Лента Гамма сантиметровая 150 см

223-ФЗТоварПрочееМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

{'data': [{'title': 'Условия поставки сантиметровой ленты для образовательных учреждений', 'summary': 'Согласно гражданско-правовому договору № _, государственное учреждение города Москвы и поставщик заключили соглашение на поставку сантиметровой ленты для оснащения образовательных учреждений после капитального ремонта в 2027 году, с соблюдением требований законодательства РФ и Москвы.'}, {'title': 'Условия поставки и приемки товара', 'summary': 'Согласно договору, заказчик обязуется принять и оплатить товар, который должен быть новым и поставлен силами и за счет поставщика.\n Поставка считается совершенной с момента доставки товара и подписания усиленными квалифицированными электронными подписями документа о приемке.'}, {'title': 'Условия оплаты и ценообразования по договору', 'summary': 'Согласно договору, оплата производится в рублях РФ, без авансового платежа, с учетом НДС, который не облагается в случае определенных законодательством условий, и включает все расходы Поставщика.\n Цена за единицу товара, работы или услуги является фиксированной и не подлежит изменению в течение срока действия договора, за исключением случаев, предусмотренных положением о закупках.\n Оплата осуществляется после фактической поставки товаров в безналичном порядке.'}, {'title': 'Условия оплаты и приемки товаров', 'summary': 'Согласно условиям договора, оплата производится на основании электронного Документа о приемке, подписанного усиленными квалифицированными электронными подписями, а в случае нарушения обязательств поставщиком, заказчик вправе оплатить товар с учетом неустойки.\n Обязательства заказчика считаются исполненными с момента списания средств со счета заказчика.'}, {'title': 'Условия поставки и приемки товаров', 'summary': 'Согласно условиям договора, поставщик обязуется выполнить поставку товаров в соответствии с техническим заданием в период с 20 августа 2026 года по 1 ноября 2027 года, с возможностью досрочной поставки по согласованию с заказчиком.\n Товары должны соответствовать качеству и характеристикам, указанным в техническом задании, и могут быть поставлены с улучшенными характеристиками при условии оформления дополнительного соглашения.\n Поставка осуществляется за счет поставщика, включая погрузочно-разгрузочные работы.'}, {'title': 'Требования к упаковке и маркировке товара', 'summary': 'Согласно условиям договора, упаковка и маркировка товаров должны соответствовать установленным стандартам, включая ГОСТ для отечественных изделий и международные стандарты для импортируемых.\n Маркировка должна содержать информацию о наименовании товара, производителе, адресе производства, дате выпуска и гарантийном сроке.\n Упаковка обеспечивает сохранность товара при транспортировке и должна быть убрана силами поставщика в течение одного дня после доставки.\n Поставщик обязан предоставить полный комплект отчетных документов, сертификаты и другие подтверждающие качество товара документы в день поставки.\n В течение трех рабочих дней после поставки поставщик должен направить заказчику электронный документ о приемке, подписанный УКЭП.'}, {'title': 'Заголовок: Порядок приемки товаров и документов', 'summary': 'Заказчик обязан рассмотреть результаты поставки товаров и услуг в течение 20 рабочих дней, провести их приемку и направить Поставщику электронный документ о приемке или информацию о выявленных недостатках и сроках их устранения.\n В случае отказа от принятия товаров из-за недостатков, Поставщик обязан устранить их за свой счет.\n Заказчик также обязан провести экспертизу поставленных товаров для проверки их соответствия условиям договора.'}, {'title': 'Процедура предоставления разъяснений и приемки товаров', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, заказчик обязан формировать и направлять поставщику информацию о разъяснениях, отказах от принятия товаров, перечне выявленных недостатков и сроках их устранения через УАИС «Бюджетный учет», а поставщик в ответ на полученные запросы должен в течение трех рабочих дней предоставить необходимые разъяснения или информацию об устранении дефектов.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и документооборота', 'summary': 'Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Договору, включая представление необходимых документов и информации о ходе исполнения обязательств.'}, {'title': 'Обязанности сторон по договору', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязаны выполнять определенные действия в рамках контроля за поставками и качеством товаров, а также своевременно информировать друг друга о выявленных недостатках и принимать меры для их устранения.'}, {'title': 'Уведомление о приостановлении поставок и права Поставщика', 'summary': 'Поставщик имеет право требовать подписания электронного документа о приемке товаров, своевременной оплаты, привлекать субпоставщиков и заменять их в случае необходимости, а также запрашивать у Заказчика разъяснения по вопросам поставки.\n Поставщик обязан своевременно и надлежащим образом исполнять свои обязательства по договору.'}, {'title': 'Обязанности Поставщика по Договору', 'summary': 'Поставщик обязуется выполнить ряд обязательств, включая корректное размещение товаров, предоставление документов о стране происхождения, информирование о ходе исполнения обязательств, уведомление об изменении фактического местонахождения, соблюдение законодательства и соответствие требованиям к участникам закупки.'}, {'title': 'Гарантийные обязательства поставщика', 'summary': 'Статья 6 Договора регулирует гарантийные обязательства Поставщика, включая обеспечение качества товара, установление гарантийного срока, порядок устранения недостатков и продление гарантии в случае их устранения, а также процедуру экспертизы и возмещения расходов в случае отказа Поставщика от составления акта о недостатках.'}, {'title': 'Гарантийные обязательства и ответственность за товар', 'summary': 'Согласно условиям договора, гарантийный срок на комплектующее изделие равен гарантийному сроку на основное изделие и начинается одновременно с ним.\n При замене дефектного товара на новый устанавливается аналогичный гарантийный срок.\n Поставщик обязуется обеспечивать соответствие товара требованиям качества и безопасности, а также несет ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу в случае нарушения безопасности товара.'}, {'title': 'Ответственность за недостатки товара и штрафы за нарушение договора', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту договора, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042, а размер штрафа определяется в процентах от цены договора.'}, {'title': 'Условия начисления штрафов и пени по договору', 'summary': 'В соответствии с условиями договора, размер штрафа за неисполнение обязательств зависит от цены договора и варьируется от 1 000 до 5 000 рублей, а также предусмотрена пеня за просрочку исполнения обязательств, исчисляемая от цены договора с учетом ключевой ставки Центрального банка РФ.'}, {'title': 'Условия ответственности и расторжения договора', 'summary': 'Согласно условиям договора, стороны согласовали порядок начисления штрафов за неисполнение обязательств, а также освобождение от уплаты неустойки в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны.'}, {'title': 'Условия одностороннего расторжения договора', 'summary': 'Договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика в случае ненадлежащего качества товаров, некомплектности, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа Поставщика от передачи товаров'}, {'title': 'Основания для одностороннего отказа от Договора', 'summary': 'Согласно условиям договора, поставщик имеет право на односторонний отказ от его исполнения в случае нарушения заказчиком определенных обязательств, включая неоднократное нарушение сроков оплаты, необоснованный отказ от приемки товаров, непредставление отгрузочной разнарядки в установленный срок и невзымание товаров в предусмотренные договором сроки.'}, {'title': 'Условия расторжения и обстоятельства непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно условиям договора, расторжение по соглашению сторон и в одностороннем порядке осуществляется в соответствии с гражданским законодательством РФ и предусмотренными процедурами, а также освобождение от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы.'}, {'title': 'Обстоятельства непреодолимой силы и продление сроков', 'summary': 'Согласно статье 9, в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, сторона, неспособная выполнить свои обязательства, обязана уведомить другую сторону в письменной форме в течение 5 дней, а срок исполнения обязательств продлевается на время действия этих обстоятельств.\n Статья 10 устанавливает порядок урегулирования споров, предусматривая переговоры и претензионный порядок до обращения в Арбитражный суд города Москвы.'}, {'title': 'Условия подачи и рассмотрения претензий', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются отвечать на претензии в течение 15 календарных дней, при'}, {'title': 'Регистрация договора и изменения в ЕАИСТ', 'summary': 'Согласно статьям 11 и 12 договора, предусмотрены процедуры регистрации договора и его изменений в Реестре Договоров ЕАИСТ, а также порядок направления уведомлений сторон и применение действующего законодательства РФ в случае'}, {'title': 'Регистрация исполнения договора и приложения к нему', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, для регистрации исполнения договора в Реестре Договоров ЕАИСТ требуется подтверждение поставщиком, а также предусмотрены приложения и особые условия электронного взаимодействия сторон, включая использование АИС «Портал поставщиков» и УАИС «Бюджетный учет».'}, {'title': 'Организация работы поставщика в АИС "Портал поставщиков"', 'summary': 'Поставщик обязуется организовать работу в АИС «Пortal поставщиков», включая назначение уполномоченных лиц, получение усиленной квалифицированной электронной подписи и регистрацию в системе.\n Электронные документы, обменяные через систему, имеют равную юридическую силу с бумажными документами.'}, {'title': 'Условия доступа к АИС и реквизиты сторон', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, статья 14 содержит реквизиты и адреса сторон договора, а именно Государственного автономного учреждения города Москвы и неполные данные поставщика.'}, {'title': 'Реквизиты сторон и банковские данные', 'summary': 'Данный фрагмент представляет собой образец сводного реестра товарных накладных и счета, используемый для учета операций между поставщиком и заказчиком по договору, с указанием необходимых реквизитов сторон и правил оформления.'}, {'title': 'Спецификация товара "Лента Гамма"', 'summary': 'Согласно спецификации, заказана лента Гамма сантиметровая длиной 1500 мм с указанием характеристик, производителя, единицы измерения и цены за штуку с учетом НДС.'}], 'fileName': 'Проект договора.pdf'}

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →

Похожие закупки

• Лот №1
  420 300,00 ₽ заявки до 05.10.2026, Москва
• Реализация оборудования, бывшего в употреблении, на территории г.Москва ПАО «Ростелеком»
  1 800 327,70 ₽ заявки до 13.10.2026, Москва
• Реализация оборудования, бывшего в употреблении, на территории г.Москва ПАО «Ростелеком»
  13 652 511,30 ₽ заявки до 14.10.2026, Москва
• Продажа б/у кассового оборудования
  — заявки до 17.09.2026, Москва
• Продажа посредством публичного предложения в электронной форме 25 000,00000 инвестиционных паев закрытого паевого фонда комбинированного «Спектр»
  2 100 892 000,00 ₽ заявки до 15.09.2026, Москва
• Продажа движимого имущества Лошадь по кличке "Малыш", находящегося в оперативном управлении ГБУ ДО «Московская академия современного пятиборья»
  40 164,00 ₽ заявки до 09.10.2026, Москва
• Оказание услуг по предоставлению во временное пользование ароматического оборудования
  412 800,00 ₽ заявки до 09.09.2026, Москва
• ЦЗ №1008842
  — заявки до 13.09.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Прочее, Прочее — Москва, Все закупки: Москва