Фискальный регистратор АТОЛ 20Ф. с ФН 15 месяцев

223-ФЗТоварПрочееМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

{'data': [{'title': 'Условия поставки фискального регистратора', 'summary': 'Согласно договору, поставщик обязуется предоставить заказчику фискальный регистратор АТОЛ 20Ф в соответствии с техническим заданием и спецификацией, прилагаемыми к договору.'}, {'title': 'Обязанности Заказчика по приемке и оплате товара', 'summary': 'Заказчик обязуется принять и оплатить товар, соответствующий условиям договора, а Поставщик обеспечивает поставку нового товара с годом выпуска не ранее 2025 года и сопутствующих услуг, при этом момент поставки фиксируется подписанием накладных и акта приемки-передачи.\n Цена договора и порядок расчетов определяются в соответствии с условиями договора, включая НДС или без него.'}, {'title': 'Условия оплаты и ценообразования', 'summary': 'Согласно условиям договора, Заказчик обязуется уплачивать налоги и сборы в бюджетную систему РФ, цена договора фиксирована и включает все расходы Поставщика, оплата производится в рублях РФ без авансового платежа по факту поставки товаров в безналичном порядке на основании электронных документов, подтверждающих приемку.'}, {'title': 'Условия оплаты и приемки товаров', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны договора согласовали порядок приемки товаров и оплаты, предусматривающий подписание электронного Документа о приемке в течение 7 рабочих дней и оплату на основании этого документа с учетом возможной неустойки.\n Заказчик обязан оплатить товары после списания средств со своего счета, а поставка товаров должна быть осуществлена в течение 10 календарных дней с даты заключения договора, с возможностью досрочной поставки по согласованию с заказчиком.'}, {'title': 'Условия поставки и упаковки товаров', 'summary': 'Поставщик обязуется согласовать с Заказчиком детали поставки и обеспечить соответствие товаров техническим требованиям, а также может поставлять улучшенные товары по дополнительному соглашению.\n Поставщик также отвечает за транспортировку, погрузочно-разгрузочные работы и соответствие упаковки и маркировки товара стандартам.'}, {'title': 'Условия упаковки и маркировки товара', 'summary': 'Поставщик обязуется обеспечить соответствие упаковки товара его маркировке и обеспечить сохранность товара при транспортировке, а также произвести уборку упаковки в течение одного дня после поставки.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и услуг', 'summary': 'Поставщик обязан устранить выявленные недостатки в поставленных товарах и услугах в установленные сроки за свой счет, а Заказчик обязан провести их экспертизу и может использовать для этого собственные силы или привлекать экспертов.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и услуг', 'summary': 'Согласно пунктам 4.13 и 4.14, при принятии товаров Заказчик может потребовать от Поставщика устранения выявленных недостатков и предоставления разъяснений в течение 10 рабочих дней, после чего Поставщик обязан предоставить исправленный комплект документации или устранить дефекты в установленные сроки.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и оплаты', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются устранять недостатки поставленных товаров и направлять подписанный УКЭП электронный документ о приемке для оплаты и регистрации исполнения договора.\n Заказчик имеет право требовать надлежащего исполнения обязательств, документов, информации о ходе исполнения договора, осуществлять контроль за поставкой и выбирать способ проведения экспертизы результатов.'}, {'title': 'Порядок контроля и приемки товаров', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: В данном фрагменте договора регламентируются обязанности и права сторон по контролю за поставками товаров, включая уведомление о недостатках и требования к документации при приемке товаров.'}, {'title': 'Обязанности и права Поставщика по Договору', 'summary': 'Поставщик обязуется поставлять товары в соответствии с условиями договора, может привлекать субпоставщиков без изменения стоимости и количества товаров, и обязан предоставлять документы, подтверждающие происхождение товаров и информацию о ходе исполнения обязательств по запросу Заказчика.'}, {'title': 'Обязанности Поставщика и Гарантии на Товар', 'summary': 'Поставщик обязан своевременно информировать Заказчика об изменении своего фактического местонахождения, соответствовать законодательным требованиям и единым требованиям к участникам закупки, а также гарантировать качество товаров в соответствии с договорными условиями и техническим заданием.'}, {'title': 'Условия гарантии и устранения недостатков', 'summary': 'Поставщик обязуется устранить выявленные недостатки товара за свой счет в согласованные сроки, а при отказе от составления акта о недостатках Заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с ГК РФ.\n Гарантийный срок продлевается на время устранения недостатков, а на заменяемый товар устанавливается новый гарантийный срок.'}, {'title': 'Ответственность сторон за нарушение обязательств', 'summary': 'Согласно условиям договора, поставщик обязан обеспечивать качество и безопасность товара, а также несет ответственность за вред, убытки и недостатки товара в соответствии с законодательством Российской Федерации.'}, {'title': 'Условия начисления штрафа за неисполнение обязательств', 'summary': 'Согласно постановлению Правительства РФ от 30.08.2017 №1042, в договоре установлены правила определения размера штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств сторонами, с учетом процентов от цены договора и фиксированных сумм в зависимости от цены договора и характера нарушений.'}, {'title': 'Условия штрафов и пени за нарушение обязательств', 'summary': 'Согласно условиям договора, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств предусмотрены штрафы в размере 1 000 или 5 000 рублей в зависимости от цены договора, а также пеня за просрочку исполнения обязательств, исчисляемая от цены договора с учетом фактически исполненных обязательств.\n Общая сумма штрафов не может превышать цену договора.'}, {'title': 'Условия освобождения от неустойки и ответственности', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны освобождаются от уплаты неустойки при определенных обстоятельствах, а также предусмотрен порядок возврата излишне уплаченных средств и механизмы ответственности за неисполнение обязательств.\n Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне при наличии определенных оснований.'}, {'title': 'Условия для расторжения договора по нарушениям поставщика', 'summary': 'Согласно пунктам 8.1.1.3-8.1.1.9 Договора, поставщик может быть признан нарушившим условия соглашения в случае неоднократного нарушения сроков и объемов поставок, отказа от передачи товара, невыполнения обязательств по страхованию товара, несоответствия требованиям технического задания и другим критериям, подтвержденных экспертизой, а также нарушения запретов, установленных законодательством РФ и несоответствия критериям оценки ФНС.'}, {'title': 'Основания для одностороннего расторжения договора', 'summary': 'Фрагмент описывает основания для одностороннего расторжения договора Поставщиком в случае неоднократных нарушений Заказчиком условий договора, а также порядок расторжения договора по соглашению сторон.'}, {'title': 'Условия расторжения и обстоятельства непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно статье 9 договора, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, таких как стихийные бедствия, военные действия или акты государственной власти, при условии, что эти обстоятельства возникли после заключения договора и непосредственно повлияли на его исполнение, а также были не предвидимы и не предотвратимы.\n Сторона, неспособная исполнить обязательства по указанным причинам, обязана уведомить другую сторону в течение пяти календарных дней с момента возникновения обстоятельств.'}, {'title': 'Условия при обстоятельствах непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно статье 9, стороны обязаны уведомлять друг друга о возникновении обстоятельств непреодолимой силы и продлевать сроки исполнения обязательств в соответствии с их продолжительностью.\n Статья 10 регламентирует порядок урегулирования споров, включая обязательное письменное общение и возможность передачи спора в Арбитражный суд города Москвы после неудачных попыток урегулирования в претензионном порядке.'}, {'title': 'Условия и порядок подачи претензий', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, документ содержит положения о порядке предъявления претензий, включая требования к содержанию и приложению документов, а также о порядке разрешения споров в арбитражном суде.\n Также указаны сроки действия договора, условия приемки товаров, требования к регистрации договора и порядок его изменения.'}, {'title': 'Условия уведомлений и прочие положения', 'summary': 'Дополнительные соглашения к договору являются его неотъемлемой частью и подлежат регистрации в Реестре Договоров ЕАИСТ.\n Уведомления сторон должны направляться в письменной форме или электронно, с учетом специфики способа доставки.\n В случае'}, {'title': 'Особые условия электронного взаимодействия Сторон', 'summary': 'Согласно пунктам 12.4 и 13 Договора, его составными частями являются приложения с техническим заданием и спецификацией, а также предусмотрены особые условия электронного взаимодействия сторон, включая использование АИС «Портал поставщиков» для обмена документами и информацией.'}, {'title': 'Условия использования электронной подписи', 'summary': 'Стороны договора обязуются использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для подписания электронных документов в АИС «Портал поставщиков», признавая их равную юридическую силу с бумажными документами.'}, {'title': 'Информация о юридическом лице', 'summary': 'Суммаризация: В представленном фрагменте указаны юридические и фактические данные детской стоматологической поликлиники № 25 Департамента здравоохранения города Москвы, включая адреса, контактную информацию, реквизиты и данные о главном враче.'}, {'title': 'Спецификация товаров для договора поставки', 'summary': 'Согласно приложению № 2 к Договору, Заказчик приобретает у Поставщика один фискальный регистратор модели АТОЛ 20Ф с ФН на 15 месяцев, с указанными характеристиками и ценой в 47900 рублей (включая НДС).'}], 'fileName': 'Проект договора.pdf'}

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →

Похожие закупки

• душевые кабины
  161 040,00 ₽ заявки до 11.09.2026, Москва
• Поставка табличек уличных А4 0000-012021
  304 499,91 ₽ заявки до 17.09.2026, Москва
• №1129 // Закупка // Бирка
  52 080,00 ₽ заявки до 11.09.2026, Москва
• Поставка для ООО "Сбербанк-Сервис"
  — заявки до 14.09.2026, Москва
• Периодическая поверка средства измерений
  1 800,00 ₽ заявки до 11.09.2026, Москва
• Лот № 25: Исключительное право (патент) на изобретение: «Способ очистки потока крекинг-газа в масляной абсорбционной колонне», удостоверенное свидетельством Рос
  26 350,00 ₽ заявки до 12.10.2026, Москва
• Поставка товаров (26_46461)
  893 783,76 ₽ заявки до 18.09.2026, Москва
• Поставка поставку товара (26_65906)
  — заявки до 18.09.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Прочее, Прочее — Москва, Все закупки: Москва