МЕДИЦИНСКИЕ РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

44-ФЗТоварМедизделия и расходникиМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

{'data': [{'title': 'Условия поставки товаров для медкласса', 'summary': 'Согласно гражданско-правовому договору № _, государственное бюджетное учреждение "Школа № 1354 «Вектор»" и поставщик обязуются поставку товаров для медицинского класса в соответствии с техническим заданием и требованиями законодательства РФ и Москвы.'}, {'title': 'Условия поставки и ценообразования', 'summary': 'Заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с Техническим заданием и Спецификацией, товар должен быть новым и поставляться силами Поставщика.\n Цена контракта и порядок расчетов определяются в соответствии с указанными условиями.'}, {'title': 'Условия оплаты и ценообразования в контракте', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта фиксирована и включает все расходы Поставщика, а оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа.'}, {'title': 'Условия оплаты и поставки товаров', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата производится на основании электронного документа о приемке, содержащего информацию о сумме платежа, неустойке, ее расчете и итоговой сумме к оплате.\n Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств Поставщиком.\n Обязательства Заказчика считаются исполненными с момента списания средств с его счета.\n Поставка товара должна быть осуществлена в течение 10 рабочих дней с даты заключения контракта, с возможностью досрочной поставки по согласованию с Заказчиком.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и упаковки', 'summary': 'Статья 4 Контракта регламентирует порядок приемки товаров, включая согласование времени и места поставки, соответствие товаров качеству и характеристикам Технического задания, а также процедуру внесения изменений в контракт и условия поставки и упаковки товаров.'}, {'title': 'Требования к маркировке и упаковке товара', 'summary': 'Согласно условиям договора, товар должен быть маркирован с указанием наименования изделия, фирмы-изготовителя, места нахождения изготовителя, даты выпуска и гарантийного срока службы, а упаковка должна соответствовать маркировке и обеспечивать сохранность товара при транспортировке.\n Упаковка подлежит уборке и вывозу силами Поставщика в течение одного дня после поставки.\n Поставщик обязан предоставить Заказчику отчетные документы и сертификаты качества в электронном виде с УКЭП, после чего Заказчик в течение 10 рабочих дней осуществляет приемку товаров.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и услуг', 'summary': 'Фрагмент документа описывает процедуру приемки товаров и услуг, включая требования к структурированному документу о приемке, порядок предоставления разъяснений и мотивированных отказов, а также процедуру устранения выявленных недостатков.\n Указано также на возможность проведения экспертизы поставленных товаров Заказчиком своими силами или с привлечением экспертов.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и услуг', 'summary': 'Согласно пунктам 4.13 и 4.14, Заказчик обязан принять товары после устранения недостатков и подписать УКЭП электронный документ о приемке, а Поставщик должен предоставить разъяснения или устранить дефекты в установленные сроки при получении соответствующих требований от Заказчика через АИС.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и оплаты', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, запрашивать документы, подтверждающие исполнение обязательств, и осуществлять контроль за поставкой товаров, а также выбирать способ проведения экспертизы результатов, предусмотренных Контрактом.'}, {'title': 'Права и обязанности сторон по контракту', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту договора, заказчик и поставщик обязаны соблюдать определенные процедуры в случае обнаружения несоответствий в количестве, ассортименте, комплектности и стоимости товаров, а также в случае выявления недостатков при поставке.\n Заказчик должен своевременно сообщать о выявленных недостатках и принимать товары в соответствии с условиями договора, в то время как поставщик имеет право требовать подписания электронного документа о приемке товаров при соблюдении определенных условий.'}, {'title': 'Обязанности и права поставщика по контракту', 'summary': 'Поставщик обязуется поставлять товары в соответствии с условиями контракта, может привлекать субпоставщиков без изменения стоимости и количества товаров, а также заменять субпоставщиков в случае их ненадлежащего исполнения обязательств.\n Поставщик также обязан предоставить документы, подтверждающие происхождение товаров, если это требуется законодательством РФ.'}, {'title': 'Уведомление об изменении местонахождения и гарантийные обязательства', 'summary': 'Поставщик обязан предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств, уведомлять о смене фактического местонахождения, соответствовать законодательным требованиям и гарантировать качество товаров в соответствии с контрактом и техническим заданием.'}, {'title': 'Условия гарантии и порядок замены товара', 'summary': 'Согласно условиям договора, при обнаружении недостатков товара Заказчик может потребовать их устранения в установленные сроки, а в случае отказа Поставщика от составления акта о недостатках, Заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы на ее проведение в соответствии с законодательством РФ.\n Поставщик обязан заменить товар при обнаружении недостатков и предоставляет гарантийный срок на комплектующие изделия, равный сроку на основное изделие.'}, {'title': 'Ответственность сторон за нарушение условий контракта', 'summary': 'Согласно статье 7 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017.\n В пунктах 6.6-6.11 регламентируется ответственность Поставщика за безопасность товара, возмещение вреда, убытков и предоставление информации о товаре в соответствии с Гражданским кодексом РФ.'}, {'title': 'Утверждение правил начисления штрафов за нарушение контракта', 'summary': 'Утверждены правила определения размера штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств сторонами контракта, в зависимости от цены контракта и характера нарушений.'}, {'title': 'Условия ответственности за нарушение обязательств', 'summary': 'Согласно условиям контракта, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств предусмотрены штрафы и пени, размер которых зависит от цены контракта и ключевой ставки Центрального банка РФ.\n Общая сумма штрафов не может превышать цену контракта.'}, {'title': 'Условия ответственности и расторжения контракта', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, в случае просрочки исполнения обязательств по договору из-за обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны, предусмотрена ответственность в виде возврата излишне уплаченных средств и неустойки, не освобождающей от исполнения обязательств.\n Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне при определенных условиях, включая поставку товаров ненадлежащего качества или некомплектных.'}, {'title': 'Основания для расторжения договора по вине Поставщика', 'summary': 'Согласно пунктам 8.1.1 и 8.1.2, контракт может быть расторгнут в случае неоднократного нарушения сроков поставки товаров, отказа от передачи товара, невыполнения обязанности по страхованию товара, несоответствия поставщика требованиям технического задания и другим условиям контракта, подтвержденных экспертизой, а также нарушения запретов, установленных законодательством.\n Пункты 8.1.2.1 и далее не представлены полностью, но предполагается, что они касаются оснований для расторжения контракта по инициативе поставщика, включая нарушения со стороны заказчика.'}, {'title': 'Условия расторжения договора по вине Заказчика', 'summary': 'Согласно условиям договора, Заказчик может быть признан виновным в случае неоднократного необоснованного отказа от приемки товаров, необоснованного отказа от оплаты, непредставления отгрузочной разнарядки в срок, а также в случае невЫборки товаров.\n Расторжение договора по соглашению сторон и в одностороннем порядке регулируется гражданским законодательством РФ и специальными положениями договора соответственно.'}, {'title': 'Освобождение от ответственности за обстоятельства непреодолимой силы', 'summary': 'Статья 9 Контракта освобождает Стороны от ответственности за неисполнение обязательств в случае обстоятельств непреодолимой силы, при условии уведомления другой Стороны в течение 5 календарных дней с момента их возникновения.'}, {'title': 'Урегулирование споров и претензий по договору', 'summary': 'Согласно статье 10 Контракта, стороны обязуются урегулировать споры через переговоры и претензионный порядок, с возможностью оформления дополнительных соглашений и передачи спора в Арбитражный суд города Москвы после неудачных попыток урегулирования.\n Претензия должна быть направлена в письменном виде с указанием необходимых реквизитов и рассмотрена в течение 15 календарных дней.'}, {'title': 'Порядок подачи и рассмотрения претензий', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте описываются процедуры подачи претензий, требования к их оформлению и порядок разрешения споров через Арбитражный суд города Москвы.\n Также устанавливаются сроки исполнения контракта и порядок его изменения.'}, {'title': 'Условия уведомлений и исполнения контракта', 'summary': 'Согласно статье 12 Контракта, уведомления сторон осуществляются в письменной форме с соблюдением определенных условий доставки, а также руководствуются действующим законодательством РФ.\n Полное выполнение обязательств поставщиком является основанием для регистрации исполнения Контракта в Реестре Контрактов ЕАИСТ.'}, {'title': 'Условия электронного взаимодействия сторон', 'summary': 'Стороны договора обязуются использовать электронные системы для обмена документами и информации, а также проведения приемки товаров, с соблюдением установленных регламентов и процедур.'}, {'title': 'Использование электронных документов и подписей', 'summary': 'Стороны договорились о применении усиленной квалифицированной электронной подписи для документооборота в рамках контракта, признавая равную юридическую силу электронных и бумажных документов, и предусмотрели бесплатный доступ к электронной системе для осуществления документооборота.'}, {'title': 'Реквизиты и контактная информация ГБОУ Школа № 1354 «Вектор»', 'summary': 'Школа № 1354 "Вектор" из Москвы предоставляет свои юридический и фактический адреса, контактную информацию, а также реквизиты для финансовых операций.'}, {'title': 'Список лабораторного оборудования и расходных материалов', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте перечислены различные лабораторные материалы и оборудование, включая пипетки, аминоуксусную кислоту, соединительные элементы, силиконовые трубки и стаканчики, с указанием их характеристик и цен.'}, {'title': 'Спецификация товаров для медицинских нужд', 'summary': 'Согласно приложению № 2 к контракту, представлена спецификация товаров, включающая спринцовку 30 мл и пипетки для переноса жидкости объемом 5 мл, с указанием количества, единицы измерения, цены за единицу и общей суммы с учетом НДС.'}], 'fileName': 'Проект контракта.pdf'}

Ориентир маржи

Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →

Похожие закупки

• Аукцион в электронной форме на поставку изделий медицинского назначения (для стомированных больных) для обеспечения граждан, имеющих право на получение государс
  20 082 121,44 ₽ заявки до 18.09.2026, Москва
• Поставка медицинских инструментов для оперблока для нужд ГБУЗ "ГКБ им. А.К. Ерамишанцева ДЗМ"
  1 008 175,28 ₽ заявки до 15.09.2026, Москва
• Поставка расходного материала для лабораторий 2636 0908
  5 000 000,00 ₽ заявки до 17.09.2026, Москва
• Поставка медицинских изделий (Тепло/влагообменник/бактериальный фильтр, стерильный).
  174 321,00 ₽ заявки до 18.09.2026, Москва
• Поставка медицинских изделий (Бандаж удерживающий неадгезивный).
  2 922 154,50 ₽ заявки до 18.09.2026, Москва
• Электронный аукцион на поставку расходных материалов для отделения акушерства и гинекологии (зеркало вагинальное, одноразового использования) для нужд ГБУЗ «ГКБ
  2 999 000,00 ₽ заявки до 22.09.2026, Москва
• Поставка физиотерапевтического оборудования для нужд ГБУЗ «Поликлиника «Троицкая» ДЗМ»
  2 592 274,60 ₽ заявки до 17.09.2026, Москва
• Поставка медицинских изделий (Направитель для установки ортопедических фиксирующих имплантатов).
  1 240 041,30 ₽ заявки до 18.09.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Медизделия и расходники, Медизделия и расходники — Москва, Все закупки: Москва