44-ФЗТоварПрочееМоскваПортал поставщиков
| Реестровый номер | 10269279 |
|---|---|
| Заказчик | Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования города Москвы «Детская школа искусств «Юность» |
| Начальная цена | 40 000,00 ₽ |
| Регион | Москва |
| Закон | 44-ФЗ |
| Опубликовано | 11.08.2026 |
| Приём заявок до | 12.08.2026 (завершён) |
| Площадка | Портал поставщиков |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Стол медицинский лабораторный с мойкой СЛМ.01.00 серия "ОПТИМА" 555*655*850 мм. | 1.0 шт | 40 000,00 ₽ | Изделия медицинские, в том числе хирургические, прочие, не включенные в другие группировки |
{'data': [{'title': 'Заголовок: Поставка медицинского стола с мойкой', 'summary': 'Стороны заключили гражданско-правовой договор на поставку медицинского лабораторного стола с мойкой серии "ОПТИМА" в соответствии с требованиями законодательства РФ и города Москвы.'}, {'title': 'Условия поставки и ценообразования', 'summary': 'Согласно условиям контракта, Заказчик обязуется принять и оплатить товар, соответствующий Техническому заданию и Спецификации, при условии его новизны и года выпуска не ранее 2026 года.\n Поставка товара осуществляется Поставщиком с предоставлением сопутствующих услуг и оформлением необходимых документов.\n Цена контракта составляет указанную сумму, включая НДС или без него в зависимости от условий.'}, {'title': 'Условия оплаты и ценообразования по контракту', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является твердой и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.\n Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика.'}, {'title': 'Условия оплаты и приемки товаров', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного документа о приемке, подписанного УКЭП, и может быть уменьшена на сумму неустойки за неисполнение обязательств поставщиком.\n Обязательства заказчика считаются исполненными с момента списания средств с его счета.\n Поставка товара должна быть осуществлена в течение 10 рабочих дней с даты заключения контракта, с возможностью досрочной поставки по согласованию сторон.'}, {'title': 'Условия поставки и приемки товаров', 'summary': 'Согласно статье 4 контракта, поставщик обязан согласовать с заказчиком время и место поставки, а также обеспечить соответствие товаров качеству и характеристикам, указанным в техническом задании.\n При улучшении качества товаров требуется оформление дополнительного соглашения и внесение изменений в реестр контрактов.\n Поставщик несет расходы на транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы.'}, {'title': 'Требования к упаковке и маркировке товара', 'summary': 'Согласно условиям договора, товар должен соответствовать ГОСТ или международным стандартам упаковки, иметь четкую маркировку с указанием основных параметров и гарантийного срока, а также упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке.\n Поставщик обязан предоставить отчетные документы и сертификаты качества, а Заказчик в течение 10 рабочих дней должен провести приемку товаров.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и услуг', 'summary': 'Заказчик обязан направить Поставщику документы о приемке товаров и услуг, а в случае обнаружения недостатков — информацию о них и сроках их устранения, после чего Поставщик должен устранить выявленные недостатки за свой счет.\n Заказчик также обязан провести экспертизу поставленных товаров для проверки их соответствия условиям контракта.'}, {'title': 'Процедура устранения недостатков и приемки товаров', 'summary': 'Согласно условиям договора, Заказчик формирует отчет об устранении недостатков в УАИС «Бюджетный учет», подписывает его УКЭП и направляет Поставщику.\n При принятии решений об устранении недостатков или'}, {'title': 'Условия приемки товаров и оплаты', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, представления необходимых документов, запроса информации о ходе исполнения обязательств и контроля за поставкой товаров.'}, {'title': 'Обязанности сторон по контролю и приемке товаров', 'summary': 'Согласно пунктам 5.1.6-5.1.7 и 5.2.1-5.2.3 Контракта, Заказчик и Поставщик обязаны выполнять взаимные обязательства по контролю качества поставляемых товаров, уведомлению о выявленных недостатках и своевременному принятию и оплате товаров в соответствии с условиями Контракта.'}, {'title': 'Обязанности и права Поставщика по Контракту', 'summary': 'Поставщик обязуется поставлять товары, соответствующие качеству и другим характеристикам, может привлекать субпоставщиков и заменять их при необходимости, а также запрашивать у Заказчика разъяснения по вопросам поставки.'}, {'title': 'Обязанности Поставщика по Контракту', 'summary': 'Поставщик обязуется предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств, уведомлять о смене адреса, соответствовать законодательным требованиям и соблюдать установленные запреты.\n Также Поставщик гарантирует качество товара и обязуется заменить товар при обнаружении недостатков.'}, {'title': 'Условия гарантии и ответственность за товар', 'summary': 'Контракт устанавливает, что гарантийный срок на комплектующее изделие равен гарантийному сроку на основное изделие и начинается одновременно с ним; при замене изделия гарантийный срок на новое изделие устанавливается той же продолжительности.\n Поставщик гарантирует соответствие товара требованиям качества и безопасности, а также несет ответственность за вред, убытки и недостатки информации в соответствии с законодательством РФ.'}, {'title': 'Ответственность сторон за ненадлежащее исполнение обязательств', 'summary': 'Согласно статье 7 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ №1042 от 30.08.2017, с установлением размера штрафа в процентах от цены контракта за каждый факт нарушения.'}, {'title': 'Условия начисления штрафов и пени по контракту', 'summary': 'В документе определены размеры штрафов и пени за нарушение условий контракта, включая проценты от цены контракта и фиксированные суммы, а также порядок начисления пени за просрочку исполнения обязательств.'}, {'title': 'Условия ответственности и расторжения контракта', 'summary': 'Согласно пунктам 7.8-7.13, в случае нарушения обязательств сторонами предусмотрены штрафные санкции, ограниченные ценой контракта, а также освобождение от неустойки при наличии обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны.'}, {'title': 'Основания для одностороннего расторжения контракта', 'summary': 'Согласно условиям соглашения, Заказчик имеет право на одностороннее расторжение контракта в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа Поставщика от передачи товаров'}, {'title': 'Основания для одностороннего расторжения контракта', 'summary': 'Контракт может быть расторгнут Поставщиком в случае неоднократных нарушений Заказчиком условий контракта, включая несвоевременную оплату, необоснованный отказ от приемки товаров или их оплаты, а также в случае непредставления отгрузочной разнарядки или невЫборки товаров в установленные сроки.'}, {'title': 'Условия расторжения и обстоятельства непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно условиям договора, расторжение контракта по соглашению сторон и в одностороннем порядке осуществляется в соответствии с гражданским законодательством РФ и определенными статьями закона о контрактной системе.\n При наступлении обстоятельств непреодолимой силы стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по контракту.'}, {'title': 'Условия освобождения от ответственности за обстоятельства непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно пунктам 9.2 и 9.3, сторона, столкнувшаяся с обстоятельствами непреодолимой силы, обязана уведомить другую сторону о возникновении таких обстоятельств и возможном продлении сроков исполнения обязательств.\n Статья 10 регулирует порядок урегулирования споров, предусматривая переговоры и претензионный порядок до обращения в Арбитражный суд города Москвы.'}, {'title': 'Порядок рассмотрения претензий и разрешения споров', 'summary': 'Сторона обязана ответить на претензию в письменной форме в течение 15 календарных дней, иначе это считается признанием требований претензии.\n В претензии должны быть указаны реквизиты сторон, истребуемая сумма и ее расчет, а также приложены подтверждающие документы.\n Споры по контракту разрешаются в Арбитражном суде города Москвы.\n Контракт вступает в силу со дня подписания и действует до 30 сентября 2026 года.'}, {'title': 'Изменение и регистрация контракта в ЕАИСТ', 'summary': 'Согласно условиям контракта, его регистрация в Реестре Контрактов ЕАИСТ обязательна, а изменения и дополнения к нему оформляются в электронном виде и подлежат регистрации.\n Уведомления сторон должны направляться в письменной или электронной форме, с соблюдением определенных правил их считать полученными.'}, {'title': 'Регистрация исполнения контракта в ЕАИСТ', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются выполнять условия для регистрации исполнения контракта в Реестре Контрактов ЕАИСТ и согласны на проведение проверок соблюдения условий предоставления субсидии.\n Также предусмотрено использование электронных документов и информационных систем для взаимодействия сторон.'}, {'title': 'Организация работы поставщика в АИС «Портал поставщиков»', 'summary': 'Поставщик обязан создать спецификацию товара (СТЕ) в АИС «Портал поставщиков» при'}, {'title': 'Условия электронного документооборота и реквизиты сторон', 'summary': 'Согласно пункту 13.5, доступ к работе в АИС «Портал поставщиков» для электронного документооборота предоставляется бесплатно.\n В статье 14 приведены адреса, реквизиты и подписи Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования города Москвы «Детская школа искусств «Юность», в то время как информация о Поставщике'}, {'title': 'Спецификация медицинского оборудования', 'summary': 'Согласно приложению № 2 к контракту, заказчик и поставщик согласовали поставку медицинского лабораторного стола с мойкой модели СЛМ.01.00 серии "ОПТИМА" по цене 40000 рублей за единицу, включая НДС.'}], 'fileName': 'Проект контракта.pdf'}
Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.
Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →
Ещё: Все закупки заказчика, Прочее, Прочее — Москва, Все закупки: Москва