tendik.ru — тендеры с расчётом маржи

ИНДИКАТОРЫ СТЕРИЛИЗАЦИИ/ДЕЗИНФЕКЦИИ

44-ФЗУслугаМедизделия и расходникиМоскваПортал поставщиков

Реестровый номер	10270502
Заказчик	Государственное бюджетное учреждение города Москвы Дом социального обслуживания «Вешняки» Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы
Начальная цена	10 840,00 ₽
Регион	Москва
Закон	44-ФЗ
Опубликовано	12.08.2026
Приём заявок до	13.08.2026 (завершён)
Площадка	Портал поставщиков

Что закупают

Позиция	Количество	Цена за единицу	ОКПД2
Индикаторы химические одноразовые воздушной стерилизации МедИС-В-180/60, 2000, с журналом	10.0 упак	1 084,00 ₽	Инструменты и оборудование медицинские

Описание

{'data': [{'title': 'Условия поставки товаров по ГПД', 'summary': 'Согласно гражданско-правовому договору между бюджетным учреждением и поставщиком, последний обязуется поставить товары в соответствии с техническим заданием и спецификациями, установленными в приложении к договору.'}, {'title': 'Условия поставки и приемки товара', 'summary': 'Заказчик обязуется принять и оплатить товар, который должен быть новым и выпущен не ранее 2025 года, а поставка осуществляется силами и за счет Поставщика с подписанием усиленными квалифицированными электронными подписями документа о приемке.\n Цена контракта и порядок расчетов определяются в соответствии с указанными условиями.'}, {'title': 'Условия оплаты и ценообразования по контракту', 'summary': 'Согласно условиям договора, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является фиксированной и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.\n Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа.'}, {'title': 'Условия оплаты и приемки товаров по контракту', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного документа о приемке, подписанного УКЭП, с указанием суммы к оплате, размера неустойки и итоговой суммы платежа.\n Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком, а обязательства по оплате считаются исполненными с момента списания средств с лицевого счета заказчика.'}, {'title': 'Условия поставки и приемки товаров', 'summary': 'Согласно условиям контракта, поставщик обязан согласовать с заказчиком время и место поставки, может осуществлять поставку досрочно по согласованию с заказчиком и обязан обеспечить соответствие товаров качеству и характеристикам, указанным в техническом задании, а также возможную поставку улучшенных товаров с оформлением дополнительного соглашения.'}, {'title': 'Требования к упаковке и маркировке товара', 'summary': 'Согласно условиям договора, поставщик обязан обеспечить упаковку и маркировку товара в соответствии с ГОСТ или международными стандартами, а также предоставить комплект отчетных документов и сертификатов, подтверждающих качество товара, в электронном виде с электронной подписью.\n Заказчик в течение 10 рабочих дней рассматривает представленные документы и осуществляет приемку поставленного товара.'}, {'title': 'Порядок приемки товаров и услуг', 'summary': 'Заказчик обязан в установленные сроки провести экспертизу поставленных товаров и услуг на соответствие условиям контракта, после чего направить Поставщику подписанный УКЭП электронный документ о приемке или информацию о выявленных недостатках и сроках их устранения.\n При обнаружении недостатков Поставщик обязан их устранить за свой счет.'}, {'title': 'Процедура отказа от принятия товаров и услуг', 'summary': 'Согласно условиям договора, информация об отказе от принятия товаров и услуг, а также о выявленных недостатках и сроках их устранения должна быть направлена Заказчиком в УАИС «Бюджетный учет» и подписана УКЭП.\n Поставщик обязан предоставить разъяснения или устранить дефекты в установленные сроки.'}, {'title': 'Условия приемки и оплаты товаров', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, представления необходимых документов, информации о ходе исполнения обязательств и осуществления контроля за поставкой товаров.'}, {'title': 'Порядок проведения экспертизы и обмена информацией о товарах', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, документ регламентирует процедуру проведения экспертизы результатов исполнения контракта, а также устанавливает обязанности и права сторон в случае обнаружения недостатков в поставляемых товарах и порядок их уведомления.'}, {'title': 'Условия поставки и ответственность поставщика', 'summary': 'Поставщик обязуется поставлять товары в соответствии с условиями контракта, может привлекать субподрядчиков и заменять их в случае необходимости, а также имеет право на запросы разъяснений от Заказчика.'}, {'title': 'Обязательства Поставщика по Контракту', 'summary': 'Поставщик обязуется предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств, уведомлять о смене фактического местонахождения и соответствовать требованиям законодательства и условиям контракта.'}, {'title': 'Условия гарантии и ответственности за товар', 'summary': 'Поставщик обязуется заменить товар с недостатками и предоставлять информацию о товаре, гарантируя его соответствие требованиям качества и безопасности, а также возмещать убытки и вред, причиненные в результате несоответствия товара установленным стандартам.'}, {'title': 'Ответственность сторон за ненадлежащее исполнение обязательств', 'summary': 'Поставщик несет ответственность за недостатки товара в соответствии с Гражданским кодексом РФ и отвечает за их возникновение до передачи товара Заказчику.\n Стороны контракта несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ №1042 от 30.08.2017, включая начисление штрафа в размере, установленном контрактом и рассчитанном от цены контракта.'}, {'title': 'Условия начисления штрафов и пени по контракту', 'summary': 'В соответствии с контрактом, за неисполнение обязательств предусмотрены штрафы в размере 10% или 5% от цены контракта в зависимости от её величины, а также фиксированные штрафы и пени за просрочку исполнения обязательств.'}, {'title': 'Условия начисления неустоек и штрафов', 'summary': 'Согласно условиям контракта, стороны обязаны уплачивать пени за просрочку исполнения обязательств, при этом общая сумма штрафов не может превышать цену контракта.\n Стороны освобождаются от уплаты неустойки в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны.'}, {'title': 'Условия и основания для одностороннего расторжения контракта', 'summary': 'Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне по инициативе заказчика в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа от передачи товара'}, {'title': 'Условия расторжения контракта по инициативе сторон', 'summary': 'Согласно условиям контракта, его расторжение может быть инициировано в случае неоднократных нарушений условий со стороны поставщика или заказчика, включая нарушение запретов, несоблюдение сроков оплаты или приемки товаров, необоснованный отказ от оплаты или приемки, а также непредставление необходимых документов и невыборку товаров в установленные сроки.'}, {'title': 'Условия расторжения и обстоятельства непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно условиям контракта, товары должны быть получены заказчиком в месте нахождения поставщика; расторжение контракта по соглашению сторон и в одностороннем порядке осуществляется в соответствии с законодательством РФ и предусмотренными процедурами; стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы.'}, {'title': 'Условия освобождения от ответственности и порядок урегулирования споров', 'summary': 'В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, стороны обязаны уведомить друг друга в письменной форме и могут продлить сроки исполнения обязательств.\n Споры между сторонами должны в первую очередь решаться путем переговоров и оформления дополнительных соглашений.'}, {'title': 'Порядок урегулирования претензий', 'summary': 'Стороны договорились о порядке урегулирования претензий в письменной форме с ответом в течение 15 календарных дней, а в случае недостижения согласия — обращении в Арбитражный суд города Москвы.\n Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до 30 сентября 2026 года.'}, {'title': 'Условия регистрации и изменения Контракта', 'summary': 'Согласно условиям контракта, после его исполнения допускается проведение претензионной работы по инициативе заказчика.\n Контракт подлежит регистрации в Реестре Контрактов ЕАИСТ, а его изменения и дополнения оформляются в виде дополнительных соглашений, которые становятся неотъемлемой частью контракта и подлежат регистрации.\n Уведомления сторон осуществляются в письменной или электронной форме с определёнными правилами их считать полученными.'}, {'title': 'Общие положения и приложения к контракту', 'summary': 'Согласно пунктам 12.2-12.5, стороны руководствуются законодательством РФ, полное выполнение обязательств Поставщиком является основанием для регистрации исполнения контракта в ЕАИСТ, а также согласованы приложения и условия проверок.\n В статье 13 описаны особые условия электронного взаимодействия сторон, включая обмен документами и информацией через АИС и УАИС.'}, {'title': 'Условия использования АИС "Портал поставщиков"', 'summary': 'Согласно условиям контракта, поставщик обязан создать и использовать в АИС "Портал поставщиков" стандартную товарную единицу (СТЕ) для оформления документов о приемке, а также назначить уполномоченных лиц для работы с электронным документооборотом и обеспечить их усиленными квалифицированными электронными подписями.\n Электронные документы признаются равнозначными бумажным.'}, {'title': 'Условия обмена электронными документами и реквизиты сторон', 'summary': 'Согласно пунктам 13.4 и 13.5 статьи, электронные документы, полученные сторонами в рамках контракта, не требуют бумажного дублирования, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ, и доступ к АИС «Портал поставщиков» предоставляется бесплатно.\n Статья 14 содержит реквизиты и адреса Заказчика, а также оставляет место для реквизитов Поставщика.'}, {'title': 'Информация о банковских реквизитах организации', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте указаны реквизиты сторон, банковские реквизиты получателя платежа, а также приложена спецификация товара с указанием наименования, характеристик, производителя, модели, количества, единицы измерения, цены за единицу и общей суммы с учетом НДС для индикаторов химических одноразовых воздушной стерилизации.'}, {'title': 'Условия визуального контроля стерилизации', 'summary': 'Указанное устройство предназначено для оперативного визуального контроля соблюдения параметров критических переменных воздушной стерилизации, включая температуру и время, и используется обществом с ограниченной ответственностью "Научно-производственная фирма "ВИНАР" под наименованием МедИС-В-180/60.'}], 'fileName': 'Проект контракта.pdf'}

Ориентир маржи

Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →