44-ФЗТоварСтройматериалыМоскваПортал поставщиков
| Реестровый номер | 10332802 |
|---|---|
| Заказчик | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 1103 имени Героя Российской Федерации А.В. Соломатина» |
| Начальная цена | 36 288,00 ₽ |
| Регион | Москва |
| Закон | 44-ФЗ |
| Опубликовано | 30.10.2026 |
| Приём заявок до | 02.11.2026 |
| Площадка | Портал поставщиков |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Стекло армированное 6 мм | 5.04 м[2*] | 7 200,00 ₽ | Стекло листовое узорчатое, прокатное, но не обработанное другим способом: армированное |
Заказчик и Поставщик заключили гражданско-правовой договор на поставку армированного стекла 6 мм с обязательным выездом замерщика для приемки товара. Согласно условиям контракта, Заказчик обязуется принять и оплатить товар, соответствующий Техническому заданию и Спецификации, а Поставщик обеспечивает поставку нового товара и сопутствующих услуг, подтверждаемых электронным документом о приемке с УКЭП. Цена контракта составляет указанную сумму, включая НДС или без него, в зависимости от условий. Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является фиксированной и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного Документа о приемке, подписанного УКЭП, с указанием суммы к оплате, размера неустойки и итоговой суммы платежа. Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком, а оплата считается исполненной с момента списания средств с лицевого счета Заказчика. Поставка товаров должна быть осуществлена в течение 5 рабочих дней с даты заключения контракта. Статья 4 Контракта регламентирует порядок приемки товаров, включая обязательство Поставщика согласовать время и место поставки, соответствие товаров качеству и характеристикам Технического задания, а также возможность поставки улучшенных товаров с оформлением дополнительного соглашения. Согласно условиям договора, товар должен соответствовать ГОСТ и международным стандартам упаковки, маркировка должна содержать определенные реквизиты, упаковка обеспечивать сохранность товара, а также предусмотрены правила уборки упаковки и представления отчетных документов. Заказчик обязан направить Поставщику документы о приемке товаров и услуг, а также информацию о выявленных недостатках и сроках их устранения, или отказаться от принятия в случае обнаружения недостатков, после чего Поставщик обязан устранить их за свой счет. Заказчик также обязан провести экспертизу поставленных товаров для проверки их соответствия условиям контракта. Согласно условиям договора, Заказчик формирует в УАИС «Бюджетный учет» электронные отчеты об устранении недостатков товаров, которые подписываются УКЭП и направляются Поставщику через АИС «Портал поставщиков». Поставщик обязан в установленные сроки устранить выявленные дефекты или предоставить разъяснения, а в случае получения запроса на предоставление разъяснений или информации о дефектах — выполнить это в течение 10 рабочих дней. Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, представления необходимых документов, запроса информации о ходе исполнения обязательств и проведения экспертизы результатов, предусмотренных Контрактом. Согласно представленному фрагменту, стороны контракта обязаны выполнять определенные действия при выявлении недостатков в поставляемых товарах и в случае несоответствия их количества, ассортимента, комплектности и стоимости условиям контракта. Заказчик обязан сообщать о недостатках и своевременно принимать и оплачивать товары, а Поставщик вправе требовать подписания электронного документа о приемке товаров. Поставщик обязан поставлять товары, соответствующие качественным и количественным требованиям, может привлекать субпоставщиков и заменять их в случае ненадлежащего исполнения обязательств, а также вправе запрашивать у Заказчика разъяснения по вопросам поставки. Поставщик обязуется предоставлять Заказчику информацию о ходе исполнения обязательств, уведомлять о смене фактического местонахождения, соответствовать законодательным требованиям и соблюдать установленные запреты. Также Поставщик гарантирует качество товара в соответствии с требованиями Контракта и Технического задания, предоставляя гарантийный срок, указанный в Техническом задании. Поставщик обязан устранить недостатки в поставленных товарах за свой счет в согласованные сроки, а гарантийный срок продлевается на время устранения недостатков. В случае отказа Поставщика от составления акта о недостатках, Заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с законодательством. Поставщик также обязан заменить товар при обнаружении недостатков. Гарантийный срок на комплектующие изделия равен сроку на основное изделие и начинается одновременно с ним, а на замененный товар устанавливается такой же срок. Поставщик обязуется обеспечить соответствие товара требованиям качества и безопасности, а также нести ответственность за вред, убытки и недостатки товара в соответствии с законодательством РФ и условиями контракта. Согласно контракту, стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042, с установлением размера штрафа в процентах от цены контракта в зависимости от его стоимости и характера нарушения. В соответствии с условиями контракта, размер штрафа за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Поставщиком составляет 1 000 рублей или 5 000 рублей в зависимости от цены контракта, а также предусмотрены пени за просрочку исполнения обязательств как со стороны Поставщика, так и Заказчика, исчисляемые от цены контракта или не уплаченной в срок суммы соответственно. Общая сумма штрафов не может превышать цену контракта. Согласно Контракту, стороны освобождены от уплаты неустойки при наступлении обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны, а также обязаны возвращать излишне уплаченные средства при выявлении недопоставки товара или завышения его стоимости. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне в случае ненадлежащего качества или некомплекта поставляемых товаров. Согласно указанным пунктам, контракт может быть расторгнут в случае неоднократного нарушения сроков и объемов поставки товаров, отказа поставщика от передачи товара, невыполнения обязанности по страхованию товара, несоответствия поставщика требованиям технического задания и другим условиям контракта, подтвержденных экспертизой, а также нарушения запретов, установленных законодательством. Согласно условиям договора, Поставщик имеет право на одностороннее расторжение контракта в случае неоднократных нарушений сроков оплаты, необоснованного отказа от приемки товаров или их оплаты, непредставления отгрузочной разнарядки, а также невЫборки товаров Заказчиком. Расторжение по соглашению сторон происходит в соответствии с гражданским законодательством РФ, с обязательным письменным ответом в течение 5 календарных дней. Согласно статьям 8-11, 13-19, 21-23 статьи 95 Закона о Контрактной системе и статье 9 Контракта, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае обстоятельств непреодолимой силы, при условии их своевременного уведомления другой стороны о возникновении таких обстоятельств. Согласно пунктам 9.3 и статье 10 Контракта, в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения обязательств продлевается, а споры между сторонами должны урегулироваться путем переговоров и претензионного порядка с возможностью обращения в Арбитражный суд города Москвы. Согласно представленному фрагменту, в документе регламентируются порядок направления претензий, их содержание и приложения, а также порядок разрешения споров и условия вступления контракта в силу и его исполнения до 31 декабря 2026 года. Согласно статье 12 Контракта, дополнительные соглашения к нему должны быть зарегистрированы в Реестре Контрактов ЕАИСТ, а уведомления Сторон осуществляются в письменной форме с определёнными правилами доставки и считаются полученными в определённые сроки. В случае Согласно условиям контракта, поставщик согласен на проведение проверок в отношении использования субсидий и обязуется использовать электронное взаимодействие через определенные системы для обмена документами и информацией. Согласно статье Контракта, стороны обязуются использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для документооборота в электронной системе "Портал поставщиков", признавая равную юридическую силу электронных и бумажных документов, и обеспечивая их получение и регистрацию без дополнительных платежей. Фрагмент содержит информацию об адресах, реквизитах и подписях сторон договора, включая Государственное бюджетное образовательное учреждение и неполные данные о Поставщике. Согласно приложению № 2 к контракту, заказчик и поставщик согласовали спецификацию товаров, включающую в себя армированное стекло толщиной 6 мм с указанием характеристик, количества, единицы измерения, цены за единицу и общей суммы с учетом НДС.
Рассчитать маржу по этой закупкеЕщё: Все закупки заказчика, Стройматериалы, Стройматериалы — Москва, Все закупки: Москва