КВАДРОЦИКЛЫ (МОТОВЕЗДЕХОДЫ, СНЕГОБОЛОТОХОДЫ)

223-ФЗТоварПрочееМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

{'data': [{'title': 'Заголовок: Условия поставки мотобуксировщика', 'summary': 'Согласно гражданско-правовому договору № _, ГАУ "Парк Яуза" обязуется принять и оплатить поставку мотобуксировщика, а поставщик — поставить товар в соответствии с техническим заданием и спецификацией.'}, {'title': 'Условия поставки товара и ценообразования', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту договора, стороны согласовали условия поставки товара, который должен быть новым и выпущен не ранее 2026 года, а также порядок и момент поставки, включая подписание усиленными квалифицированными электронными подписями документа о приемке.\n Цена договора и порядок расчетов также определены, с учетом возможного освобождения от НДС.'}, {'title': 'Условия оплаты и ценообразования по договору', 'summary': 'Согласно условиям договора, оплата производится в рублях РФ, цена договора является фиксированной и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных положением о закупке.\n Оплата осуществляется без авансового платежа, в безналичном порядке по факту поставки товаров, с использованием усиленных квалифицированных электронных подписей и в течение 7 рабочих дней с момента подписания документа о приемке.'}, {'title': 'Условия оплаты и неустойки по договору', 'summary': 'Договор предусматривает порядок приемки товаров с указанием суммы оплаты, неустойки за неисполнение обязательств и условий поставки, а также сроков и адреса доставки.'}, {'title': 'Условия поставки товаров и упаковки', 'summary': 'Поставщик обязуется поставлять товары, соответствующие качеству и характеристикам, указанным в Техническом задании, с возможностью улучшения характеристик по согласованию с Заказчиком и оформлением дополнительного соглашения.\n Поставка товаров осуществляется собственным транспортом Поставщика или с привлечением третьих лиц за его счет, с выполнением погрузочно-разгрузочных работ.\n Товары должны быть упакованы и маркированы в соответствии с ГОСТ или международными стандартами, с указанием необходимой информации на маркировке.'}, {'title': 'Условия упаковки и документы приемки', 'summary': 'Согласно условиям договора, упаковка товара должна обеспечивать его сохранность в процессе транспортировки и погрузо-разгрузочных работ, а уборка и вывоз упаковки осуществляются за счет поставщика в течение одного дня.\n Поставщик обязан предоставить заказчику отчетные документы, сертификаты и другие подтверждающие качество товара документы в электронном виде с электронной подписью, а заказчик в течение 30 рабочих дней должен рассмотреть результаты и провести приемку товаров, после чего направить поставщику подписанный электронный документ о приемке.'}, {'title': 'Отказ от приемки товаров и устранение недостатков', 'summary': 'Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров на соответствие условиям договора, после чего может отказаться от их принятия с указанием недостатков и сроками их устранения, либо отклонить электронный документ о приемке.\n Поставщик обязуется устранить выявленные недостатки в установленные сроки за свой счет.'}, {'title': 'Устранение дефектов и повторная приемка товаров', 'summary': 'Согласно условиям договора, Поставщик обязан устранять выявленные дефекты в установленные сроки и предоставлять Заказчику необходимые разъяснения, а также повторно направлять документы о приемке после устранения недостатков.'}, {'title': 'Условия приемки и права Заказчика', 'summary': 'Согласно пункту 4.15, электронный документ о приемке, подписанный УКЭП, служит основанием для оплаты поставщику и регистрации исполнения договора в ЕАИСТ.\n В статье 5 изложены права и обязанности сторон: заказчик имеет право требовать исполнения обязательств, документов, информации о ходе исполнения договора и проведения экспертизы результатов, а также может контролировать порядок и сроки поставки товаров.'}, {'title': 'Порядок действий при обнаружении недостатков товаров', 'summary': 'Согласно условиям договора, заказчик и поставщик обязаны выполнять определенные процедуры при обнаружении недостатков товаров и должны своевременно обмениваться информацией через УАИС «Бюджетный учет».\n Заказчик обязан принимать и оплачивать товары в соответствии с договором, а поставщик вправе требовать подписания электронного документа о приемке и своевременной оплаты.'}, {'title': 'Ответственность за действия субпоставщиков', 'summary': 'Поставщик обязуется исполнять свои обязательства через субпоставщиков, несет ответственность за их действия и имеет право на замену субпоставщиков в случае ненадлежащего исполнения.\n Поставщик также обязан своевременно поставлять товары, предоставлять необходимые документы и информировать Заказчика о ходе исполнения обязательств.'}, {'title': 'Уведомление об изменении адреса и обязательства сторон', 'summary': 'Поставщик обязан своевременно уведомлять Заказчика об изменении своего фактического адреса, соответствовать законодательным требованиям и единым требованиям к участникам закупки, а также соблюдать установленные запреты.\n Поставщик гарантирует качество товара и устраняет выявленные недостатки в течение гарантийного срока.'}, {'title': 'Условия гарантии и порядок устранения недостатков', 'summary': 'Согласно условиям договора, в случае обнаружения недостатков товара в период гарантийного срока, Поставщик обязан устранить их и продлить гарантию на соответствующий период.\n При отказе Поставщика от составления акта о недостатках, Заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с Гражданским кодексом РФ.\n Поставщик также обязан заменить товар при обнаружении недостатков и установить аналогичный гарантийный срок на заменяемый товар.'}, {'title': 'Ответственность сторон за ненадлежащее исполнение обязательств', 'summary': 'Согласно статьям 6 и 7 договора, стороны несут ответственность за обеспечение безопасности товара и своевременное предоставление информации о нем, а также за возмещение вреда и убытков в соответствии с Гражданским кодексом РФ и другими нормативными актами.'}, {'title': 'Условия и размеры штрафных санкций за неисполнение обязательств', 'summary': 'Согласно условиям договора, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств поставщиком предусмотрен штраф в размере 10% от цены договора, если она не превышает 3 млн рублей, или 5% от цены договора, если она выше указанной суммы.\n За аналогичные действия заказчика штраф составляет 1000 рублей или 5000 рублей в зависимости от цены договора.'}, {'title': 'Условия начисления штрафов и пени', 'summary': 'Согласно условиям договора, размер штрафа за нарушение обязательств зависит от цены договора, а пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств сторонами с учетом ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации.\n Общая сумма штрафов не может превышать цену договора, и стороны освобождаются от уплаты неустойки при наличии обстоятельств непреодолимой силы.'}, {'title': 'Условия расторжения договора и ответственность за нарушения', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, в случае поставки товара не в полном объеме или завышения его стоимости, Поставщик обязан возвратить Заказчику излишне уплаченные средства, а уплата неустойки не освобождает от исполнения обязательств по договору.\n Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне Заказчиком в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности или неоднократного нарушения сроков и объемов поставки.'}, {'title': 'Отказ от передачи товара и его последствия', 'summary': 'Договор может быть расторгнут в случае отказа Поставщика передать товар, невыполнения им обязанности по страхованию товара, несоответствия требованиям Технического задания и другим условиям Договора, подтвержденных экспертизой, а также нарушения Поставщиком законодательства РФ.\n Расторжение Договора по инициативе Поставщика возможно при неоднократных нарушениях Заказчиком сроков оплаты или необоснованных отказах от приемки товаров.'}, {'title': 'Условия для признания отказа необоснованным', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, документ определяет условия для признания отказа Заказчика необоснованным, включая несоблюдение сроков подписания документа о приемке, отказ от оплаты поставленных товаров, непредставление отгрузочной разнарядки и невЫборку товаров.\n Также описаны процедуры расторжения договора по соглашению сторон и в одностороннем порядке, а также условия, при которых возможно одностороннее расторжение.'}, {'title': 'Освобождение от ответственности за неисполнение обязательств при ЧС', 'summary': 'Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по договору в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, при условии своевременного уведомления другой стороны о таких обстоятельствах.'}, {'title': 'Урегулирование споров и претензий', 'summary': 'Согласно статье 10 договора, стороны обязаны предпринимать усилия для урегулирования споров путем переговоров и оформления дополнительных соглашений, а также должны следовать претензионному порядку урегулирования, предусматривающему письменное общение и ответы в течение 15 календарных дней.'}, {'title': 'Условия вступления договора в силу и его срок действия', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются предоставлять друг другу необходимые документы и выписки для рассмотрения претензий, а в случае споров — разрешать их в Арбитражном суде города Москвы.\n Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 2026 года, требует регистрации в Реестре Договоров ЕАИСТ и предусматривает возможность изменения и дополнения путем подписания дополнительных соглашений, которые также подлежат регистрации.'}, {'title': 'Порядок направления уведомлений и их юридическое значение', 'summary': 'Согласно статье 12 Договора, уведомления между сторонами могут направляться в письменной форме по почте, электронной почте или факсимильной связи, с определением даты их получения в зависимости от способа отправки.\n В случае'}, {'title': 'Обмен электронными документами и информацией через АИС', 'summary': 'Согласно условиям договора, стороны обмениваются электронными документами через специализированные автоматизированные информационные системы, а поставщик обязан обеспечить наличие стандартных товарных единиц в системе и назначить ответственных за электронный документооборот лиц с соответствующими электронными подписями.'}, {'title': 'Условия подписания и юридической силы электронных документов', 'summary': 'Стороны договора обязуются использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для подписания электронных документов в АИС «Портал поставщиков», признавая их равную юридическую силу с бумажными документами.\n Электронные документы не требуют дублирования на бумаге, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ.'}, {'title': 'Контактные данные поставщика и заказчика', 'summary': 'Данный фрагмент содержит контактные данные и реквизиты сторон для заключения договора, включая юридические и фактические адреса, телефоны, адреса электронной почты, ИНН, КПП, ОГРН, банковские реквизиты и подписи уполномоченных лиц.'}, {'title': 'Спецификация мотобуксировщика Baltmotors Snowdog Sport Z460R', 'summary': 'Согласно приложению № 2 к Договору, ООО «Балтмоторс Групп» обязуется поставить одну единицу мотобуксировщика модели Baltmotors Snowdog Sport Z460R стоимостью 215 000 рублей с НДС.'}], 'fileName': 'Проект договора.pdf'}

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →

Похожие закупки

• Срочно Закупка Знаков отличия
  — заявки до 14.09.2026, Москва
• Преобразователь силы TECSIS F23011450002
  315 370,00 ₽ заявки до 10.09.2026, Москва
• Анализ рынка на оказание комплексных архивных услуг и обработки досье заемщиков
  — заявки до 17.09.2026, Москва
• Аксессуары
  380 040,00 ₽ заявки до 10.09.2026, Москва
• Аукцион в электронной форме на право размещения некапитального объекта - плоскостной парковки по адресу: Большой Полуярославский пер., д. 14, площадью 296 кв.м
  241 014,23 ₽ заявки до 12.10.2026, Москва
• Лот №1
  420 300,00 ₽ заявки до 05.10.2026, Москва
• Реализация оборудования, бывшего в употреблении, на территории г.Москва ПАО «Ростелеком»
  1 800 327,70 ₽ заявки до 13.10.2026, Москва
• Реализация оборудования, бывшего в употреблении, на территории г.Москва ПАО «Ростелеком»
  13 652 511,30 ₽ заявки до 14.10.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Прочее, Прочее — Москва, Все закупки: Москва