ТОВАРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ

223-ФЗТоварПрочееМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

{'data': [{'title': 'Условия поставки расходных материалов для ГБУ "Мосавтосантранс"', 'summary': 'Согласно договору, государственное бюджетное учреждение "Мосавтосантранс" и поставщик обязуются поставлять расходные материалы для ремонта транспортных средств в соответствии с установленными требованиями и объемами.'}, {'title': 'Условия поставки и ценообразования', 'summary': 'Заказчик обязуется принять и оплатить товар, соответствующий Техническому заданию и Спецификации, при условии его поставки Поставщиком в соответствии с установленными правилами и подписанием необходимых документов.\n Цена договора и порядок расчетов определяются в соответствии с условиями договора, включая НДС или освобождение от него.'}, {'title': 'Условия оплаты и ценообразования по договору', 'summary': 'Согласно условиям договора, оплата производится в рублях РФ, цена договора является фиксированной и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных положением о закупке.\n Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика.'}, {'title': 'Условия оплаты и приемки товаров', 'summary': 'Согласно условиям договора, оплата производится на основании электронного Документа о приемке, подписанного УКЭП, с указанием суммы к оплате, размера неустойки и итоговой суммы платежа.\n Заказчик обязан оплатить товары в течение 7 рабочих дней после подписания Документа о приемке, а исполнение обязательства по оплате считается завершенным с момента списания средств с расчетного счета Заказчика.\n Поставка товаров должна быть осуществлена в течение 5 рабочих дней с даты заключения договора, с возможностью досрочной поставки по согласованию с Заказчиком.'}, {'title': 'Порядок приемки товаров и условия поставки', 'summary': 'Поставщик обязан согласовать с Заказчиком время и место поставки, а также обеспечить соответствие товаров качеству и характеристикам, указанным в Техническом задании, с возможностью поставки улучшенных товаров по дополнительному соглашению.\n Поставщик также отвечает за транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы, а упаковка и маркировка товаров должны соответствовать ГОСТам.'}, {'title': 'Условия упаковки и маркировки импортного товара', 'summary': 'Согласно условиям договора, упаковка импортного товара должна соответствовать международным стандартам, а маркировка товара и упаковки должна содержать определенные реквизиты и обеспечивать сохранность товара при транспортировке.\n Поставщик обязан представить отчетные документы и сертификаты качества в электронном виде с электронной подписью, а Заказчик в течение 20 рабочих дней должен провести приемку товаров.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и услуг', 'summary': 'Заказчик обязан направить Поставщику подписанный УКЭП электронный Документ о приемке товаров, а в случае обнаружения недостатков — информацию о них и сроках устранения, либо отказаться от принятия товаров с мотивированным обоснованием.\n Поставщик обязуется устранить выявленные недостатки в установленные сроки за свой счет.\n Заказчик также обязан провести экспертизу поставленных товаров для проверки их соответствия условиям Договора.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и услуг с УКЭП', 'summary': 'Согласно указанным положениям, отчет об устранении недостатков/дефектов должен быть представлен в УАИС «Бюджетный учет», подписан УКЭП и направлен Поставщику.\n В случае принятия решения о необходимости устранения недостатков/дефектов, Заказчик принимает товары и подписывает электронный Документ о приемке.\n При получении запроса на разъяснения или информации об отказе в приемке или дефектах, Поставщик обязан предоставить разъяснения или устранить дефекты в установленные сроки.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и документооборота', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются выполнять определенные действия для обеспечения приемки поставленных товаров и документирования исполнения обязательств, а также имеют права на контроль и запросы информации в рамках договора.'}, {'title': 'Обязанности сторон по качеству и приемке товаров', 'summary': 'Согласно пунктам 5.1.6 и 5.1.7, Заказчик обязан информировать Поставщика о выявленных недостатках товаров и их проверке контрольными органами, а также вызывать представителей Поставщика для объяснений при обнаружении несоответствий условиям Договора.\n В пунктах 5.2.1-5.2.3 указано на обязанности Заказчика сообщать о недостатках, принимать и оплачивать товары в соответствии с Договором и рассмотреть вопрос о продолжении поставки при ее приостановлении.\n В пункте 5.3.1 Поставщик имеет право требовать подписания Заказчиком электронного документа о приемке товаров при предоставлении необходимых документов.'}, {'title': 'Обязанности и права поставщика по договору', 'summary': 'Поставщик обязан поставлять товар, соответствующий требованиям качества и количества, может привлекать субпоставщиков без изменения условий договора и вправе заменять их в случае ненадлежащего исполнения обязательств.\n Поставщик также обязан предоставить документы, подтверждающие происхождение товара, если это требуется законодательством.'}, {'title': 'Обязательства Поставщика по Договору', 'summary': 'Поставщик обязуется предоставлять Заказчику информацию о ходе исполнения обязательств по договору, уведомлять о смене фактического местонахождения и соответствовать законодательным требованиям и условиям договора.\n Также Поставщик гарантирует качество товаров в соответствии с требованиями договора и технического задания, указывая гарантийный срок в техническом задании.'}, {'title': 'Устранение недостатков и продление гарантии', 'summary': 'В случае обнаружения недостатков в товарах в период гарантийного срока, Поставщик обязан устранить их за свой счет, продлевая гарантийный срок на время устранения недостатков.\n При отказе Поставщика от составления акта о недостатках, Заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с ГК РФ.\n Гарантийный срок на комплектующие изделия равен сроку на основное изделие и начинается одновременно с ним.'}, {'title': 'Ответственность за качество и безопасность товара', 'summary': 'Поставщик обязуется обеспечивать безопасность товара и нести ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу Заказчика в случае нарушения требований безопасности, а также за убытки, связанные с отзывом товара.\n Поставщик также обязан предоставлять полную и достоверную информацию о товаре и отвечает за недостатки товара в случае'}, {'title': 'Ответственность сторон за ненадлежащее исполнение обязательств', 'summary': 'Согласно условиям договора, стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042, а размер штрафа определяется в процентах от цены договора в зависимости от его стоимости.'}, {'title': 'Условия начисления штрафов и пени по договору', 'summary': 'В соответствии с условиями договора, размер штрафа за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств поставщиком варьируется в зависимости от цены договора и составляет 1 000 или 5 000 рублей, а также предусмотрена пеня за просрочку исполнения обязательств, исчисляемая от цены договора с учетом фактически исполненных обязательств.\n Общая сумма штрафов не может превышать цену договора.'}, {'title': 'Условия ответственности и расторжения договора', 'summary': 'Согласно пунктам 7.1-7.13 Договора, стороны освобождаются от неустойки при определенных обстоятельствах, а также предусмотрены условия возврата средств и ответственности за неисполнение обязательств.\n В статье 8 Договора регламентирован порядок его расторжения, включая соглашение сторон, судебный порядок и одностороннее расторжение при определенных условиях.'}, {'title': 'Основания для расторжения договора по вине поставщика', 'summary': 'Согласно пунктам 8.1.1.3-8.1.1.8, Договор может быть расторгнут в случае неоднократного нарушения сроков и объемов поставки товаров, отказа поставщика от передачи товара, невыполнения обязанности по страхованию товара, несоответствия поставщика требованиям технического задания и другим условиям Договора, подтвержденных экспертизой, а также нарушения запретов, установленных законодательством.'}, {'title': 'Условия расторжения договора по инициативе сторон', 'summary': 'Согласно пунктам 8.1.2.1-8.1.2.6, Договор может быть расторгнут Поставщиком в случае неоднократных нарушений Заказчиком условий Договора, включая просрочку оплаты, необоснованный отказ от приемки товаров или оплаты, непредставление отгрузочной разнарядки и невЫборку товаров.\n Расторжение по соглашению сторон и в одностороннем порядке регулируется гражданским законодательством РФ и предусматривает письменное уведомление и ответ в установленные сроки.'}, {'title': 'Условия освобождения от ответственности за обстоятельства непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно статье 9 договора, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, таких как стихийные бедствия, военные действия или акты государственной власти, при условии, что эти обстоятельства возникли после заключения договора и препятствуют его исполнению.\n Сторона, неспособная исполнить обязательства по указанным причинам, обязана уведомить другую сторону в письменной форме в течение 5 календарных дней с момента возникновения таких обстоятельств.'}, {'title': 'Урегулирование споров и претензий', 'summary': 'Согласно пункту 9.3, в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения обязательств по Договору продлевается на время их действия и последствий.\n Статья 10 регулирует порядок урегулирования споров, предусматривая переговоры и претензионный порядок с письменными ответами в течение 15 календарных дней.'}, {'title': 'Условия подачи и рассмотрения претензий', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте описываются требования к претензиям, включая указание суммы и ее расчет, а также необходимость приложения подтверждающих документов.\n Также упоминается порядок разрешения споров через Арбитражный суд Москвы и условия вступления договора в силу, его сроки и порядок изменения.'}, {'title': 'Условия уведомлений и прочие положения', 'summary': 'Согласно статье 12 Договора, уведомления Сторон должны направляться в письменной форме с соблюдением определенных условий, а также предусмотрено руководство действующим законодательством РФ в случае'}, {'title': 'Особые условия электронного взаимодействия Сторон', 'summary': 'Согласно приложению № 2 к Договору, статья 13 регулирует условия электронного взаимодействия сторон, предусматривая обмен электронными документами через АИС «Портал поставщиков» и УАИС «Бюджетный учет», а также создание стандартных товарных единиц для оформления документов.'}, {'title': 'Условия использования электронных документов', 'summary': 'Стороны договора обязуются использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для подписания документов в электронной форме, признавая их равную юридическую силу с бумажными документами.\n Электронный документооборот осуществляется без необходимости дублирования бумажными носителями, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.'}, {'title': 'Информация о Поставщике и Плательщике', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте'}, {'title': 'Каталог товаров для обработки металла', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте содержатся технические характеристики различных инструментов и расходных материалов, предназначенных для работы с металлом, включая отрезные круги, насадки для УШМ и сверла, а также биты для шуруповерта.'}, {'title': 'Каталог инструментов и расходных материалов', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном тексте содержатся описания различных инструментов для работы с металлом, включая биты и спиральные сверла различных размеров и материалов, предназначенные для профессионального использования.'}, {'title': 'Спецификация сверл по металлу', 'summary': 'Суммаризация: Представлены характеристики различных типов сверл по металлу и скоб для мебельного степлера, включая диаметр, длину рабочей части, марку стали, общую длину изделия, тип хвостовика и другие параметры, а также указана информация о производителе и упаковке.'}, {'title': 'Характеристики и цены на инструменты и расходные материалы', 'summary': 'Суммаризация: Заказ включает в себя различные инструменты и материалы для работы с металлом, такие как ступенчатое сверло Gigant, сварочная горелка RUSÉLKОM MIG 36 KD, сопло газовое Профессионал МВ-36 0609, набор полотен по дереву и металлу KRAFTOOL EU-хвост., набор шпателей СИБРТЕХ 85803 и сварочный наборок сварог MS ICU0004-08R.'}, {'title': 'Спецификация товаров с указанием характеристик и цен', 'summary': 'Спецификация товаров включает два типа отрезных кругов по металлу производства ОАО "Лужский абразивный завод" с указанием характеристик, количества, единицы измерения, цены за единицу и общей суммы с учетом НДС.'}], 'fileName': 'Проект договора.pdf'}

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →

Похожие закупки

• Реализация оборудования, бывшего в употреблении, на территории г.Москва ПАО «Ростелеком»
  404 370,64 ₽ заявки до 09.10.2026, Москва
• Реализация оборудования, бывшего в употреблении, на территории г.Москва ПАО «Ростелеком»
  21 541 815,26 ₽ заявки до 12.10.2026, Москва
• АМТС МЕРСЕДЕС-БЕНЦ V 250 D 4 MATIC, 2016гв, г/н С329ТН777, цвет черный, VIN WDF44781313178856
  2 608 800,00 ₽ заявки до 05.10.2026, Москва
• Реализация оборудования, бывшего в употреблении, на территории г.Москва ПАО «Ростелеком»
  6 998 676,97 ₽ заявки до 08.10.2026, Москва
• АМТС АУДИ Q7, 2008г.в., г/н Х360НУ199; цвет серый, VIN WАUZZZ4L99D021275
  1 236 500,00 ₽ заявки до 05.10.2026, Москва
• Аукцион на право заключения договора о комплексном развитии территорий нежилой застройки города Москвы площадью 0,73 га, расположенных по адресу: г. Москва, Р
  23 808 328,03 ₽ заявки до 09.10.2026, Москва
• АМТС ПОРШЕ КАЙЕНН S, 2008 г.в., г/н Н033НТ797, цвет черный, VIN WP1ZZZ9PZ8LA5292
  1 350 000,00 ₽ заявки до 02.10.2026, Москва
• АМТС БМВ Х5 XDRIVE30D, 2014 г.в., г/н Н574АК799, цвет темно-серый, VIN WBAKS410700H52139
  2 675 000,00 ₽ заявки до 02.10.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Прочее, Прочее — Москва, Все закупки: Москва