МЕДИЦИНСКИЕ РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

44-ФЗТоварМедизделия и расходникиМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

{'data': [{'title': 'Заголовок: Условия поставки медицинских материалов', 'summary': 'Согласно гражданско-правовому договору между государственным бюджетным учреждением здравоохранения и поставщиком, последний обязуется поставить медицинские расходные материалы в соответствии с техническим заданием и законодательством РФ и Москвы.'}, {'title': 'Условия поставки и ценообразования', 'summary': 'Заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с условиями Контракта, товар должен быть новым, поставка осуществляется силами Поставщика с подписанием соответствующих документов.\n Цена контракта составляет указанную сумму, включая НДС или без него, с учетом уменьшения на налоги и сборы.'}, {'title': 'Условия оплаты и ценообразования по контракту', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является твердой и не подлежит изменению в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.\n Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика.'}, {'title': 'Условия оплаты и приемки документов', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного Документа о приемке, подписанного УКЭП, и может быть уменьшена на сумму неустойки за неисполнение обязательств.\n Заказчик считается исполнившим свои обязательства по оплате с момента списания средств с его счета.\n Поставка товара должна быть осуществлена в течение 5 рабочих дней с даты заключения контракта, с возможностью досрочной поставки по согласованию с заказчиком.'}, {'title': 'Порядок приемки товаров и условия поставки', 'summary': 'Поставщик обязан согласовать с Заказчиком время и место поставки, а также обеспечить соответствие товаров качеству и характеристикам, указанным в Техническом задании, с возможностью поставки улучшенных товаров по дополнительному соглашению.\n Поставщик также отвечает за транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы, а упаковка и маркировка товаров должны соответствовать ГОСТам.'}, {'title': 'Условия упаковки и маркировки товара', 'summary': 'Согласно условиям договора, упаковка импортного товара должна соответствовать международным стандартам, а маркировка товара и упаковки должна содержать определенные реквизиты и обеспечивать сохранность товара при транспортировке.\n Поставщик обязан представить отчетные документы и сертификаты качества в день поставки и убрать упаковку в течение одного дня.\n Заказчик в течение пяти рабочих дней рассматривает результаты приемки товаров и услуг.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и услуг', 'summary': 'Согласно условиям документа, Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров на соответствие условиям контракта, после чего может направить Поставщику информацию о необходимости устранения выявленных недостатков.\n В случае отказа от принятия товаров, Заказчик должен отклонить электронный документ о приемке, подписанный УКЭП.\n Поставщик обязуется устранить недостатки в установленные сроки за свой счет.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и услуг с УКЭП', 'summary': 'Согласно указанным положениям, отчет об устранении недостатков/дефектов должен быть подписан УКЭП и направлен через УАИС «Бюджетный учет», а при необходимости предоставления разъяснений или устранения дефектов, Поставщик обязан выполнить эти требования в установленные сроки.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и документооборота', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, представления необходимых документов, информации о ходе исполнения обязательств, а также может осуществлять контроль за поставкой товаров и выбирать способ проведения экспертизы результатов, предусмотренных Контрактом.'}, {'title': 'Условия возврата и обмена товаров', 'summary': 'Согласно условиям контракта, заказчик обязан сообщать поставщику о выявленных недостатках товаров и своевременно принимать и оплачивать поставки, в то время как поставщик имеет право требовать подписания электронного документа о приемке товаров и может вызывать представителей заказчика для объяснений при обнаружении несоответствий.'}, {'title': 'Права и обязанности Поставщика по Контракту', 'summary': 'Поставщик обязуется поставлять товары, соответствующие качеству, количеству и другим характеристикам, а также имеет право привлекать субпоставщиков и заменять их в случае необходимости, при этом не изменяя стоимость и количество товаров по контракту.'}, {'title': 'Обязанности Поставщика и Гарантии на Товар', 'summary': 'Поставщик обязан предоставлять Заказчику информацию о ходе исполнения обязательств по контракту, уведомлять о смене фактического местонахождения и соблюдать законодательные требования и условия контракта.\n Поставщик гарантирует качество товара и обязуется заменить товар при обнаружении недостатков в установленные сроки.'}, {'title': 'Условия гарантии и ответственности за товар', 'summary': 'Поставщик обязуется обеспечивать качество и безопасность товара, предоставлять гарантийные обязательства и нести ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу, а также за убытки в случае отзыва товара, при этом гарантийный срок на заменяемые комплектующие изделия соответствует сроку на основное изделие.'}, {'title': 'Ответственность за недостатки товара без гарантии', 'summary': 'Согласно статье 7 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ №1042 от 30.08.2017.\n Размер штрафа за неисполнение обязательств Поставщиком, за исключением просрочки, составляет 10% от цены контракта.\n Поставщик также отвечает за недостатки товара без гарантийного срока, если они возникли до передачи товара Заказчику или по причинам, предшествующим передаче.'}, {'title': 'Условия ответственности за неисполнение обязательств', 'summary': 'В документе установлены размеры штрафов и пени за неисполнение обязательств сторонами контракта, а также порядок их начисления в зависимости от цены контракта и характера нарушений.'}, {'title': 'Условия ответственности и расторжения контракта', 'summary': 'Согласно условиям контракта, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств предусмотрена уплата штрафов, при этом общая сумма штрафов не может превышать цену контракта.\n Стороны освобождаются от уплаты неустойки в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны.\n Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне.'}, {'title': 'Основания для расторжения контракта по инициативе заказчика', 'summary': 'Согласно пунктам 8.1.1.1-8.1.1.8 Контракта, Заказчик вправе расторгнуть его в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа от передачи товара'}, {'title': 'Основания для одностороннего расторжения контракта', 'summary': 'Фрагмент документа описывает основания для одностороннего отказа от исполнения контракта по инициативе поставщика, включая неоднократные нарушения сроков оплаты или необоснованные отказы от приемки товаров со стороны заказчика, а также другие случаи, такие как непредставление отгрузочной разнарядки или невЫборка товаров в установленные сроки.\n Также упоминается порядок расторжения контракта по соглашению сторон.'}, {'title': 'Условия расторжения и форс-мажор', 'summary': 'Согласно гражданскому законодательству РФ, стороны контракта обязаны дать письменный ответ на предложение о расторжении в течение 5 календарных дней, а одностороннее расторжение возможно при соблюдении определенных условий.\n Также стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы.'}, {'title': 'Уведомление о невозможности исполнения обязательств', 'summary': 'Согласно пунктам 9.2 и 9.3, сторона, столкнувшаяся с обстоятельствами непреодолимой силы, обязана уведомить другую сторону в течение 5 дней и продлить срок исполнения обязательств на время действия этих обстоятельств.\n В статье 10 установлен порядок урегулирования споров, предусматривающий переговоры и претензионный порядок до обращения в Арбитражный суд города Москвы.'}, {'title': 'Условия подачи и рассмотрения претензий', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, в случае возникновения споров между сторонами контракта, претензии должны быть направлены в установленный 15-дневный срок с указанием необходимых реквизитов и документов, а при невыполнении обязательств и'}, {'title': 'Регистрация и изменения контракта', 'summary': 'Согласно статье 11 Контракта, он должен быть зарегистрирован Заказчиком в Реестре Контрактов ЕАИСТ, а его изменения и дополнения, оформленные в электронном виде и подписанные Сторонами, являются неотъемлемой частью Контракта и подлежат регистрации.\n Статья 12 устанавливает порядок уведомлений Сторон и указывает на руководство действующим законодательством РФ в случае'}, {'title': 'Регистрация исполнения контракта и приложения к нему', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, поставщик обязан регистрировать исполнение контракта в Реестре Контрактов ЕАИСТ, а также согласен на проверки соблюдения условий предоставления субсидии.\n Контракт включает приложения с техническим заданием и спецификацией, а также предусматривает электронное взаимодействие сторон с использованием УКЭП и АИС «Портал поставщиков».'}, {'title': 'Организация работы поставщика в АИС "Портал поставщиков"', 'summary': 'Поставщик обязан создать стандартный торговый экземпляр (СТЕ) в системе АИС «Портал поставщиков», назначить уполномоченных лиц для работы с электронным документооборотом и обеспечить их усиленными квалифицированными электронными подписями.\n Стороны признают юридическую силу электронных документов, обменяющихся в рамках контракта.'}, {'title': 'Реквизиты и подписи сторон договора', 'summary': 'В представленном фрагменте документа содержатся положения о возможности ведения документооборота в электронном виде и безвозмездном доступе к АИС «Портал поставщиков», а также указаны адреса, реквизиты и подписи Сторон, включая Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы и неполные данные Поставщика.'}, {'title': 'Спецификация медицинских инструментов', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: В документе содержатся реквизиты организации, а также описание медицинских инструментов и их стоимость, включая зонд универсального типа, тампон-зонд и одноразовый стерильный пинцет.'}, {'title': 'Спецификация медицинских изделий и расходных материалов', 'summary': 'Согласно предоставленным данным, Общество с Ограниченной Ответственностью "Полимерные изделия" предлагает поставку медицинских изделий, включая одноразовые скальпели и гинекологические зеркала, с указанием их характеристик, количества и цены за единицу.'}, {'title': 'Условия поставки урогенитального зонда', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, ООО "Полимерные изделия" предлагает урогенитальный зонд полимерный одноразового использования, стерильный, предназначенный для забора биоматериала, с указанием цены за единицу и общей суммы заказа.'}], 'fileName': 'Проект контракта.pdf'}

Ориентир маржи

Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →

Похожие закупки

• Трубка оптическая (артроскопическая, риноскопическая) ТОЭР-001 диам. 2.7 мм, с углом наблюдения 0 гр для АО К 31 Сити
  — заявки до 18.09.2026, Москва
• Электронный аукцион на поставку расходных материалов для травматологическое отделение (эндопротез коленного сустава с сохранением крестообразной связки) для нуж
  24 496 800,00 ₽ заявки до 17.09.2026, Москва
• Поставка дезинфицирующих средств
  2 500 000,00 ₽ заявки до 17.09.2026, Москва
• Техническое диагностирование медицинского оборудования
  42 000,00 ₽ заявки до 10.09.2026, Москва
• Поставка реагентов (506)
  1 490 763,90 ₽ заявки до 16.09.2026, Москва
• Аукцион в электронной форме на поставку расходных материалов (салфетки)
  191 972,16 ₽ заявки до 17.09.2026, Москва
• Поставка изделий медицинского назначения (Лейкопластырь кожный) для нужд ФГБУ «НМИЦ РК» Минздрава России
  89 504,00 ₽ заявки до 16.09.2026, Москва
• Поставка реагентов и расходных материалов для заготовки продуктов иБМКП (анти CD19 CAR-T клеток)
  26 095 987,00 ₽ заявки до 17.09.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Медизделия и расходники, Медизделия и расходники — Москва, Все закупки: Москва