ТОВАРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ

223-ФЗТоварМеталл и металлопрокатМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

Согласно гражданско-правовому договору № _, Государственное автономное учреждение и поставщик обязуются к поставке и принятию хозяйственного товара соответственно, с соблюдением условий, указанных в техническом задании и спецификации, являющихся неотъемлемой частью договора. Согласно условиям договора, поставляемый товар должен быть новым, выпущенным не ранее 2023 года, и доставка осуществляется силами и за счет Поставщика с подписанием документов о приемке. Цена договора составляет указанную сумму, НДС не облагается, если это предусмотрено законодательством, и оплата производится в соответствии с порядком расчетов. Согласно условиям договора, цена за товары фиксирована и не подлежит изменению в процессе исполнения договора, за исключением случаев, предусмотренных положением о закупке. Оплата производится заказчиком после фактической поставки товаров в безналичном порядке на основании электронного документа о приемке, подписанного усиленными квалифицированными электронными подписями, в течение семи рабочих дней. Авансовый платеж не предусмотрен. Согласно условиям Договора, Заказчик обязан оплатить товары с учетом возможной неустойки за неисполнение обязательств Поставщиком, а оплата считается выполненной с момента списания средств со счета Заказчика. Поставка товаров должна быть осуществлена в течение 10 календарных дней с даты заключения Договора, с возможностью досрочной поставки по согласованию с Заказчиком. Согласно условиям договора, поставщик обязан обеспечить соответствие качества и характеристик товара техническому заданию, с возможностью улучшения характеристик по согласованию с заказчиком и оформлением дополнительного соглашения. Поставщик также отвечает за транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы, а упаковка и маркировка товара должны соответствовать установленным стандартам. Согласно условиям договора, поставщик обязан обеспечить уборку и вывоз упаковки, представить отчетные документы и сертификаты качества в день поставки, а заказчик должен рассмотреть результаты поставки и осуществить приемку товаров в течение 20 рабочих дней, после чего направить подписанный электронный документ о приемке или мотивированный отказ. Поставщик обязан устранить выявленные недостатки в товарах за свой счет в установленные сроки, а Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров и может отказаться от их принятия до устранения недостатков, после чего предоставляет Поставщику информацию о недостатках через УАИС «Бюджетный учет». Согласно пунктам 4.14 и 4.15, в случае получения от Заказчика запроса на разъяснения или отказа от принятия товаров, Поставщик обязан в установленные сроки предоставить необходимые разъяснения или исправить выявленные недостатки и направить исправленный комплект документации для повторной приемки. Согласно статье 5 договора, заказчик имеет право требовать от поставщика представления документов, подтверждающих исполнение обязательств, а также может запрашивать информацию о ходе исполнения договора и осуществлять контроль за поставкой товаров. Согласно условиям договора, заказчик обязан сообщать о недостатках товаров в течение двух рабочих дней и своевременно принимать и оплачивать поставки, в то время как поставщик вправе требовать подписания электронного документа о приемке товаров и своевременной оплаты, а также привлекать субпоставщиков для исполнения обязательств. Поставщик обязан своевременно поставлять товары и предоставлять необходимые документы, а также имеет право заменять субпоставщиков в случае их неисполнения обязательств и обязан информировать Заказчика об изменениях своего местонахождения. Поставщик обязуется выполнять ряд обязательств, включая соответствие единым требованиям к участникам закупки, обеспечение соответствия критериям оценки и предоставление необходимых документов в установленные сроки. Статья 6 договора регулирует гарантийные обязательства поставщика, включая обеспечение качества товара, гарантийный срок, процедуру устранения недостатков и порядок проведения экспертизы в случае отказа поставщика от составления акта о недостатках. Поставщик обязуется заменить товар с дефектами и гарантирует его соответствие требованиям качества и безопасности, а также возмещает вред и убытки, возникшие в результате нарушения этих требований. Поставщик несет ответственность за недостатки товара в соответствии с Гражданским кодексом РФ и отвечает за их возникновение до передачи товара Заказчику. Стороны договора несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ №1042 от 30.08.2017, с размером штрафа, рассчитываемым как процент от цены договора. В соответствии с условиями договора, размер штрафа за неисполнение обязательств, за исключением просрочки, варьируется в зависимости от цены договора и составляет от 1 000 до 5 000 рублей или от 5 до 10 процентов от цены договора. Пеня за просрочку исполнения обязательств начисляется исходя из ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации. Согласно условиям договора, стороны согласовали порядок начисления штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, а также условия освобождения от уплаты неустойки и порядок возврата излишне уплаченных средств в случае выявления несоответствий в поставке товара. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне по инициативе заказчика в случае нарушения поставщиком условий договора, включая поставку товаров ненадлежащего качества, некомплектность, нарушение сроков и объемов поставки, отказ от передачи товара Согласно представленному фрагменту, документа описываются основания для подтверждения нарушений условий договора, включая несоблюдение запретов, установленных правительственным постановлением, несоответствие критериям оценки и непредоставление документов в срок. Также перечислены причины для одностороннего расторжения договора со стороны поставщика, включая неоднократные нарушения сроков оплаты, необоснованный отказ от приемки товаров и непредставление отгрузочных документов. СУММАРИЗАЦИЯ: В статье 8 описаны условия расторжения договора по соглашению сторон и в одностороннем порядке, а также порядок уведомления сторон об этом. Статья 9 освобождает стороны от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы. В представленном фрагменте документа описываются условия, касающиеся обстоятельств непреодолимой силы и порядка урегулирования споров между сторонами договора. Указывается, что при возникновении обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств, сторона должна уведомить другую сторону в письменной форме в течение 5 календарных дней. Также предусмотрено продление срока исполнения обязательств на время действия обстоятельств непреодолимой силы. В случае возникновения споров стороны обязаны попытаться их урегулировать путем переговоров, а достигнутые договоренности оформляются в виде дополнительных соглашений. Согласно условиям договора, стороны обязались решать споры в претензионном порядке до обращения в Арбитражный суд города Москвы, с соблюдением установленных процедур и сроков для ответа на претензии. Согласно представленному фрагменту, договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и имеет срок исполнения в 47 календарных дней. Указаны условия приемки товаров, регистрации договора в реестре, а также порядок изменения и дополнения договора, включая необходимость регистрации дополнительных соглашений в реестре. Определен порядок направления уведомлений сторон. Стороны договора согласовали порядок уведомлений через факсимильную связь и электронную почту, признавая их полученными в день отправки. Договор предусматривает руководство действующим законодательством РФ в случае Поставщик обязан проверять наличие стандартной товарной единицы (СТЕ) в АИС «Портал поставщиков» и создавать её при необходимости, а также назначать уполномоченных должностных лиц для работы в системе и обеспечивать их регистрацию и получение усиленной квалифицированной электронной подписи для подписания электронных документов. Согласно статье 14, указаны юридический и фактический адреса, реквизиты и контактные данные Заказчика и СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте содержатся реквизиты и контактные данные ГАУДО «Домисолька», а также описание товаров и их характеристики, включая гибкую черепицу и ламинированную фанеру, с указанием цен и объемов закупок. СУММАРИЗАЦИЯ: ООО "Московские двери" предлагает двустворчатую дверь размером 2175х1340 мм с четырьмя петлями, внутренним и наружным стальными листами толщиной 1.4 и 1.2 мм соответственно, резиновым уплотнителем и теплошумоизоляцией из минеральной ваты. Также указаны товары для строительства и ремонта, включая садовый бордюр, саморезы и сварочную проволоку. СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном перечне товаров для водосточной системы указаны характеристики и цены на водосточные желоба, воронки, трубы и аксессуары, предназначенные для организации вертикального стока дождевой воды, выполненные из пластика и металла с различными цветовыми решениями. СУММАРИЗАЦИЯ: В документе описываются элементы водосточной системы, включая ветровую планку из оцинкованной стали, водосточный наконечник и кронштейн желоба, предназначенные для защиты мягкой кровли от ветра и направления потока воды от фасада здания, а также крепления и соединительные элементы для наружных водосточных систем. СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном тексте перечислены товары для обустройства водостока и строительных работ, включая пластиковые водосточные трубы, строганый брус из хвойных пород и финишные шпаклевки по дереву различных цветов и характеристик. СУММАРИЗАЦИЯ: Представлены характеристики двух видов финишной акриловой шпатлевки по дереву для влажных помещений (VGT 11594803 и VGT 11594871) с минимальной температурой нанесения 7°C, минимальной толщиной слоя 1 мм, максимальной температурой применения до 40°C и временем высыхания 24 часа, а также информация о шлифовальной бумаге AbraStrong AS4312. СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте перечислены характеристики и цены на различные товары, включая бумагу наждачную, клей цианоакрилатный и кабельные стяжки нейлоновые, с указанием их основных параметров и применения. СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном тексте перечислены характеристики и цены на различные инструменты и комплекты, включая поворотные тиски "Сервис Ключ", клещи переставные GROSS и набор торцевых ключей АвтоDело, предназначенные для использования в ремонтных и строительных работах. СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте перечислены характеристики и цены на различные инструменты и материалы, включая бокорезы AIST и КВТ, кувалду MATRIX и стрингер для реечного потолка от компании Албес, а также профиль стоечный ПС-4 от Knauf. Суммаризация: Заказанные товары включают стальной профиль Knauf размером 75x50x3000 мм, саморезы по металлу с пресс-шайбой диаметром 4.2 мм и длиной 16 мм, а также выключатели Legrand Etika с различными характеристиками и степенью защиты IP20. СУММАРИЗАЦИЯ: В тексте представлены характеристики и цены на электромонтажные изделия бренда Legrand серии Etika, включая выключатели и рамки для розеток с различным количеством постов и цветовыми решениями. В представленном тексте содержится перечень товаров с их характеристиками и ценами, включая выключатель серии Etika цвета слоновой кости, сверло ступенчатое FIT 30 мм, трубу круглого сечения BRANTE диаметром 25 мм и длиной 3000 мм, а также водосточную систему с заглушкой и диффузором универсальным пластиковым DVK 200. Спецификация товаров включает пластиковый диффузор универсальный DVK 200 с ценой за штуку 600 руб., а также фасадные панели и наружные углы из полипропилена с указанием их характеристик, производителя, модели, количества, единицы измерения, цены за единицу и общей суммы с учетом НДС.

Похожие закупки

• Выполнение работ по ремонту с заменой ВЗП и участков труб НПП котлоагрегата ст.№3 филиала ТЭЦ-9 в г.Ангарске
  9 633 679,00 ₽ заявки до 12.11.2026, Москва
• 226648_Поставка строительных материалов для нужд ООО "БГК"
  17 686 945,38 ₽ заявки до 03.11.2026, Москва
• Переход, отводы CuNi10Fe.6Mn
  — заявки до 05.11.2026, Москва
• Поставка запорной арматуры (затвор межфланцевый с электроприводом)
  355 741,33 ₽ заявки до 10.11.2026, Москва
• Плита Л90 ГПРХХ 14, 22, 26 ГОСТ2208-2007
  — заявки до 05.11.2026, Москва
• круг Ф 260, сталь Х12МФ ГОСТ 5950-2000, 5 тн для нужд ПК ВТОРАЛЮМИНПРОДУКТ ООО
  — заявки до 06.11.2026, Москва
• ВЗП-261014/30 Плиты ПДН 2027 год
  6 858 625,28 ₽ заявки до 12.11.2026, Москва
• Поставка трубы стальной электросварной для нужд ФГБУ «Национальный парк «Лосиный остров»
  80 434,80 ₽ заявки до 10.11.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Металл и металлопрокат, Металл и металлопрокат — Москва, Все закупки: Москва