tendik.ru — тендеры с расчётом маржи

Нагреватель индукционный МИКРОША-2000

223-ФЗТоварПрочееМоскваПортал поставщиков

Реестровый номер	10269128
Заказчик	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "МОСАВТОСАНТРАНС" ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
Начальная цена	26 300,00 ₽
Регион	Москва
Закон	223-ФЗ
Опубликовано	11.08.2026
Приём заявок до	12.08.2026 (завершён)
Площадка	Портал поставщиков

Что закупают

Позиция	Количество	Цена за единицу	ОКПД2
Нагреватель индукционный МИКРОША-2000	1.0 шт	26 300,00 ₽	Инструмент прочий, не включенный в другие группировки

Описание

{'data': [{'title': 'Условия поставки индукционного нагревателя ГБУ "Мосавтосантранс"', 'summary': 'Согласно договору, государственное бюджетное учреждение "Мосавтосантранс" и поставщик обязуются к поставке индукционного нагревателя согласно техническому заданию и требованиям законодательства РФ и Москвы.'}, {'title': 'Условия поставки и ценообразования', 'summary': 'Согласно договору, Заказчик обязуется принять и оплатить товар, соответствующий Техническому заданию и Спецификациям, при условии его новизны и года выпуска не ранее 2025 года.\n Поставка товара осуществляется Поставщиком с предоставлением сопутствующих услуг и оформлением необходимых документов.\n Цена договора и порядок расчетов определяются в соответствии с указанными в договоре условиями, включая НДС или освобождение от него.'}, {'title': 'Условия оплаты и ценообразования по договору', 'summary': 'Согласно условиям договора, оплата производится в рублях РФ, цена договора является фиксированной и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных положением о закупке.\n Оплата осуществляется ежемесячно после фактической поставки товаров без авансового платежа, с использованием безналичного расчета через банковские переводы на счет поставщика.'}, {'title': 'Условия оплаты и поставки товаров', 'summary': 'Согласно условиям договора, оплата производится на основании электронного документа о приемке, содержащего информацию о сумме платежа, неустойке, ее расчете и итоговой сумме к оплате.\n Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств Поставщиком, а обязательства Заказчика считаются исполненными с момента списания средств с его счета.\n Поставка товара должна быть осуществлена в течение 5 рабочих дней с даты заключения договора, с возможностью досрочной поставки по согласованию с Заказчиком.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и упаковки', 'summary': 'Статья 4 Договора регламентирует порядок приемки товаров, включая согласование времени и места поставки, соответствие товаров качеству и характеристикам Технического задания, а также процедуру внесения изменений в Договор и требования к упаковке и маркировке товаров.'}, {'title': 'Требования к маркировке и упаковке товара', 'summary': 'Согласно условиям договора, маркировка товара и упаковки должна содержать определенные реквизиты, упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке, а после поставки упаковка подлежит уборке силами Поставщика.\n Поставщик обязан предоставить Заказчику отчетные документы и сертификаты качества в электронном виде с электронной подписью, а Заказчик в течение 20 рабочих дней должен рассмотреть и принять товар, подтвердив это подписанным документом.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и услуг', 'summary': 'Согласно условиям договора, заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров на соответствие условиям договора, после чего может направить поставщику информацию о необходимости устранения выявленных недостатков или отказаться от принятия товаров.\n Поставщик обязуется устранить недостатки в установленные сроки за свой счет.'}, {'title': 'Процедура устранения недостатков товаров', 'summary': 'Согласно пунктам 4.13 и 4.14, в случае необходимости устранения недостатков товаров или предоставления разъяснений, Поставщик обязан выполнить требования Заказчика в установленные сроки и предоставить соответствующие документы через электронные системы учета.'}, {'title': 'Условия приемки и оплаты товаров', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Договору, включая представление необходимых документов, информацию о ходе исполнения обязательств и проведение экспертизы результатов.'}, {'title': 'Порядок контроля и приемки товаров', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту договора, заказчик обязан сообщать о выявленных недостатках в поставках в течение 5 рабочих дней и своевременно принимать и оплачивать товары, а поставщик вправе требовать подписания электронного документа о приемке товаров при соблюдении определенных условий.'}, {'title': 'Обязанности и права поставщика по договору', 'summary': 'Поставщик обязуется поставлять товары в соответствии с определенными условиями, может привлекать субпоставщиков и заменять их в случае необходимости, а также предоставлять документы, подтверждающие происхождение товаров.'}, {'title': 'Обязательства Поставщика по Договору', 'summary': 'Поставщик обязан предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по договору, уведомлять о смене фактического местонахождения, соответствовать законодательным требованиям и соблюдать установленные запреты.\n Также он гарантирует качество товара в соответствии с договорными условиями и техническим заданием.'}, {'title': 'Условия гарантии и устранения недостатков', 'summary': 'Поставщик обязан устранить недостатки в товарах и материалах за свой счет в согласованные сроки, а гарантийный срок продлевается на время устранения выявленных дефектов.\n В случае отказа Поставщика от составления акта о недостатках, Заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с ГК РФ.\n Поставщик также обязан заменить товар при обнаружении недостатков, а гарантийный срок на комплектующие изделия соответствует сроку на основное изделие.'}, {'title': 'Гарантии качества и ответственность поставщика', 'summary': 'Поставщик обязуется обеспечить соответствие товара требованиям качества и безопасности, а также несет ответственность за вред, убытки и недостатки товара в соответствии с законодательством РФ и условиями договора.'}, {'title': 'Условия начисления штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств', 'summary': 'Согласно условиям договора, Заказчик и Поставщик несут ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ №1042 от 30.08.2017, с установлением размера штрафа в процентах от цены договора в зависимости от его стоимости и характера нарушений.'}, {'title': 'Условия штрафов и пени за нарушение обязательств', 'summary': 'В соответствии с условиями договора, размер штрафа за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Поставщиком варьируется в зависимости от цены договора и составляет 1 000 или 5 000 рублей, а общая сумма штрафов не должна превышать цену договора.\n Пеня начисляется за просрочку исполнения обязательств как со стороны Поставщика, так и Заказчика, исходя из ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации.'}, {'title': 'Условия освобождения от неустойки и порядок расторжения договора', 'summary': 'Согласно пунктам 7.10-7.13, стороны освобождаются от неустойки при определенных обстоятельствах, а в случае неполной поставки или завышения стоимости товара, Поставщик обязан вернуть излишне уплаченные средства.\n В статье 8 описан порядок расторжения договора, включая соглашение сторон, судебный порядок и одностороннее расторжение по инициативе Заказчика при поставке товаров ненадлежащего качества или некомплектных.'}, {'title': 'Основания для расторжения договора по вине поставщика', 'summary': 'Согласно пунктам 8.1.1 и 8.1.2 договора, основаниями для его расторжения являются неоднократное нарушение сроков и объемов поставки товаров, отказ от передачи товара Заказчику, невыполнение обязанности по страхованию товара, несоответствие Поставщика требованиям технического задания и другим условиям договора, а также нарушение запретов, установленных законодательством.'}, {'title': 'Условия для расторжения договора по вине Заказчика', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: В случае неоднократного нарушения сроков оплаты, необоснованного отказа от приемки товаров, необоснованного отказа от оплаты поставленных товаров, непредставления отгрузочной разнарядки в срок, а также невЫборки товаров Заказчиком, Договор может быть расторгнут Поставщиком.\n Расторжение Договора по соглашению сторон и в одностороннем порядке осуществляется в соответствии с гражданским законодательством РФ и положениями о закупке.'}, {'title': 'Условия освобождения от ответственности за обстоятельства непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно статье 9 Договора, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае обстоятельств непреодолимой силы, при условии уведомления другой стороны в течение 5 календарных дней с момента их возникновения.'}, {'title': 'Порядок продления сроков исполнения обязательств при обстоятельствах непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно статье 10 договора, стороны обязуются решать споры путем переговоров и могут заключать дополнительные соглашения, а также должны урегулировать претензии в письменной форме в течение 15 календарных дней, иначе это считается признанием требований.'}, {'title': 'Условия подачи и рассмотрения претензий', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, в случае нарушения обязательств сторонами предусмотрен порядок подачи претензии с указанием суммы требований и приложением необходимых документов, а также возможность разрешения споров в арбитражном суде.\n Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 30 октября 2026 года, при этом предусмотрена возможность его изменения и дополнения по соглашению сторон с оформлением в электронном виде.'}, {'title': 'Уведомления и регистрация в ЕАИСТ', 'summary': 'Согласно статье 12 договора, уведомления сторон осуществляются в письменной форме с определением даты их получения, а также руководство действующим законодательством РФ в случае'}, {'title': 'Условия электронного взаимодействия сторон', 'summary': 'Согласно условиям договора, стороны используют электронные документы с усиленной квалифицированной электронной подписью для обмена информацией через специализированные автоматизированные информационные системы, а также обязаны обеспечить наличие стандартных товарных единиц в системе для корректного оформления документов.'}, {'title': 'Условия использования электронных документов', 'summary': 'Стороны договора согласовали порядок использования усиленной квалифицированной электронной подписи для подписания документов в электронной форме, признав их равную юридическую силу с бумажными документами.'}, {'title': 'Информация о юридическом лице поставщика', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте'}, {'title': 'Заголовок: Заказ на индукционный нагреватель МИКРОША-2000', 'summary': 'Договорная запись содержит информацию о закупке одного индукционного нагревателя модели МИКРОША-2000 производителя Электроарматура, с указанием его характеристик и стоимостью в 26300 рублей с НДС.'}], 'fileName': 'Проект договора.pdf'}

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →