КОНВЕРТЫ ПОЧТОВЫЕ

44-ФЗТоварПрочееМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

{'data': [{'title': 'Условия поставки конвертов С5 для ГБУ', 'summary': 'Согласно гражданско-правовому договору № _, государственное бюджетное учреждение города Москвы «Центр гражданской активности» и поставщик обязуются поставку конвертов С5 для нужд учреждения в соответствии с техническим заданием и требованиями законодательства РФ и Москвы.'}, {'title': 'Условия поставки и ценообразования', 'summary': 'Заказчик обязуется принять и оплатить товар, соответствующий Спецификациям и условиям Контракта, а Поставщик обязуется поставить новый товар с годом выпуска не ранее 2025 года и оказать сопутствующие услуги.\n Цена контракта и порядок расчетов определены в соответствии с условиями договора, включая НДС или без него.'}, {'title': 'Условия оплаты и ценообразования по контракту', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта фиксирована и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.\n Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика.'}, {'title': 'Условия оплаты и поставки товаров по контракту', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата производится на основании электронного Документа о приемке, подписанного УКЭП, с указанием суммы к оплате, размера неустойки и итоговой суммы платежа.\n Заказчик обязан оплатить товары в течение 7 рабочих дней с момента списания средств со своего счета, а поставка товаров должна быть осуществлена в течение 7 рабочих дней с даты заключения контракта, с возможностью досрочной поставки по согласованию с Заказчиком.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и упаковки', 'summary': 'Поставщик обязан согласовать с Заказчиком время и место поставки, а также обеспечить соответствие товаров качеству и характеристикам, указанным в Техническом задании, с возможностью поставки улучшенных товаров по дополнительному соглашению.\n Поставщик также отвечает за транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы, а упаковка и маркировка товаров должны соответствовать ГОСТам.'}, {'title': 'Условия упаковки и маркировки товара', 'summary': 'Согласно условиям договора, упаковка товара должна соответствовать международным стандартам, маркировка должна содержать определенные реквизиты, упаковка обеспечивать сохранность товара при транспортировке, а после поставки упаковка подлежит уборке силами Поставщика.\n Поставщик обязан предоставить Заказчику отчетные документы и сертификаты качества в электронном виде с электронной подписью, а Заказчик в течение 20 рабочих дней должен рассмотреть и принять товар.'}, {'title': 'Заголовок: Процедура приемки товаров и услуг', 'summary': 'Заказчик обязан направлять Поставщику документы о приемке товаров и услуг, а также информацию о выявленных недостатках и сроках их устранения, при этом в случае отказа от принятия товаров Заказчик отклоняет электронный Документ о приемке, а Поставщик обязуется устранить недостатки в установленные сроки.\n Заказчик также обязан провести экспертизу поставленных товаров для проверки их соответствия условиям контракта.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и услуг с УКЭП', 'summary': 'Согласно пунктам 4.13 и 4.14, Заказчик и Поставщик взаимодействуют через автоматизированные информационные системы для обмена документами и информации, касающейся приемки товаров и услуг, устранения недостатков и предоставления разъяснений в установленные сроки.'}, {'title': 'Условия приемки товаров и оплаты', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, представления необходимых документов, запроса информации о ходе исполнения обязательств и проведения экспертизы результатов, а также осуществления контроля за поставкой товаров.'}, {'title': 'Обязанности сторон по контролю и приемке товаров', 'summary': 'Согласно пунктам 5.1.6-5.1.7 и 5.2.1-5.2.3 Контракта, Заказчик и Поставщик обязаны выполнять взаимные обязательства по контролю качества товаров и своевременному информированию друг друга о выявленных недостатках, а также по принятию и оплате товаров в соответствии с условиями Контракта.'}, {'title': 'Обязанности и права Поставщика по Контракту', 'summary': 'Поставщик обязан поставлять товары, соответствующие качественным и количественным требованиям, может привлекать субпоставщиков без изменения условий контракта и вправе заменять их в случае ненадлежащего исполнения обязательств, а также имеет право на запросы разъяснений от Заказчика.'}, {'title': 'Обязательства Поставщика и гарантии качества товара', 'summary': 'Поставщик обязуется предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по запросу Заказчика, сообщать об изменении своего фактического местонахождения и соблюдать законодательные требования и условия контракта.\n Также Поставщик гарантирует качество товара и обязуется заменить товар при обнаружении недостатков в течение гарантийного срока.'}, {'title': 'Условия гарантии и ответственности за товар', 'summary': 'Поставщик гарантирует качество товара и безопасность, предоставляя гарантийный срок, равный сроку на основное изделие, и несет ответственность за вред и убытки, а также за недостатки, возникшие после передачи товара, при условии непредставления полной информации о товаре.'}, {'title': 'Ответственность за недостатки товара без гарантии', 'summary': 'Согласно статье 7 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042, а размер штрафа определяется в процентах от цены контракта и рассчитывается за каждый факт нарушения обязательств, за исключением просрочки исполнения.\n Поставщик отвечает за недостатки товара без гарантийного срока, если они возникли до передачи товара Заказчику или по причинам, предшествующим передаче.'}, {'title': 'Условия начисления штрафов и пени', 'summary': 'В соответствии с условиями контракта, размер штрафа за нарушение обязательств зависит от цены контракта и варьируется от 1 000 до 5 000 рублей в зависимости от превышения цены контракта над 3 млн рублей.\n Пеня за просрочку исполнения обязательств начисляется в размере одной трехсотой ключевой ставки ЦБ РФ от цены контракта, уменьшенной на сумму фактически исполненных обязательств.'}, {'title': 'Условия начисления неустоек и штрафов', 'summary': 'Согласно условиям договора, стороны могут быть привлечены к ответственности в виде штрафов и пеней за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, при этом общая сумма штрафов не может превышать цену контракта.\n Стороны освобождаются от уплаты неустойки в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны.\n Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или в случае установления фактов нарушений.'}, {'title': 'Основания для одностороннего расторжения договора', 'summary': 'Согласно условиям контракта, Заказчик имеет право на одностороннее расторжение в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа Поставщика от передачи товаров'}, {'title': 'Основания для одностороннего расторжения контракта', 'summary': 'Согласно обновлению Правительства РФ от 23 декабря 2024 г., Контракт может быть расторгнут по инициативе Поставщика в случае неоднократных нарушений сроков оплаты или необоснованных отказов от приемки товаров со стороны Заказчика, а также в других предусмотренных случаях.'}, {'title': 'Условия расторжения и обстоятельства непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно условиям контракта, стороны обязаны ответить на предложение о расторжении контракта по соглашению сторон в письменной форме в течение 5 календарных дней, а одностороннее расторжение контракта осуществляется с учетом определенных законодательных требований.\n Также предусмотрено освобождение сторон от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы.'}, {'title': 'Обстоятельства непреодолимой силы и продление сроков', 'summary': 'Согласно пунктам 9.2 и 9.3, в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, сторона обязана уведомить другую сторону в письменной форме в течение 5 дней и может продлить срок исполнения обязательств на время действия таких обстоятельств.\n Статья 10 устанавливает порядок урегулирования споров, предусматривая переговоры и претензионный порядок до обращения в Арбитражный суд города Москвы.'}, {'title': 'Порядок подачи и рассмотрения претензий', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, в документе регламентируются процедуры подачи и рассмотрения претензий, а также порядок разрешения споров через Арбитражный суд города Москвы.\n Установлен срок ответа на претензию в 15 календарных дней, и неполучение отвека в указанный срок рассматривается как признание требований претензии.\n В претензии должны быть четко указаны все необходимые данные и приложены подтверждающие документы.\n Контракт вступает в силу с момента подписания сторонами и имеет срок исполнения в 34 рабочих дня.'}, {'title': 'Условия изменения и дополнения контракта', 'summary': 'Согласно статье 11, контракт подлежит регистрации в Реестре Контрактов ЕАИСТ, а его изменения и дополнения оформляются в электронном виде и вступают в силу с момента подписания сторон, подлежат регистрации в указанном реестре.\n Статья 12 устанавливает порядок уведомлений сторон и указывает на руководство действующим законодательством РФ в случае'}, {'title': 'Регистрация исполнения контракта и приложения к нему', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, для регистрации исполнения Контракта в Реестре Контрактов ЕАИСТ необходимо наличие обоснования в виде выполнения поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом.\n Контракт включает приложения с техническим заданием и спецификацией, а также предусматривает согласие поставщика на проверки соблюдения условий предоставления субсидии.\n В статье 13 описаны особые условия электронного взаимодействия сторон, включая обмен электронными документами и информацией через АИС «Портал поставщиков».'}, {'title': 'Условия использования АИС "Портал поставщиков"', 'summary': 'Поставщик обязан создать спецификацию товарной партии (СТЕ) через АИС «Портал поставщиков» при'}, {'title': 'Условия доступа к АИС и реквизиты сторон', 'summary': 'Согласно статье 14, указаны юридический и фактический адреса, контактные данные и реквизиты Заказчика, а также предусмотрено место для аналогичной информации о Поставщике.'}, {'title': 'Реквизиты сторон и банковские данные', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте документа содержится информация о сторонах контракта, их реквизитах и приложенной спецификации, включающей описание товара "Конверты Белый" с указанием характеристик, производителя, количества, единицы измерения, цены за единицу и общей суммы с учетом НДС.'}], 'fileName': 'Проект контракта.pdf'}

Ориентир маржи

Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →

Похожие закупки

• Лот №1
  420 300,00 ₽ заявки до 05.10.2026, Москва
• Реализация оборудования, бывшего в употреблении, на территории г.Москва ПАО «Ростелеком»
  1 800 327,70 ₽ заявки до 13.10.2026, Москва
• Реализация оборудования, бывшего в употреблении, на территории г.Москва ПАО «Ростелеком»
  13 652 511,30 ₽ заявки до 14.10.2026, Москва
• Продажа б/у кассового оборудования
  — заявки до 17.09.2026, Москва
• Продажа посредством публичного предложения в электронной форме 25 000,00000 инвестиционных паев закрытого паевого фонда комбинированного «Спектр»
  2 100 892 000,00 ₽ заявки до 15.09.2026, Москва
• Продажа движимого имущества Лошадь по кличке "Малыш", находящегося в оперативном управлении ГБУ ДО «Московская академия современного пятиборья»
  40 164,00 ₽ заявки до 09.10.2026, Москва
• Оказание услуг по предоставлению во временное пользование ароматического оборудования
  412 800,00 ₽ заявки до 09.09.2026, Москва
• ЦЗ №1008842
  — заявки до 13.09.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Прочее, Прочее — Москва, Все закупки: Москва