ТОВАРЫ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ, ТЕХНИКА БЫТОВАЯ

44-ФЗТоварХимическая продукцияМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

{'data': [{'title': 'Условия поставки расходных материалов и оборудования', 'summary': 'Согласно гражданско-правовому договору № _, государственное бюджетное образовательное учреждение и поставщик обязуются поставку расходных материалов и оборудования для учебного процесса в ювелирных группах, с соблюдением требований законодательства РФ и Москвы.'}, {'title': 'Условия поставки и ценообразования', 'summary': 'Заказчик обязуется принять и оплатить товары в соответствии с Техническим заданием и Спецификацией, а Поставщик обязуется поставить новые товары и оказать сопутствующие услуги, после чего товары считаются поставленными с момента доставки и подписания документов о приемке.\n Цена контракта составляет указанную сумму, включая НДС, если это применимо.'}, {'title': 'Условия оплаты и ценообразования по контракту', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является фиксированной и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.\n Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика.'}, {'title': 'Условия оплаты и приемки товаров в электронной форме', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного Документа о приемке, подписанного УКЭП, с указанием суммы к оплате, размера неустойки и итоговой суммы платежа.\n Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком, а оплата считается исполненной с момента списания средств с лицевого счета заказчика.\n Поставка товара должна быть осуществлена в течение 10 рабочих дней с даты заключения контракта.'}, {'title': 'Условия поставки товаров и приемки', 'summary': 'Согласно статье 4 контракта, поставщик обязан согласовать с заказчиком время, место и дату поставки, а также может осуществлять поставку партиями по предварительной заявке.\n Товары должны соответствовать качеству и характеристикам, указанным в техническом задании, и в случае улучшенных характеристик требуется оформление дополнительного соглашения.\n Поставщик несет расходы на транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы.'}, {'title': 'Требования к упаковке и маркировке товара', 'summary': 'Упаковка и маркировка товаров должны соответствовать установленным стандартам, обеспечивать сохранность при транспортировке и быть удалены силами Поставщика в течение одного дня после доставки.\n Поставщик обязан предоставить Заказчику отчетные документы и сертификаты качества в электронном виде с ЭЦП в срок до окончания поставки.\n Заказчик имеет 10 рабочих дней на рассмотрение и приемку товаров.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и услуг', 'summary': 'Заказчик обязан направить Поставщику документы о приемке товаров и услуг, а в случае обнаружения недостатков — информацию о них и сроках их устранения.\n Поставщик обязуется устранить выявленные недостатки за свой счет.\n Заказчик также обязан провести экспертизу поставленных товаров для проверки их соответствия условиям контракта.'}, {'title': 'Процедура устранения недостатков и приемки товаров', 'summary': 'Согласно условиям договора, Заказчик формирует в УАИС «Бюджетный учет» перечень выявленных недостатков и сроков их устранения, который подписывается УКЭП и направляется Поставщику.\n После рассмотрения отчета об устранении недостатков и при'}, {'title': 'Условия приемки и оплаты товаров', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, включая представление необходимых документов и информации о ходе исполнения обязательств, а также может осуществлять контроль за поставкой товаров и выбирать способ проведения экспертизы результатов, предусмотренных Контрактом.'}, {'title': 'Обязанности сторон по контролю за исполнением контракта', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязаны выполнять ряд процедур при выявлении недостатков в поставляемых товарах, включая уведомление о недостатках и предоставление разъяснений, а также своевременное принятие и оплату товаров.'}, {'title': 'Права и обязанности Поставщика по Контракту', 'summary': 'Поставщик обязуется поставлять товары, соответствующие качеству и другим характеристикам, может привлекать субпоставщиков без изменения условий контракта и вправе заменять их в случае ненадлежащего исполнения обязательств, а также имеет право запрашивать у Заказчика разъяснения по вопросам поставки.'}, {'title': 'Обязательства Поставщика по Контракту', 'summary': 'Поставщик обязуется предоставлять Заказчику определенные документы и информацию, соблюдать законодательство РФ и условия контракта, а также гарантировать качество товара в соответствии с требованиями контракта и технического задания.'}, {'title': 'Гарантийные условия и ответственность за товар', 'summary': 'Согласно условиям контракта, гарантийный срок на комплектующее изделие равен гарантийному сроку на основное изделие и начинается одновременно с ним; при замене дефектного товара гарантийный срок на новый устанавливается аналогичный.\n Поставщик обязуется обеспечивать соответствие товара требованиям качества и безопасности, а также несет ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу, а также за убытки в случае отзыва товара.'}, {'title': 'Ответственность сторон за ненадлежащее исполнение обязательств', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны контракта несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с установленными правилами, а размер штрафа определяется в процентах от цены контракта и начисляется за каждый факт нарушения обязательств, за исключением просрочки исполнения.'}, {'title': 'Условия штрафов и пени за нарушение контракта', 'summary': 'В соответствии с контрактом, размер штрафа за нарушение обязательств зависит от цены контракта и составляет 10% или 5% от цены контракта при превышении или не превышении 3 млн рублей соответственно.\n Также предусмотрены фиксированные штрафы за неисполнение обязательств без стоимостного выражения и начисление пени за просрочку исполнения обязательств в размере одной трехсотой ключевой ставки ЦБ РФ от цены контракта.'}, {'title': 'Условия начисления неустоек и штрафов', 'summary': 'Согласно условиям контракта, стороны обязаны уплачивать неустойку за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, при этом общая сумма штрафов не может превышать цену контракта.\n Стороны освобождаются от уплаты неустойки в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны.'}, {'title': 'Условия одностороннего расторжения контракта', 'summary': 'Контракт предусматривает возможность его расторжения по соглашению сторон, в судебном порядке, а также односторонне со стороны заказчика в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа поставщика от передачи товара'}, {'title': 'Основания для расторжения контракта', 'summary': 'Контракт предусматривает возможность его расторжения в случае нарушения условий, включая несоблюдение запретов, установленных правительственными актами, а также в случае неоднократных нарушений сроков оплаты или необоснованных отказов от приемки товаров со стороны Заказчика.'}, {'title': 'Условия расторжения и обстоятельства непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно статье 9 договора, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, таких как стихийные бедствия, военные действия или акты государственной власти, при условии их подтверждения в установленном законодательством порядке.\n В статье 8 регламентируется порядок расторжения контракта по соглашению сторон и в одностороннем порядке, с соблюдением определенных требований и сроков.'}, {'title': 'Условия освобождения от ответственности за обстоятельства непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно статье 9, в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, сторона, неспособная исполнить обязательства, обязана уведомить другую сторону в течение 5 дней, а срок исполнения обязательств продлевается на время действия таких обстоятельств.\n Статья 10 устанавливает порядок урегулирования споров, предусматривая переговоры и претензионный порядок до обращения в Арбитражный суд города Москвы.'}, {'title': 'Порядок подачи и рассмотрения претензий', 'summary': 'Стороны обязаны направлять претензии в письменном виде, на которые должна быть предоставлена письменная ответная реакция в течение 15 календарных дней с момента получения.\n Неполучение ответа в установленный срок считается признанием требований претензии.\n Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до 30 сентября 2026 года.'}, {'title': 'Условия изменения и дополнения контракта', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, в случае претензионной работы, инициатива которой исходит от заказчика, допускается поставка товаров.\n Контракт подлежит регистрации в Реестре Контрактов ЕАИСТ, а его изменение и дополнение осуществляются по соглашению сторон с оформлением в электронном виде и регистрацией в указанном реестре.\n Уведомления сторон должны направляться в письменной или электронной форме с соблюдением определенных условий их получения.'}, {'title': 'Регистрация исполнения контракта в ЕАИСТ', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны обязаны зарегистрировать исполнение контракта в Реестре Контрактов ЕАИСТ в соответствии с законодательством РФ и Москвы, а также использовать определенные приложения и электронные системы для взаимодействия и приемки товаров.'}, {'title': 'Организация работы поставщика в АИС "Портал поставщиков"', 'summary': 'Согласно статье 13 Контракта, поставщик обязан создать СТЕ в АИС «Пortal поставщиков», назначить уполномоченных лиц для работы с электронным документооборотом, обеспечить получение усиленной квалифицированной электронной подписи и использовать ее для подписания электронных документов.\n Электронные документы признаются равнозначными бумажным и не требуют дублирования.'}, {'title': 'Условия доступа к АИС и реквизиты сторон', 'summary': 'В представленном фрагменте документа описываются условия доступа к работе в АИС «Портал поставщиков» для электронного документооборота, а также приводятся юридические адреса, реквизиты и контактные данные одной из сторон договора – государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения города Москвы «Колледж декоративно-прикладного искусства имени Карла Фаберже».'}, {'title': 'Информация о банке и контактные данные', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте документа содержится спецификация товаров, включающая шампунь-концентрат для УЗВ "Креолан" и перекись водорода 6% в пластиковой упаковке, с указанием их характеристик, производителей, моделей, количества, единицы измерения, цены за единицу и общей суммы с учетом НДС.'}, {'title': 'Условия поставки перекиси водорода 6%', 'summary': 'Согласно предоставленным данным, перекись водорода 6% объемом 1 литр упаковывается в тару объемом 1 кубический дециметр, стоимостью 346.00 рублей за единицу и оптовой ценой 2422.00 рублей за упаковку из 16 единиц.'}], 'fileName': 'Проект контракта.pdf'}

Ориентир маржи

Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →

Похожие закупки

• Поставка диоксида углерода (углекислоты) в баллонах 40 литров для нужд ГБУЗ "ГКБ №15 ДЗМ"
  934 812,00 ₽ заявки до 18.09.2026, Москва
• Электронный запрос котировок на поставку дисков для контроля качества в микробиологической лаборатории для нужд ГБУЗ «ГКБ им. И.В. Давыдовского ДЗМ» (183386)
  304 724,87 ₽ заявки до 17.09.2026, Москва
• Поставка эмали для нужд ГБУЗ МО МОНИКИ им М. Ф. Владимирского
  143 620,00 ₽ заявки до 18.09.2026, Москва
• ТОВАРЫ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ, ТЕХНИКА БЫТОВАЯ
  27 530,00 ₽ заявки до 11.09.2026, Москва
• Поставка детектора взрывчатых веществ
  1 500 000,00 ₽ заявки до 23.09.2026, Москва
• Аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения договора на поставку тех
  14 364 120,00 ₽ заявки до 18.09.2026, Москва
• Аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения договора на поставку бал
  793 000,00 ₽ заявки до 18.09.2026, Москва
• Масло И-20 ГОСТ 20799-2022 - 1000л
  — заявки до 14.09.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Химическая продукция, Химическая продукция — Москва, Все закупки: Москва