44-ФЗТоварХозтовары и инвентарьМоскваПортал поставщиков
| Реестровый номер | 10269524 |
|---|---|
| Заказчик | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1564 имени Героя Советского Союза А.П. Белобородова» |
| Начальная цена | 269 919,95 ₽ |
| Регион | Москва |
| Закон | 44-ФЗ |
| Опубликовано | 11.08.2026 |
| Приём заявок до | 12.08.2026 (завершён) |
| Площадка | Портал поставщиков |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Мяч волейбольный "MIKASA V200W", размер 5 | 20.0 шт | 10 990,00 ₽ | Мячи спортивные |
| Мяч баскетбольный Molten GG7X, размер 7 | 15.0 шт | 3 341,33 ₽ | Мячи спортивные |
{'data': [{'title': 'Условия поставки спортивных мячей для школы', 'summary': 'Согласно гражданско-правовому договору, бюджетное учреждение обязуется поставлять волейбольные и баскетбольные мячи для нужд образовательной организации, с соблюдением требований законодательства РФ и Москвы.'}, {'title': 'Условия поставки товара и сопутствующих услуг', 'summary': 'Заказчик обязуется принять и оплатить товар согласно условиям контракта, который включает Техническое задание и Спецификацию.\n Товар должен быть новым, поставка осуществляется силами Поставщика с момента доставки и подписания документов о приемке.\n Цена контракта составляет указанную сумму, НДС не облагается, если это предусмотрено законодательством.'}, {'title': 'Условия оплаты и ценообразования по контракту', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является твердой и не подлежит изменению в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.\n Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика на основании документов, подписанных усиленными квалифицированными электронными подписями через автоматизированную информационную систему.'}, {'title': 'Условия оплаты и поставки товаров', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного документа о приемке, содержащего информацию о сумме платежа, неустойке, ее расчете и итоговой сумме к оплате.\n Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком, а обязательства по оплате считаются исполненными с момента списания средств со счета заказчика.\n Поставка товара должна быть осуществлена в течение 7 рабочих дней с даты заключения контракта, с возможностью досрочной поставки по согласованию с заказчиком.'}, {'title': 'Порядок приемки товаров и упаковки', 'summary': 'Поставщик обязан согласовать с Заказчиком время и место поставки, а также обеспечить соответствие товаров качеству и характеристикам, указанным в Техническом задании, с возможностью улучшения характеристик по согласованию сторон и оформлением дополнительного соглашения.'}, {'title': 'Условия маркировки и упаковки товара', 'summary': 'Согласно условиям договора, упаковка товара должна соответствовать стандартам, маркировка должна содержать определенные данные, упаковка обеспечивать сохранность товара при транспортировке, а после поставки – упаковка подлежит уборке силами Поставщика.\n Также Поставщик обязан предоставить Заказчику отчетные документы и сертификаты качества в электронном виде с ЭЦП.\n Заказчик в течение 10 рабочих дней рассматривает товар на соответствие требованиям договора и оформляет приемку.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и услуг', 'summary': 'Фрагмент документа описывает процедуру приемки товаров и услуг, включая требования к документации, возможность предоставления разъяснений и мотивированного отказа от принятия, а также порядок устранения выявленных недостатков.\n Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров, а информация о приемке оформляется через автоматизированную систему.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и услуг', 'summary': 'Согласно пунктам 4.13 и 4.14, после рассмотрения отчета об устранении недостатков/дефектов, Заказчик принимает товары и услуги, подписывая электронный документ о приемке, или запрашивает разъяснения и устранение выявленных дефектов в установленные сроки, после чего Поставщик обязан предоставить необходимые разъяснения или исправить дефекты.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и оплаты', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, представления необходимых документов, запроса информации о ходе исполнения обязательств и проведения экспертизы результатов, а также может осуществлять контроль за поставкой товаров и выбирать способ экспертизы.'}, {'title': 'Порядок контроля и приемки товаров после исполнения контракта', 'summary': 'Согласно указанным пунктам договора, заказчик и поставщик обязаны выполнять определенные действия в случае выявления несоответствий в поставках товаров, а также в случае обнаружения недостатков и приостановления поставок.\n Заказчик должен сообщать о недостатках и своевременно принимать и оплачивать товары, в то время как поставщик имеет право требовать подписания электронного документа о приемке товаров при соблюдении определенных условий.'}, {'title': 'Обязанности и права поставщика по контракту', 'summary': 'Поставщик обязуется поставлять товары надлежащего качества, количества и комплектности, может привлекать субпоставщиков и заменять их в случае необходимости, а также предоставлять документы, подтверждающие происхождение товаров.'}, {'title': 'Обязательства по информированию и соблюдению законодательства', 'summary': 'Поставщик обязан информировать Заказчика об изменении своего фактического местонахождения в течение 5 календарных дней, а также исполнять другие обязательства, предусмотренные законодательством и контрактом, соответствовать требованиям к участникам закупки и соблюдать установленные запреты.\n Поставщик гарантирует качество товара и обязуется заменить товар при обнаружении недостатков, а гарантийный срок на комплектующие изделия соответствует сроку на основное изделие.'}, {'title': 'Условия гарантии и ответственности за товар', 'summary': 'Поставщик обязуется обеспечивать качество и безопасность товара, предоставлять гарантийные обязательства и нести ответственность за вред, убытки и недостатки товара в соответствии с законодательством РФ и условиями контракта.'}, {'title': 'Ответственность за недостатки товара без гарантии', 'summary': 'Согласно статье 7 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042.\n Размер штрафа за неисполнение обязательств Поставщиком, за исключением просрочки, составляет 10 процентов от Цены контракта.'}, {'title': 'Условия штрафов и пени за нарушение контракта', 'summary': 'В соответствии с условиями контракта, размеры штрафов и пени за неисполнение обязательств зависят от цены контракта и могут варьироваться в зависимости от того, превышает ли цена 3 млн рублей или нет.'}, {'title': 'Условия ответственности и расторжения контракта', 'summary': 'Согласно статье 7 Контракта, установлены правила начисления штрафов за неисполнение обязательств сторонами, а также условия освобождения от уплаты неустойки и порядок возврата излишне уплаченных средств.\n Статья 8 регулирует порядок расторжения Контракта, включая соглашение сторон, судебный порядок и одностороннее расторжение при определенных условиях.'}, {'title': 'Условия для одностороннего отказа Заказчика', 'summary': 'Согласно пунктам 8.1.1.1-8.1.1.8 Контракта, Заказчик вправе отказаться от его исполнения в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа от передачи товара Заказчику'}, {'title': 'Основания для одностороннего расторжения контракта', 'summary': 'Фрагмент регулирует основания для одностороннего расторжения контракта поставщиком в случае неоднократных нарушений сроков оплаты или необоснованных отказов от приемки товаров со стороны заказчика, а также другие условия, связанные с исполнением контракта.'}, {'title': 'Условия одностороннего расторжения контракта', 'summary': 'Стороны договора обязаны ответить на предложение о расторжении в течение 5 календарных дней, а одностороннее расторжение возможно при соблюдении определенных условий и требований законодательства.\n Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы.'}, {'title': 'Обстоятельства непреодолимой силы и продление сроков', 'summary': 'Согласно пунктам 9.2 и 9.3, в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, сторона должна уведомить другую сторону в течение 5 дней и может продлить срок исполнения обязательств на время действия этих обстоятельств.\n Статья 10 устанавливает порядок урегулирования споров, предусматривая переговоры и претензионный порядок до обращения в Арбитражный суд города Москвы.'}, {'title': 'Условия подачи и рассмотрения претензий', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, в случае неполучения ответа на претензию в установленный срок, это рассматривается как признание требований претензии.\n В претензии должны быть указаны данные сторон и, при необходимости, обоснованный расчет денежной суммы, а также приложены соответствующие документы.\n Споры по контракту подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы.\n Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до 30 сентября 2026 года, с возможностью приемки товаров после истечения срока исполнения обязательств в рамках претензионной работы.'}, {'title': 'Изменение и регистрация дополнительных соглашений к Контракту', 'summary': 'Согласно пункту 11.4, изменения и дополнения к Контракту могут вноситься по соглашению сторон и оформляться в электронном виде с последующей регистрацией в Реестре Контрактов ЕАИСТ.\n В статье 12.1 установлено, что уведомления сторон должны направляться в письменной или электронной форме, а в пункте 12.2 указано, что по вопросам, не регулируемым Контрактом, стороны руководствуются законодательством РФ.'}, {'title': 'Особые условия электронного взаимодействия Сторон', 'summary': 'Согласно условиям контракта, поставщик обязан регистрировать исполнение контракта в Реестре Контрактов ЕАИСТ, а также согласен на проверки соблюдения условий предоставления субсидии.\n Контракт включает приложения с техническим заданием и спецификацией, а также предусматривает электронное взаимодействие сторон с использованием УКЭП и АИС «Портал поставщиков».'}, {'title': 'Организация работы поставщика в АИС "Портал поставщиков"', 'summary': 'Согласно условиям контракта, поставщик обязан создать СТЕ в АИС «Пortal поставщиков», назначить уполномоченных лиц для работы с электронным документооборотом, обеспечить получение усиленной квалифицированной электронной подписи и использовать ее для подписания электронных документов, которые признаются равнозначными бумажным документам.'}, {'title': 'Условия доступа к АИС и реквизиты сторон', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, статья 14 содержит адреса, реквизиты и подписи Заказчика в лице государственного образовательного учреждения, а также оставлено место для аналогичной информации о Поставщике.'}, {'title': 'Реквизиты сторон и банковские данные', 'summary': 'Договор содержит информацию о сторонах сделки, банковских реквизитах, а также спецификацию заказа на волейбольные и баскетбольные мячи с указанием их характеристик, производителя, модели, количества, единицы измерения, цены за единицу и общей суммы с учетом НДС.'}, {'title': 'Цена и артикул спортивной камеры', 'summary': 'Согласно предоставленным данным, стоимость одной штуки камеры с армированной нейлоновой нитью Molten GG7X составляет 3341.33, а общая сумма заказа — 50119.95, включая 16 штук.'}], 'fileName': 'Проект контракта.pdf'}
Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.
Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →
Ещё: Все закупки заказчика, Хозтовары и инвентарь, Хозтовары и инвентарь — Москва, Все закупки: Москва