ТОВАРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ

44-ФЗТоварОхрана и пожарная безопасностьМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

Согласно договору, государственное бюджетное учреждение и поставщик обязуются поставку облучателей-рециркуляторов согласно техническому заданию и спецификации, соблюдая требования законодательства РФ и Москвы. Заказчик обязуется принять и оплатить товар, соответствующий условиям договора, а Поставщик обеспечивает поставку нового товара с годом выпуска не ранее 2026 года и осуществляет доставку, сопровождаемую подписанием необходимых документов. Цена договора и порядок расчетов определяются в соответствии с условиями договора, включая НДС или освобождение от него. Согласно условиям договора, оплата производится в рублях РФ, цена договора фиксирована и включает все сопутствующие расходы Поставщика, а оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на основании электронного документа о приемке. Согласно условиям договора, оплата поставщику производится в течение 7 рабочих дней после подписания документа о приемке, который должен быть подписан УКЭП и содержать детали оплаты и неустойки. Заказчик может удерживать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком, а обязательства по оплате считаются исполненными с момента списания средств со счета заказчика. Поставка товара должна быть осуществлена в течение 3 рабочих дней с даты заключения договора, с возможностью досрочной поставки по согласованию с заказчиком. Поставщик обязуется согласовать с Заказчиком условия поставки, обеспечивая соответствие товаров техническим требованиям и возможную поставку улучшенных товаров по дополнительному соглашению. Поставщик также отвечает за транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы, а также за упаковку и маркировку товаров в соответствии с ГОСТами и международными стандартами. Согласно условиям договора, упаковка товара должна соответствовать его маркировке и обеспечивать сохранность при транспортировке, а также уборка упаковки осуществляется силами Поставщика в течение одного дня после поставки. Поставщик обязан предоставить Заказчику отчетные документы и сертификаты качества в электронном виде с электронной подписью, а Заказчик в течение пяти рабочих дней должен провести приемку товаров и услуг, подтвердив их соответствие требованиям договора. Согласно условиям договора, Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров на соответствие условиям договора и может отказаться от их принятия в случае выявления недостатков, после чего Поставщик обязан устранить их за свой счет в установленные сроки. Заказчик также обязан использовать УАИС «Бюджетный учет» для формирования информации о разъяснениях, отказе от принятия товаров и перечне недостатков. Согласно пунктам 4.13 и 4.14, Заказчик может принять товары после устранения недостатков и подписать электронный документ о приемке, либо запросить разъяснения или указать на дефекты, после чего Поставщик обязан предоставить необходимые разъяснения или устранить дефекты в установленные сроки. Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются к обмену электронными документами для подтверждения приемки товаров и оплаты, а также к соблюдению прав и обязанностей, предусмотренных договором, включая предоставление документов и информации, а также контроль за исполнением обязательств. Согласно представленному фрагменту договора, заказчик и поставщик обязаны выполнять ряд обязательств, касающихся контроля за поставками товаров, уведомления о недостатках и своевременного принятия и оплаты товаров, а также предоставления разъяснений и документов при обнаружении несоответствий условиям договора. Поставщик обязуется поставлять товары в соответствии с условиями договора, может привлекать субпоставщиков без изменения стоимости и количества товаров, и обязан предоставлять документы, подтверждающие происхождение товаров, если это требуется законодательством. Поставщик обязуется предоставлять Заказчику информацию об изменении своего фактического местонахождения, соблюдать законодательные требования и соответствовать единым требованиям к участникам закупки, а также гарантировать качество товаров в соответствии с договорными условиями и техническим заданием. Согласно условиям договора, Поставщик обязан устранить выявленные недостатки товара за свой счет в согласованные сроки, а гарантийный срок продлевается на время устранения дефектов. В случае отказа Поставщика от подписания акта о недостатках, Заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с ГК РФ. Поставщик также обязан заменить товар при обнаружении недостатков, а гарантийный срок на комплектующие изделия соответствует сроку на основное изделие. Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются обеспечивать безопасность товара и соответствие его качества установленным требованиям, а также несут ответственность за вред, убытки и недостатки товара в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями договора. Согласно условиям договора, размер штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств поставщиком или заказчиком определяется в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042 и составляет процент от цены договора в зависимости от его стоимости. В документе установлены штрафы и пени за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору, а также ограничения на общую сумму начисленных штрафов. Согласно условиям договора, стороны освобождаются от уплаты неустойки в случае просрочки исполнения обязательств по вине обстоятельств непреодолимой силы или другой стороны. При обнаружении неполной поставки или завышения стоимости товара, поставщик обязан возвратить заказчику излишне уплаченные средства. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне заказчиком в случае поставки товаров ненадлежащего качества или некомплектности. Согласно пунктам 8.1.1 и 8.1.2 договора, основаниями для его расторжения являются неоднократное нарушение сроков и объемов поставки товаров, непредоставление товара, невыполнение обязанности по страхованию товара, несоответствие Поставщика требованиям технического задания и другим условиям договора, а также нарушение запретов, установленных законодательством. СУММАРИЗАЦИЯ: В тексте перечислены основания для расторжения договора, включая просрочку оплаты, необоснованный отказ от приемки товаров и оплаты, а также невыборку товаров. Установлен срок для ответа на предложение о расторжении договора по соглашению сторон и порядок одностороннего расторжения. Согласно статье 9 Договора, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае обстоятельств непреодолимой силы, при условии уведомления другой стороны в течение 5 календарных дней с момента их возникновения. Согласно статье 10 договора, стороны обязуются урегулировать споры путем переговоров и могут заключить дополнительные соглашения, а также обязаны принять меры к их урегулированию в претензионном порядке с письменным ответом в течение 15 календарных дней. В случае неурегулирования спора, он передается на разрешение Арбитражного суда города Москвы. Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются приложить к претензии необходимые документы для подтверждения требований и могут указать дополнительные сведения для ускорения рассмотрения спора. В случае несогласия, споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 2026 года, при этом изменения и дополнения к договору возможны по соглашению сторон и оформляются в виде дополнительных соглашений. Согласно статье 12 договора, стороны обязуются направлять уведомления в письменной или электронной форме, а также руководствоваться законодательством РФ в вопросах, не урегулированных договором. Полное выполнение обязательств поставщиком является основанием для регистрации исполнения договора в Реестре Договоров ЕАИСТ. Договор дополнен приложениями, содержащими техническое задание и спецификацию. Стороны договора обязуются использовать АИС для обмена электронными документами и информации, а Поставщик должен обеспечить наличие стандартных товарных единиц в системе и назначить уполномоченных лиц для организации электронного документооборота. Стороны договора согласовали порядок использования усиленной квалифицированной электронной подписи для подписания документов в электронной форме через АИС «Портал поставщиков», признав их равную юридическую силу с бумажными документами. Данный фрагмент содержит информацию о юридических и фактических адресах, контактных данных и реквизитах сторон, участвующих в договоре, а также данные о банковских счетах и платежных реквизитах одной из сторон. Согласно приложению № 4 к Договору, указано техническое описание облучателя-рециркулятора модели ОРУБн-3-3-"КРОНТ" (Дезар-3) с бактерицидной эффективностью 99,9%, габаритными размерами 890х370х140 мм, массой 7 кг и ценой за единицу в 20710.1 руб. (включая НДС), с комплектацией из трех ламп и общей суммой заказа в 41420.2 руб. (включая НДС).

Похожие закупки

• Техническое обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации (АПС), системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) для нужд ГАУЗ "
  643 341,04 ₽ заявки до 10.11.2026, Москва
• Услуги охраны
  7 526 066,40 ₽ заявки до 16.11.2026, Москва
• Оказание услуг по техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) в здан
  156 000,00 ₽ заявки до 09.11.2026, Москва
• Услуги по охране объекта и имущества Федерального государственного бюджетного учреждения науки Института элементоорганических соединений им. А.Н. Несмеянова Рос
  5 655 600,49 ₽ заявки до 16.11.2026, Москва
• Рамка под эвакуационный план "ЭкспоХауз Групп", 450х650х6мм
  163 384,65 ₽ заявки до 02.11.2026, Москва
• Право заключения договора на разработку РД, СМР, ПНР, поставку МТРиО по инвестиционному проекту «ПС 220 кВ Горная. Реконструкция инженерно-технических средств о
  297 439 600,00 ₽ заявки до 16.11.2026, Москва
• Оказание охранных услуг на территории ледового катка сезона 2026-2027 гг.
  12 562 193,76 ₽ заявки до 05.11.2026, Москва
• Оказание охранных услуг
  11 778 158,16 ₽ заявки до 09.11.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Охрана и пожарная безопасность, Охрана и пожарная безопасность — Москва, Все закупки: Москва