44-ФЗТоварМедизделия и расходникиМоскваПортал поставщиков
| Реестровый номер | 10267041 |
|---|---|
| Заказчик | Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования города Москвы спортивная школа «Московская академия танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла» Департамента спорта города Москвы |
| Начальная цена | 102 234,25 ₽ |
| Регион | Москва |
| Закон | 44-ФЗ |
| Опубликовано | 07.08.2026 |
| Приём заявок до | 10.08.2026 (завершён) |
| Площадка | Портал поставщиков |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Втулка-подшипник(пластик) для снегоуборщика Husqvarna ST 224 | 6.0 шт | 1 798,50 ₽ | Снегоочистители роторные |
| Кольцо фрикционное 5.25"x6"x1/2" HUSQVARNA 5810911-01GW | 3.0 шт | 2 123,55 ₽ | Части прочих машин и оборудования для сельского хозяйства |
| Ремкомплект муфты разблокировки оси 5807560-01(4 шт. SCE98 + 2 шт.SCE108 ) | 2.0 компл | 3 989,00 ₽ | Части прочих машин и оборудования для сельского хозяйства |
| Трос управления дефлектором для снегоуборщиков Husqvarna, 33 см | 2.0 шт | 3 683,90 ₽ | Части прочих машин и оборудования для сельского хозяйства |
| Трос управления в сборе для снегоуборщика Husqvarna ST 224 | 2.0 шт | 18 528,40 ₽ | Снегоочистители роторные |
| Шкив привода трансмиссии 240 мм Husqvarna 5813284-01 | 2.0 шт | 16 335,00 ₽ | Части прочих машин и оборудования для сельского хозяйства |
{'data': [{'title': 'Условия поставки запасных частей для снегоуборщика', 'summary': 'Стороны заключили гражданско-правовой договор на поставку запасных частей для снегоуборщика Husqvarna ST 261 E, соблюдая требования Гражданского кодекса РФ и Федерального закона № 44-ФЗ о контрактной системе.'}, {'title': 'Условия поставки и ценообразования', 'summary': 'Заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с техническим заданием и спецификацией, а также подписать документы о приемке после доставки товара Поставщиком.\n Цена контракта составляет указанную сумму, включая НДС или без него, с учетом уменьшения на налоги и сборы.'}, {'title': 'Условия оплаты и ценообразования по контракту', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ после фактической поставки товаров, без авансового платежа, и включает все расходы Поставщика.\n Цена контракта фиксирована и не подлежит изменению, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.'}, {'title': 'Условия оплаты и приемки товаров', 'summary': 'Согласно условиям контракта, оплата производится на основании электронного Документа о приемке, подписанного УКЭП, и может быть уменьшена на сумму неустойки за неисполнение обязательств Поставщиком.\n Обязательства Заказчика считаются исполненными с момента списания средств с его счета.\n Поставка товара должна быть осуществлена в течение 10 рабочих дней с даты заключения контракта, с возможностью досрочной поставки по согласованию с Заказчиком.'}, {'title': 'Порядок приемки товаров и условия поставки', 'summary': 'Поставщик обязан согласовать с Заказчиком условия поставки товаров, соответствующих Техническому заданию, и может поставлять товары с улучшенными характеристиками по дополнительному соглашению.\n Поставщик обеспечивает транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы за свой счет, а упаковка и маркировка товаров должны соответствовать ГОСТам.'}, {'title': 'Условия маркировки и упаковки импортного товара', 'summary': 'Согласно условиям договора, маркировка импортного товара должна соответствовать международным стандартам и содержать определенный набор информации, включая наименование изделия, фирмы-изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок.\n Упаковка должна обеспечивать сохранность товара и быть убрана силами Поставщика в течение одного дня после поставки.\n Поставщик обязан предоставить Заказчику отчетные документы и сертификаты качества в электронном виде с электронной подписью, а Заказчик должен рассмотреть их и провести приемку товаров в течение 20 рабочих дней.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и услуг', 'summary': 'Заказчик обязан направить Поставщику документы о приемке товаров и услуг, а в случае обнаружения недостатков — информацию о них и сроках устранения, после чего Поставщик должен устранить выявленные недостатки за свой счет.\n Заказчик также обязан провести экспертизу поставленных товаров для проверки их соответствия условиям контракта.'}, {'title': 'Процедура устранения недостатков и приемки товаров', 'summary': 'Согласно пунктам 4.13 и 4.14, Заказчик обязан принять товары после устранения недостатков и подписать электронный документ о приемке, а Поставщик должен предоставить разъяснения или устранить дефекты в установленные сроки при получении соответствующих запросов от Заказчика через АИС.'}, {'title': 'Процедура приемки товаров и документирование', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, представления необходимых документов, информации о ходе исполнения обязательств, а также может осуществлять контроль за поставкой товаров и выбирать способ проведения экспертизы результатов, предусмотренных Контрактом.'}, {'title': 'Условия возврата и приемки товаров', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, документ регулирует процедуры контроля за поставками товаров, включая проверки после окончания контракта, обязательства сторон по уведомлению о недостатках и условиях приемки товаров.'}, {'title': 'Обязанности и права Поставщика по Контракту', 'summary': 'Поставщик обязан поставлять товары, соответствующие качественным и количественным требованиям, а также может привлекать субпоставщиков и заменять их в случае ненадлежащего исполнения обязательств, при этом не изменяя стоимость и количество товаров по контракту.'}, {'title': 'Обязательства Поставщика и Гарантии на Товар', 'summary': 'Поставщик обязуется предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по запросу Заказчика, сообщать об изменении своего фактического местонахождения и соблюдать законодательные требования и условия контракта.\n Также Поставщик гарантирует качество товаров в соответствии с требованиями контракта и технического задания, предоставляя гарантийный срок на товары.'}, {'title': 'Условия гарантии и устранения недостатков', 'summary': 'Поставщик обязуется устранять выявленные недостатки товара за свой счет в согласованные сроки, а при отказе от составления акта о недостатках Заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с законодательством.\n Гарантийный срок продлевается на время устранения недостатков, а на заменяемый товар устанавливается новый гарантийный срок.'}, {'title': 'Ответственность за качество и безопасность товара', 'summary': 'Поставщик обязуется обеспечивать безопасность товара и возмещать убытки, причиненные в результате его недостатков, а также предоставлять полную и достоверную информацию о товаре, неся ответственность за ее'}, {'title': 'Условия начисления штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств', 'summary': 'Согласно постановлению Правительства РФ от 30.08.2017 №1042, в контракте установлен порядок определения размера штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств сторонами, с учетом процента от цены контракта или фиксированной суммы в зависимости от цены контракта и характера нарушения.'}, {'title': 'Условия штрафов и пени за нарушение контракта', 'summary': 'В документе установлены размеры штрафов и пени за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту, а также ограничения на общую сумму начисленных штрафов.'}, {'title': 'Освобождение от неустойки и порядок расторжения контракта', 'summary': 'Согласно пунктам 7.10-7.13, стороны освобождаются от уплаты неустойки при определенных обстоятельствах, а также обязаны возвращать излишне уплаченные средства и исполнять обязательства даже после уплаты неустойки.\n В статье 8 описан порядок расторжения контракта, включая соглашение сторон, судебный порядок и одностороннее расторжение при определенных условиях.'}, {'title': 'Основания для расторжения договора по вине поставщика', 'summary': 'Согласно указанным пунктам, контракт может быть расторгнут в случае неоднократного нарушения сроков и объемов поставки товаров, отказа от передачи товара Заказчику, невыполнения обязанности по страхованию товара, несоответствия Поставщика требованиям технического задания и другим условиям контракта, подтвержденных экспертизой, а также нарушения запретов, установленных законодательством.'}, {'title': 'Условия для одностороннего расторжения договора', 'summary': 'Согласно условиям контракта, его досрочное расторжение может быть инициировано в случае неоднократного нарушения сроков оплаты, необоснованного отказа от приемки товаров, необоснованного отказа от оплаты, непредставления отгрузочной разнарядки, а также невЫборки товаров.\n Расторжение по соглашению сторон должно быть оформлено в соответствии с гражданским законодательством РФ, а односторонний порядок расторжения подчиняется определенным требованиям закона.'}, {'title': 'Условия освобождения от ответственности за обстоятельства непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно статье 9 Контракта, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, таких как стихийные бедствия, военные действия или акты государственной власти, при условии, что эти обстоятельства возникли после заключения контракта и препятствуют его исполнению.\n Сторона, неспособная исполнить обязательства по указанным причинам, обязана уведомить другую сторону в письменной форме в течение 5 календарных дней с момента возникновения обстоятельств.'}, {'title': 'Продление сроков исполнения обязательств при обстоятельствах непреодолимой силы', 'summary': 'Согласно пункту 9.3, в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения обязательств по Контракту продлевается на время их действия и последствий.\n Статья 10 регулирует порядок урегулирования споров, предусматривая переговоры и претензионный порядок с письменными ответами в течение 15 календарных дней.'}, {'title': 'Порядок подачи и оформления претензий', 'summary': 'Согласно представленному фрагменту, в случае возникновения претензий стороны обязаны указать в них истребуемую сумму и приложить соответствующие документы, а споры по контракту подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Москвы.\n Контракт вступает в силу с момента подписания и имеет срок исполнения 37 рабочих дней, приемка товаров возможна после этого срока при условии проведения претензионной работы, а изменения и дополнения к контракту оформляются в виде дополнительных соглашений.'}, {'title': 'Условия уведомлений и исполнения контракта', 'summary': 'Согласно статье 12 Контракта, уведомления Сторон должны направляться в письменной форме или электронно, а в случае использования почты считаются полученными в день фактического получения.\n В случае'}, {'title': 'Особые условия электронного взаимодействия Сторон', 'summary': 'Согласно статье 13 Контракта, стороны обязуются использовать электронное взаимодействие с применением УКЭП для обмена документами и информацией через АИС «Портал поставщиков» и УАИС «Бюджетный учет», а также должны обеспечить создание и использование стандартных товарных единиц в АИС для оформления документов.'}, {'title': 'Использование электронных подписей и документооборот', 'summary': 'Стороны договора обязуются использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для подписания документов в электронной форме, признавая их равную юридическую силу с документами на бумажных носителях.'}, {'title': 'Информация о Департаменте спорта Москвы', 'summary': 'СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте указаны контактные данные Департамента спорта города Москвы, включая юридический и фактический адрес, телефон и электронную почту, а также ИНН, КПП, ОГРН и другие реквизиты.'}, {'title': 'Запчасти для бензиновых снегоуборщиков Husqvarna', 'summary': 'Суммаризация: Представлены запчасти для бензиновых снегоуборщиков Husqvarna, включая ремкомплект муфты, трос управления дефлектором и шкив привода трансмиссии.'}, {'title': 'Спецификация запчастей для Husqvarna ST 224', 'summary': 'Согласно приложению № 2 к контракту, указаны спецификации на запчасти для снегоуборщика Husqvarna, включая втулку-подшипник и кольцо фрикционное с указанием артикулов, брендов, совместимых моделей, количества, единицы измерения, цены за единицу и общей суммы с учетом НДС.'}], 'fileName': 'Проект контракта.pdf'}
Ожидаемое падение цены на торгах — около 0 %. Это справочная оценка по открытым данным: точную себестоимость и маржу по позициям считает просчёт.
Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →
Ещё: Все закупки заказчика, Медизделия и расходники, Медизделия и расходники — Москва, Все закупки: Москва