведомлений и исполнения контракта', 'summary': 'Дополнительные соглашения к контракту подлежат регистрации, а уведомления сторон осуществляются в письменной или электронной форме с определением даты их получения.\n В случае'}, {'title': 'Особые условия электронного взаимодействия Сторон', 'summary': 'Согласно статье 13 Контракта, стороны обязуются использовать электронное взаимодействие через АИС «Портал поставщиков» для обмена документами и информацией, а также должны обеспечить наличие стандартных товарных единиц для оформления приемки товара.'}, {'title': 'Использование электронной подписи и документооборот', 'summary': 'Стороны договора обязуются использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для подписания электронных документов в АИС «Портал поставщиков», признавая их равную юридическую силу с бумажными документами, и согласовывают условия электронного документооборота без необходимости дублирования бумажными носителями, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.'}, {'title': 'Контактные данные городской поликлиники № 214', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: Указаны юридический и фактический адреса, контактные данные и реквизиты городской поликлиники № 214 Департамента здравоохранения города Москвы, включая ИНН, КПП, ОГРН, банковские реквизиты и информацию о главном враче.'}, {'title': 'Спецификация товаров для контракта', 'summary': 'Согласно приложению № 4 к контракту, заказчик и поставщик согласовали спецификацию, включающую мобильную стойку для телевизора ONKRON TS1571 с указанием характеристик, количества, единицы измерения, цены за единицу и итоговой суммы с учетом НДС.'}], 'fileName': 'Проект контракта.pdf'}

Ориентир маржи

Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →

Похожие закупки

• Реализация оборудования, бывшего в употреблении, на территории г.Москва ПАО «Ростелеком»
  404 370,64 ₽ заявки до 09.10.2026, Москва
• Реализация оборудования, бывшего в употреблении, на территории г.Москва ПАО «Ростелеком»
  21 541 815,26 ₽ заявки до 12.10.2026, Москва
• АМТС МЕРСЕДЕС-БЕНЦ V 250 D 4 MATIC, 2016гв, г/н С329ТН777, цвет черный, VIN WDF44781313178856
  2 608 800,00 ₽ заявки до 05.10.2026, Москва
• Реализация оборудования, бывшего в употреблении, на территории г.Москва ПАО «Ростелеком»
  6 998 676,97 ₽ заявки до 08.10.2026, Москва
• АМТС АУДИ Q7, 2008г.в., г/н Х360НУ199; цвет серый, VIN WАUZZZ4L99D021275
  1 236 500,00 ₽ заявки до 05.10.2026, Москва
• Аукцион на право заключения договора о комплексном развитии территорий нежилой застройки города Москвы площадью 0,73 га, расположенных по адресу: г. Москва, Р
  23 808 328,03 ₽ заявки до 09.10.2026, Москва
• АМТС ПОРШЕ КАЙЕНН S, 2008 г.в., г/н Н033НТ797, цвет черный, VIN WP1ZZZ9PZ8LA5292
  1 350 000,00 ₽ заявки до 02.10.2026, Москва
• АМТС БМВ Х5 XDRIVE30D, 2014 г.в., г/н Н574АК799, цвет темно-серый, VIN WBAKS410700H52139
  2 675 000,00 ₽ заявки до 02.10.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Прочее, Прочее — Москва, Все закупки: Москва