Ель новогодняя "Волшебная ель", зеленая 240 см

44-ФЗТоварПрочееМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

{'data': [{'title': 'Условия поставки элементов праздничного оформления', 'summary': 'Согласно Государственному Контракту № _, управа района Соколиная гора города Москвы и компания _ заключили соглашение о поставке элементов праздничного оформления в соответствии с Техническим заданием и Спецификацией, с соблюдением требований законодательства РФ и Москвы.'}, {'title': 'Условия поставки товара и сопутствующих услуг', 'summary': 'Согласно Контракту, поставляемый товар должен быть новым, поставка осуществляется силами и за счет Поставщика, а момент поставки определяется доставкой товара и подписанием необходимых документов.\n Цена контракта составляет указанную сумму, включая НДС или без него в зависимости от условий, а порядок расчетов предусматривает уменьшение суммы на налоги и сборы в соответствии с законодательством РФ.'}, {'title': 'Условия оплаты и ценообразования в контракте', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является твердой и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.\n Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика в течение 7 рабочих дней с момента подписания документа о приемке.'}, {'title': 'Условия оплаты и неустойки по Контракту', 'summary': 'Согласно документу, оплата по контракту производится на основании электронного документа о приемке, содержащего информацию о сумме к оплате, размере неустойки, ее основаниях и порядке расчета, а также итоговой сумме платежа.\n В случае нарушения обязательств поставщиком, заказчик может оплатить товары с учетом неустойки, а ее перечисление в бюджет возлагается на заказчика.\n Обязательства заказчика считаются исполненными с момента списания средств с его счета.'}, {'title': 'Условия и сроки поставки товаров', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны договора согласовывают возможность изменения условий контракта, включая цену, сроки и количество товара.\n Установлены сроки и условия поставки товара, а также порядок его приемки, включая требования к качеству и техническим характеристикам, с возможностью поставки улучшенных товаров по согласованию с заказчиком.'}, {'title': 'Изменение условий контракта и упаковка товара', 'summary': 'Согласно условиям контракта, изменения в нем должны быть оформлены в виде дополнительного соглашения и внесены Заказчиком в Реестр Контрактов ЕАИСТ, а процесс оформления изменений регламентируется статьей 11 контракта.\n Поставщик обязан осуществлять погрузочно-разгрузочные работы и обеспечивать соответствие упаковки и маркировки товара установленным стандартам, а также предоставлять Заказчику необходимые отчетные документы и сертификаты в срок.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и документов', 'summary': 'Заказчик обязан рассмотреть и принять товары в течение 5 рабочих дней после получения от Поставщика подписанного УКЭП электронного Документа о приемке и сопутствующих документов, а затем направить Поставщику свой электронный Документ о приемке или уведомление об отказе с указанием недостатков и сроков их устранения.\n В случае отказа от принятия товаров, Заказчик отклоняет Документ о приемке, направленный Поставщиком.\n Поставщик обязан устранить выявленные недостатки в установленный срок.'}, {'title': 'Порядок проведения экспертизы товаров и документирования результатов', 'summary': 'Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров для проверки их соответствия условиям контракта, а также может использовать для этого собственные силы или привлекать экспертов.\n Информация о результатах экспертизы и принятии товаров оформляется в УАИС «Бюджетный учет» и направляется Поставщику через АИС «Портал поставщиков».'}, {'title': 'Обязанности по устранению дефектов и приемке товаров', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, в случае обнаружения дефектов или недостатков в поставленных товарах и услугах, Заказчик имеет право требовать от Поставщика предоставления разъяснений, устранения выявленных недостатков и повторной отправки исправленной документации в соответствии с Техническим заданием.\n Подписанный обеими сторонами УКЭП электронный Документ о приемке служит основанием для оплаты и регистрации исполнения Контракта.'}, {'title': 'Обязанности сторон по контролю и взаимодействию', 'summary': 'Заказчик обязан контролировать порядок и сроки поставки товаров, запрашивать у Поставщика информацию о ходе исполнения обязательств, осуществлять контроль за результатами работ по Контракту и в случае обнаружения недостатков в поставляемых товарах сообщать об этом Поставщику в установленные сроки.'}, {'title': 'Обязанности и права сторон по контракту', 'summary': 'Согласно условиям контракта, Заказчик обязан своевременно принимать и оплачивать товар, а также рассматривать вопрос о продолжении поставок при их приостановлении со стороны Поставщика.\n Поставщик имеет право требовать подписания электронного документа о приемке товара, своевременной оплаты, привлекать субпоставщиков и заменять их в случае ненадлежащего исполнения обязательств.'}, {'title': 'Обязанности поставщика по контракту', 'summary': 'Согласно условиям контракта, поставщик обязан своевременно поставлять товары, предоставлять необходимые документы, информировать заказчика о ходе исполнения обязательств и соблюдать законодательные требования.'}, {'title': 'Гарантийные обязательства поставщика', 'summary': 'Статья 6 контракта устанавливает гарантийные обязательства поставщика, включая обеспечение качества товара, гарантийный срок и порядок устранения недостатков, а также процедуру экспертизы и возмещения расходов в случае отказа поставщика от составления акта о недостатках.'}, {'title': 'Условия гарантии и ответственности за товар', 'summary': 'Поставщик обязуется заменить товар при обнаружении недостатков и гарантирует его соответствие требованиям качества и безопасности, а также возмещает вред и убытки, причиненные в результате несоответствия товара установленным нормам.'}, {'title': 'Ответственность сторон за ненадлежащее исполнение обязательств', 'summary': 'Поставщик несет ответственность за недостатки товара в соответствии с Гражданским кодексом РФ и за недостатки товара без гарантийного срока при условии, что они возникли до передачи товара Заказчику.\n Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту в соответствии с постановлением Правительства РФ №1042, с размером штрафа, рассчитываемым как процент от цены контракта.'}, {'title': 'Условия начисления штрафов и пени за нарушение контракта', 'summary': 'В соответствии с условиями контракта, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств предусмотрены штрафы в размере от 1 000 до 5 000 рублей в зависимости от стоимости контракта, а также пеня за просрочку исполнения обязательств в размере одной трехсотой действующей ключевой ставки ЦБ РФ от цены контракта.'}, {'title': 'Условия начисления пени за просрочку', 'summary': 'Согласно условиям контракта, за просрочку исполнения обязательств предусмотрена уплата пени, а общая сумма штрафов за нарушение обязательств не может превышать цену контракта.\n Стороны освобождаются от уплаты неустойки в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны.'}, {'title': 'Условия расторжения контракта по инициативе заказчика', 'summary': 'Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне по инициативе заказчика в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности, нарушения сроков и объемов поставки, отказа от передачи товара'}, {'title': 'Условия расторжения контракта за нарушения', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, документ содержит условия для расторжения контракта, включая нарушения условий со стороны поставщика, подтвержденные экспертами, отказ от согласования новых условий контракта, нарушение запретов, установленных законодательством, а также основания для одностороннего отказа от исполнения контракта по инициативе заказчика, включая неоднократные нарушения сроков оплаты и необоснованный отказ от приемки товаров.'}, {'title': 'Условия расторжения и форс-мажора', 'summary': 'Согласно представленным пунктам, стороны контракта обязаны соблюдать сроки отгрузки и выборки товаров, а также процедуры расторжения контракта по соглашению сторон или в одностороннем порядке.\n Также предусмотрена ответственность сторон за неисполнение обязательств в случае обстоятельств непреодолимой силы.'}, {'title': 'Условия исполнения обязательств при ЧС', 'summary': 'В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, стороны обязаны уведомить друг друга в письменной форме в течение 5 календарных дней и могут продлить срок исполнения обязательств на время действия этих обстоятельств.\n При возникновении споров стороны должны попытаться урегулировать их путем переговоров.'}, {'title': 'Урегулирование споров в претензионном порядке', 'summary': 'Стороны договорились о порядке урегулирования споров в претензионном порядке с последующим обращением в Арбитражный суд города Москвы в случае недостижения согласия.'}, {'title': 'Сроки и порядок изменения контракта', 'summary': 'Контракт вступает в силу с момента подписания сторон и истекает 31 октября 2026 года; приемка товаров возможна после истечения срока исполнения обязательств поставщика с возможностью претензионной работы; контракт подлежит регистрации в Реестре Контрактов ЕАИСТ; изменения и дополнения контракта допускаются по соглашению сторон и оформляются в виде дополнительных соглашений, которые являются неотъемлемой частью контракта и подлежат регистрации; уведомления сторон осуществляются в письменной или электронной форме.'}, {'title': 'Порядок уведомлений и юридической силы документов', 'summary': 'Стороны договорились о порядке получения уведомлений, включая их отправку через факсимильную связь и электронную почту, а также о применении законодательства РФ и регистрации исполнения контракта в ЕАИСТ.\n Установлено, что обмен электронными документами и информацией осуществляется через специализированные системы с использованием УКЭП.'}, {'title': 'Организация электронного документооборота в АИС', 'summary': 'Согласно условиям контракта, поставщик обязан обеспечить наличие стандартной товарной единицы в АИС «Портал поставщиков» для оформления документов о приемке, а также назначить уполномоченных должностных лиц для работы с электронным документооборотом и использовать усиленную квалифицированную электронную подпись.\n Электронные документы признаются равнозначными бумажным.'}, {'title': 'Условия обмена электронными документами', 'summary': 'Согласно статье 14, указаны юридические и фактические адреса, реквизиты и контактные данные Заказчика и Поставщика, а также порядок их использования в рамках электронного документооборота.'}, {'title': 'Спецификация товаров для контракта', 'summary': 'Согласно приложению № 2 к контракту, заказчик обязуется поставить новогоднюю ель "Волшебная ель", зеленую, высотой 240 см, с количеством в 2 штуки по цене 20947 рублей за единицу с учетом НДС, что в сумме составляет 41894 рубля с НДС.'}], 'fileName': 'Проект контракта.pdf'}

Ориентир маржи

Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →

Похожие закупки

• Лот №1
  — заявки до 18.09.2026, Москва
• Лот № 1 - г. Москва, вн. тер.г. муниципальный округ Щербинка, г. Щербинка, ул.Юбилейная, д. 14
  — заявки до 13.10.2026, Москва
• 95/24_Биддинг № 89
  — заявки до 14.09.2026, Москва
• Оказание услуг деятельности кадровых агенств по подбору персонала
  800 000,00 ₽ заявки до 18.09.2026, Москва
• Продажа посредством публичного предложения в электронной форме 23,27% долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «КоПИТАНИЯ»
  7 890 781 000,00 ₽ заявки до 12.10.2026, Москва
• Лот № 24: Исключительное право (патент) на изобретение: «Способ и установка для получения диметилового эфира из синтез-газа», удостоверенное свидетельством Росп
  26 350,00 ₽ заявки до 13.10.2026, Москва
• Ручка со спиральной пружиной для калитки секционных ворот. DoorHan DH25134R
  8 000,00 ₽ заявки до 14.09.2026, Москва
• Закупка материалов для участников 0000-013409
  160 000,00 ₽ заявки до 15.09.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Прочее, Прочее — Москва, Все закупки: Москва