ВИТРИНЫ

44-ФЗТоварПрочееМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

{'data': [{'title': 'Договор на поставку витрин для бюджетного учреждения', 'summary': 'Согласно гражданско-правовому договору между государственным бюджетным учреждением и поставщиком, последний обязуется поставить витрины в соответствии с техническим заданием и спецификациями, соблюдая требования законодательства РФ и Москвы.'}, {'title': 'Условия поставки и ценообразования', 'summary': 'Согласно Контракту, Заказчик обязуется принять и оплатить новый товар, поставляемый Поставщиком, с условием подписания документов о приемке и соблюдения требований Технического задания.\n Цена товара и порядок расчетов определены в соответствии с условиями Контракта, включая НДС.'}, {'title': 'Условия оплаты и ценообразования по контракту', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ после фактической поставки товаров, без авансового платежа, и включает все сопутствующие расходы Поставщика.\n Цена единицы товара фиксирована и не подлежит изменению в течение срока действия контракта, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.'}, {'title': 'Условия оплаты и приемки работ в АИС', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного Документа о приемке, подписанного УКЭП, с указанием суммы к оплате, размера неустойки и итоговой суммы платежа.\n Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком, а обязательства по оплате считаются исполненными с момента списания средств с лицевого счета заказчика.\n Поставка товара должна быть осуществлена в течение 10 рабочих дней с даты заключения контракта.'}, {'title': 'Условия поставки и приемки товаров', 'summary': 'Поставщик обязан согласовать с Заказчиком время и место поставки, а также может осуществлять поставку улучшенных товаров по дополнительному соглашению.'}, {'title': 'Требования к маркировке и упаковке товара', 'summary': 'Согласно условиям договора, товары должны соответствовать ГОСТ и международным стандартам упаковки, а маркировка должна содержать необходимую информацию и обеспечивать сохранность товара при транспортировке.\n Поставщик обязан предоставить отчетные документы и сертификаты качества, а также организовать уборку упаковки и вывоз ее в течение одного дня после поставки.\n Заказчик имеет 15 рабочих дней на рассмотрение и приемку товаров.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и услуг', 'summary': 'Заказчик обязан направить Поставщику документы о приемке товаров и услуг, а в случае обнаружения недостатков — информацию о них и сроках их устранения, либо отказаться от принятия с мотивированным обоснованием.\n Поставщик обязуется устранить выявленные недостатки в установленные сроки за свой счет.\n Заказчик также обязан провести экспертизу поставленных товаров для проверки их соответствия условиям контракта.'}, {'title': 'Процедура устранения недостатков и приемки товаров', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, процедура устранения недостатков товаров включает формирование отчета в УАИС «Бюджетный учет», его подписание УКЭП и направление Поставщику.\n После рассмотрения отчета Заказчик принимает решение об устранении недостатков, после чего товары принимаются и подписывается электронный Документ о приемке.\n В случае запроса разъяснений или отказа от принятия, Поставщик обязан предоставить их в установленные сроки или устранить дефекты.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и оплаты', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются к обмену документацией и информацией для подтверждения исполнения обязательств, а также к проведению приемки товаров и услуг с использованием УКЭП.'}, {'title': 'Обязанности сторон по контролю за поставками', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны контракта обязаны выполнять определенные действия при выявлении недостатков поставляемых товаров и в случае несоответствия их количества, ассортимента, комплектности и стоимости условиям контракта.\n Заказчик должен сообщать о недостатках в течение двух рабочих дней, а Поставщик вправе требовать подписания электронного документа о приемке товаров.'}, {'title': 'Условия поставки товаров и обязательства поставщика', 'summary': 'Поставщик обязуется поставлять товары, соответствующие качественным и количественным требованиям, может привлекать субпоставщиков и заменять их в случае необходимости, а также запрашивать у Заказчика разъяснения по вопросам поставки.'}, {'title': 'Обязанности Поставщика по Контракту', 'summary': 'Поставщик обязуется предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств, сообщать об изменении своего фактического местонахождения и соответствовать требованиям законодательства и условиям контракта.\n Также Поставщик гарантирует качество товара и обязуется заменить товар при обнаружении недостатков.'}, {'title': 'Гарантийные условия и ответственность за товар', 'summary': 'Согласно Контракту, гарантийный срок на комплектующее изделие равен гарантийному сроку на основное изделие и начинается одновременно с ним.\n При замене дефектного комплектующего изделия устанавливается новый гарантийный срок.\n Поставщик гарантирует соответствие товара требованиям качества и безопасности, а также несет ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу, а также за убытки в случае отзыва товара.'}, {'title': 'Ответственность за недостатки товара и штрафы за нарушения', 'summary': 'Согласно статье 7 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ №1042 от 30.08.2017, с установлением размера штрафа в процентах от цены контракта за каждый факт нарушения.'}, {'title': 'Условия начисления штрафов и пени по контракту', 'summary': 'В документе установлены штрафы за неисполнение обязательств сторонами контракта, а также порядок начисления пени за просрочку исполнения обязательств, с учетом цены контракта и фактически исполненных обязательств.'}, {'title': 'Условия начисления неустоек и штрафов', 'summary': 'Согласно пунктам 7.8-7.13, стороны договора согласовали условия ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, включая начисление штрафов и пеней, а также освобождение от уплаты неустойки в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны.'}, {'title': 'Основания для одностороннего расторжения контракта', 'summary': 'Согласно условиям контракта, Заказчик имеет право на одностороннее расторжение в случае ненадлежащего качества товаров, некомплектности, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа Поставщика от передачи товаров'}, {'title': 'Основания для одностороннего отказа от контракта', 'summary': 'Согласно условиям контракта, поставщик может расторгнуть его в одностороннем порядке при неоднократных нарушениях сроков оплаты или необоснованных отказах от приемки товаров со стороны заказчика, а также в случае непредставления отгрузочной разнарядки или невЫборки товаров заказчиком в установленные сроки.'}, {'title': 'Условия расторжения и обстоятельства непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно условиям контракта, расторжение по соглашению сторон регулируется гражданским законодательством РФ, а одностороннее расторжение подчиняется определенным статьям закона о контрактной системе.\n В случае обстоятельств непреодолимой силы стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по контракту.'}, {'title': 'Заголовок: Условия освобождения от ответственности и порядок урегулирования споров', 'summary': 'В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, сторона, неспособная исполнить обязательства, обязана уведомить другую сторону в течение 5 дней, а срок исполнения обязательств продлевается на время действия таких обстоятельств.\n Споры между сторонами должны в первую очередь решаться путем переговоров и оформления дополнительных соглашений, а при невозможности урегулирования — передаваться на рассмотрение Арбитражного суда города Москвы после претензионного порядка.'}, {'title': 'Порядок рассмотрения претензий и разрешения споров', 'summary': 'Сторона обязана ответить на претензию в письменной форме в течение 15 календарных дней, иначе считается признание требований претензии; в претензии должны быть указаны реквизиты сторон, истребуемая сумма и ее расчет, а также приложены подтверждающие документы.\n Споры по контракту разрешаются в Арбитражном суде города Москвы.\n Контракт вступает в силу со дня подписания и исполняется в течение 32 рабочих дней.'}, {'title': 'Регистрация контракта и порядок внесения изменений', 'summary': 'Согласно условиям контракта, его регистрация в Реестре Контрактов ЕАИСТ обязательна, а изменения и дополнения к нему возможны по соглашению сторон и подлежат регистрации в указанном реестре.\n Уведомления сторон должны направляться в письменной или электронной форме с соблюдением определенных процедур.'}, {'title': 'Регистрация исполнения контракта в ЕАИСТ', 'summary': 'Согласно условиям контракта, полное выполнение обязательств поставщиком является основанием для регистрации исполнения контракта в Реестре Контрактов ЕАИСТ.\n Контракт включает приложения с техническим заданием и спецификацией, а также предусматривает электронное взаимодействие сторон с использованием УКЭП и специализированных информационных систем.'}, {'title': 'Условия использования АИС для электронного документооборота', 'summary': 'Поставщик обязан назначить уполномоченных лиц для работы в АИС «Пortal поставщиков», обеспечить им усиленную квалифицированную электронную подпись и использовать ее для подписания электронных документов, признавая их равную юридическую силу с бумажными документами.'}, {'title': 'Реквизиты и подписи сторон договора', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, стороны договора получают доступ к работе в АИС «Портал поставщиков» для электронного документооборота безвозмездно.\n Также указаны юридические и фактические адреса, контактные данные и реквизиты государственного бюджетного учреждения города Москвы Геронтологического центра «Западный», выступающего в качестве заказчика, в то время как информация о поставщике'}, {'title': 'Спецификация витрин для музеев', 'summary': 'Данный фрагмент содержит описание различных видов витрин, включая их размеры, материалы и другие характеристики, предназначенных для использования в музеях и торговых пространствах.'}, {'title': 'Спецификация мебели для музеев', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: Заказчик и поставщик согласовали детали заказа на изготовление мебели для музеев, включая витрины с куполами из стекла и выдвижными полками, а также витрины с алюминиевым каркасом и цветом "бук Бавария+Вишня".'}, {'title': 'Условия оплаты и сроки платежей', 'summary': 'Согласно представленным данным, сумма в размере 40000.00 может быть связана с каким-либо периодом или событием, указанным числом "16", однако без дополнительного контекста точное значение этих данных не может быть определено.'}], 'fileName': 'Проект контракта.pdf'}

Ориентир маржи

Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →

Похожие закупки

• Анализ рынка на оказание комплексных архивных услуг и обработки досье заемщиков
  — заявки до 17.09.2026, Москва
• Аксессуары
  380 040,00 ₽ заявки до 10.09.2026, Москва
• Аукцион в электронной форме на право размещения некапитального объекта - плоскостной парковки по адресу: Большой Полуярославский пер., д. 14, площадью 296 кв.м
  241 014,23 ₽ заявки до 12.10.2026, Москва
• Лот №1
  420 300,00 ₽ заявки до 05.10.2026, Москва
• Реализация оборудования, бывшего в употреблении, на территории г.Москва ПАО «Ростелеком»
  1 800 327,70 ₽ заявки до 13.10.2026, Москва
• Реализация оборудования, бывшего в употреблении, на территории г.Москва ПАО «Ростелеком»
  13 652 511,30 ₽ заявки до 14.10.2026, Москва
• Продажа б/у кассового оборудования
  — заявки до 17.09.2026, Москва
• Продажа посредством публичного предложения в электронной форме 25 000,00000 инвестиционных паев закрытого паевого фонда комбинированного «Спектр»
  2 100 892 000,00 ₽ заявки до 15.09.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Прочее, Прочее — Москва, Все закупки: Москва