Аптечка для оказания первой помощи работникам (по Приказу №262Н) (пластиковый чемодан), 210х205х65 мм

44-ФЗТоварПрочееМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

{'data': [{'title': 'Договор на поставку аптечки первой помощи', 'summary': 'Согласно договору, бюджетное учреждение культуры города Москвы и поставщик обязуются поставку аптечки первой помощи в соответствии с техническим заданием и спецификацией, с соблюдением требований законодательства РФ и Москвы.'}, {'title': 'Обязанности Заказчика по приемке и оплате товара', 'summary': 'Заказчик обязуется принять и оплатить товар, соответствующий условиям контракта, включая его новизну и год выпуска не ранее 2026 года, а поставка осуществляется силами и за счет Поставщика с момента доставки и подписания усиленными квалифицированными электронными подписями документа о приемке.\n Цена контракта и порядок расчетов определяются в соответствии с указанными в тексте суммами и условиями налогообложения.'}, {'title': 'Условия оплаты и ценообразования по контракту', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта фиксирована и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.\n Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика.'}, {'title': 'Условия оплаты и поставки товаров', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного документа о приемке, содержащего информацию о сумме платежа, неустойке, ее расчете и итоговой сумме к оплате.\n Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком.\n Обязательства Заказчика считаются исполненными с момента списания средств с его счета.\n Поставка товара должна быть осуществлена в течение 10 рабочих дней с даты заключения контракта, с возможностью досрочной поставки по согласованию с Заказчиком.'}, {'title': 'Порядок приемки товаров и упаковки', 'summary': 'Поставщик обязан согласовать с Заказчиком время и место поставки товаров, соответствующих Техническому заданию, и может поставлять товары с улучшенными характеристиками по дополнительному соглашению, а также осуществлять погрузочно-разгрузочные работы за свой счет.'}, {'title': 'Стандарты упаковки и требования к маркировке', 'summary': 'Согласно условиям договора, упаковка товара должна соответствовать стандартам, обеспечивать сохранность при транспортировке и быть убрана силами Поставщика в течение одного дня после поставки.\n Поставщик обязан предоставить Заказчику отчетные документы и сертификаты качества в установленные сроки.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и услуг', 'summary': 'Заказчик обязан направить Поставщику документы о приемке товаров и услуг, а также информацию о выявленных недостатках и сроках их устранения, либо отказаться от принятия с указанием причин.\n Поставщик обязуется устранить недостатки в установленные сроки за свой счет.\n Заказчик также обязан провести экспертизу поставленных товаров для проверки их соответствия условиям контракта.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и услуг', 'summary': 'Согласно пунктам 4.13 и 4.14 договора, Заказчик обязан принять товары после устранения недостатков и подписать УКЭП электронный документ о приемке, а Поставщик должен предоставить разъяснения или устранить дефекты в установленные сроки при получении соответствующих требований от Заказчика через АИС «Портал поставщиков».'}, {'title': 'Условия приемки товаров и оплаты', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, представления необходимых документов, запроса информации о ходе исполнения обязательств и проведения экспертизы результатов, а также может осуществлять контроль за поставкой товаров и выбирать способ экспертизы.'}, {'title': 'Порядок контроля и приемки товаров', 'summary': 'Согласно условиям контракта, заказчик обязан сообщать о выявленных недостатках в поставках и своевременно принимать и оплачивать товары, а также рассматривать вопросы продолжения поставок при их приостановлении.\n Поставщик имеет право требовать подписания электронного документа о приемке товаров заказчиком.'}, {'title': 'Обязанности и права поставщика по контракту', 'summary': 'Поставщик обязан поставлять товар, соответствующий качеству, количеству и другим характеристикам, может привлекать субпоставщиков без изменения условий контракта, имеет право заменять субпоставщиков в случае их ненадлежащего исполнения обязательств и обязан предоставлять документы, подтверждающие происхождение товара.'}, {'title': 'Обязанности Поставщика и Гарантии на Товар', 'summary': 'Поставщик обязан предоставлять Заказчику информацию о ходе исполнения обязательств по контракту, уведомлять о изменении своего фактического местонахождения и соблюдать законодательные требования и условия контракта.\n Также Поставщик гарантирует качество товара и обязуется заменить товар при обнаружении недостатков в установленные сроки.'}, {'title': 'Условия гарантии и ответственности за товар', 'summary': 'Поставщик обязуется обеспечить соответствие товара требованиям качества и безопасности, предоставлять гарантию на товар и компенсировать убытки в случае отзыва товара или причинения вреда.'}, {'title': 'Ответственность за недостатки товара без гарантии', 'summary': 'Поставщик несет ответственность за недостатки товара без гарантийного срока и подлежит штрафу за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту в соответствии с установленными правилами и процентом от цены контракта.'}, {'title': 'Условия штрафов и пени за неисполнение обязательств', 'summary': 'В документе установлены размеры штрафов и пени за неисполнение обязательств сторонами контракта, а также порядок начисления пени за просрочку исполнения обязательств, с учетом цены контракта и фактически исполненных обязательств.'}, {'title': 'Условия ответственности и расторжения контракта', 'summary': 'Согласно условиям контракта, стороны могут быть привлечены к ответственности в виде штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, при этом общая сумма штрафов не должна превышать цену контракта.\n Установлены также условия освобождения от уплаты неустойки и порядок возврата излишне уплаченных средств.\n Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне.'}, {'title': 'Основания для расторжения контракта по инициативе заказчика', 'summary': 'Контракт может быть расторгнут Заказчиком в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа Поставщика от передачи товаров'}, {'title': 'Основания для одностороннего расторжения контракта', 'summary': 'Фрагмент регулирует основания для одностороннего расторжения контракта поставщиком в случае неоднократных нарушений сроков оплаты или необоснованных отказов от приемки товаров со стороны заказчика, а также другие условия, связанные с исполнением контракта.'}, {'title': 'Условия расторжения и обстоятельства непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно условиям контракта, сторона, получившая предложение о расторжении, обязана ответить в письменной форме в течение пяти календарных дней, а одностороннее расторжение возможно при соблюдении определенных законодательных требований.\n Также стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы.'}, {'title': 'Обстоятельства непреодолимой силы и продление сроков', 'summary': 'Согласно пунктам 9.2 и 9.3, в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, сторона, неспособная выполнить обязательства, обязана уведомить другую сторону в течение 5 дней, а срок исполнения обязательств продлевается на время действия этих обстоятельств.\n Статья 10 устанавливает порядок урегулирования споров, предусматривая переговоры и претензионный порядок до обращения в Арбитражный суд города Москвы.'}, {'title': 'Условия подачи и рассмотрения претензий', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, в случае неполучения ответа на претензию в течение 15 календарных дней, это рассматривается как признание требований претензии.\n В претензии должны быть указаны данные сторон, истребуемая сумма и ее расчет, а также приложены необходимые документы.\n Споры по контракту подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы.\n Контракт вступает в силу с момента подписания и имеет срок исполнения 37 рабочих дней, приемка товаров возможна после истечения этого срока при условии поставки в рамках претензионного процесса.'}, {'title': 'Условия изменения и дополнения контракта', 'summary': 'Согласно статье 11, контракт должен быть зарегистрирован заказчиком в Реестре Контрактов ЕАИСТ, а его изменения и дополнения, оформленные в электронном виде и подписанные сторонами, вступают в силу с момента подписания и подлежат регистрации.\n Статья 12 устанавливает порядок уведомлений сторон и указывает на руководство действующим законодательством РФ в случае'}, {'title': 'Особые условия электронного взаимодействия Сторон', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, поставщик обязан зарегистрировать исполнение контракта в Реестре Контрактов ЕАИСТ, а также согласен на проверки соблюдения условий предоставления субсидии.\n Контракт включает приложения с техническим заданием и спецификацией, а также предусматривает электронное взаимодействие сторон с использованием УКЭП и специализированных информационных систем.'}, {'title': 'Условия использования АИС "Портал поставщиков"', 'summary': 'Поставщик обязан создать спецификацию товарно-материальных ценностей (СТЕ) через АИС «Портал поставщиков», назначить уполномоченных лиц для работы с электронным документооборотом и обеспечить их усиленными квалифицированными электронными подписями.\n Электронные документы признаются равнозначными бумажным и не требуют дублирования.'}, {'title': 'Условия доступа к АИС и реквизиты сторон', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны контракта обязуются использовать АИС «Портал поставщиков» для электронного документооборота безвозмездно, а также указаны юридические и фактические адреса, реквизиты и контактная информация Заказчика.'}, {'title': 'Сведения о банке и реквизитах сторон', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: Заказчик и Поставщик согласовали поставку медицинских товаров, включая аптечку первой помощи и медицинские маски, с указанием количества и ценовых условий.'}, {'title': 'Заголовок: Заказ медицинских принадлежностей для аптечки.', 'summary': 'Компания ООО "АППОМЕД" предлагает аптечку первой помощи для работников, включающую медицинские перчатки, марлевый бинт, эластичный бинт, марлевые салфетки, изотермическое покрывало, рулонный лейкопластырь, упакованную в пластиковый чемодан, стоимостью 1424 рубля за штуку.'}], 'fileName': 'Проект контракта.pdf'}

Ориентир маржи

Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →

Похожие закупки

• Наушники + геометка
  — заявки до 10.09.2026, Москва
• АМТС МЕРСЕДЕС-БЕНЦ V 250 D 4 MATIC, 2016гв, г/н С329ТН777, цвет черный, VIN WDF44781313178856
  2 608 800,00 ₽ заявки до 05.10.2026, Москва
• Реализация оборудования, бывшего в употреблении, на территории г.Москва ПАО «Ростелеком»
  6 998 676,97 ₽ заявки до 08.10.2026, Москва
• АМТС АУДИ Q7, 2008г.в., г/н Х360НУ199; цвет серый, VIN WАUZZZ4L99D021275
  1 236 500,00 ₽ заявки до 05.10.2026, Москва
• Аукцион на право заключения договора о комплексном развитии территорий нежилой застройки города Москвы площадью 0,73 га, расположенных по адресу: г. Москва, Р
  23 808 328,03 ₽ заявки до 09.10.2026, Москва
• АМТС ПОРШЕ КАЙЕНН S, 2008 г.в., г/н Н033НТ797, цвет черный, VIN WP1ZZZ9PZ8LA5292
  1 350 000,00 ₽ заявки до 02.10.2026, Москва
• АМТС БМВ Х5 XDRIVE30D, 2014 г.в., г/н Н574АК799, цвет темно-серый, VIN WBAKS410700H52139
  2 675 000,00 ₽ заявки до 02.10.2026, Москва
• АМТС грузовой фургон 38787-0000010-90 БЕЗ МОДЕЛИ, 2013 г.в., г/н В572ВК777, цвет белый, VIN Z8J3878ZAE0000383
  2 113 700,00 ₽ заявки до 02.10.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Прочее, Прочее — Москва, Все закупки: Москва