ТОВАРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ

223-ФЗТоварМеталл и металлопрокатМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

Согласно гражданско-правовому договору № _, государственное учреждение и поставщик обязуются к поставке и принятию строительных материалов соответственно, с соблюдением требований законодательства РФ и Москвы, а также условий технического задания и спецификации. Согласно условиям договора, поставляемый товар должен быть новым, выпущенным не ранее 2025 года, с осуществлением поставки силами и за счет Поставщика, который также отвечает за сопутствующие услуги и документальное оформление. Цена договора установлена без учета НДС, если это Согласно условиям договора, оплата производится в рублях РФ, цена договора является фиксированной и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных положением о закупке. Оплата осуществляется ежемесячно после фактической поставки товаров без авансового платежа, на основании подписанного обеими сторонами усиленными квалифицированными электронными подписями документа о приемке в электронной форме, в течение 7 рабочих дней. Согласно представленному фрагменту, Заказчик обязуется оплатить сумму, указанную в электронном документе о приемке, с учетом возможной неустойки за неисполнение обязательств Поставщиком, а оплата считается исполненной с момента списания средств со счета Заказчика. Поставка товара должна быть осуществлена в течение 5 календарных дней с даты заключения Договора, с возможностью досрочной поставки по согласованию с Заказчиком. Согласно пунктам 4.2-4.6 договора, товары должны соответствовать качеству и характеристикам, указанным в Техническом задании, с возможностью улучшения характеристик по согласованию сторон и оформлению дополнительного соглашения. Поставка товаров осуществляется за счет Поставщика с выполнением погрузочно-разгрузочных работ. Упаковка и маркировка товаров должны соответствовать установленным стандартам, а маркировка должна содержать определенные реквизиты. Согласно условиям договора, упаковка товара должна обеспечивать его сохранность в процессе транспортировки и при погрузо-разгрузочных работах, а уборка и вывоз упаковки осуществляются за счет поставщика в течение одного дня. Поставщик обязан предоставить заказчику отчетные документы и сертификаты качества в установленные сроки, а заказчик должен провести приемку товаров в течение 30 рабочих дней и оформить подписанный УКЭП электронный документ о приемке. Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров на соответствие условиям договора, после чего может отказаться от принятия товаров с указанием недостатков и сроков их устранения или отклонить электронный документ о приемке, если недостатки не будут устранены в установленный срок. В случае обнаружения недостатков в поставленных товарах, Поставщик обязан устранить их в установленные сроки и предоставить Заказчику необходимые разъяснения или исправленный комплект документации. Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Договору, запрашивать документы, подтверждающие исполнение обязательств, и осуществлять контроль за порядком и сроками поставки товаров. Согласно условиям договора, заказчик и поставщик обязаны выполнять определенные действия при обнаружении недостатков в поставках и должны своевременно обмениваться информацией через УАИС и АИС соответственно. Поставщик обязуется привлекать субпоставщиков для исполнения своих обязательств по договору, не изменяя при этом стоимость и количество товаров, и имеет право заменять недобросовестных субпоставщиков. Поставщик также обязан своевременно поставлять товары, предоставлять необходимые документы и информировать Заказчика о ходе исполнения обязательств. Поставщик обязан своевременно уведомлять Заказчика об изменении своего адреса, соответствовать законодательным и договорным обязательствам, соответствовать требованиям к участникам закупки и критериям оценки, а также предоставить выписку из сервиса оценки в установленные сроки. Согласно пункту 5.4.8, стороны обязаны соблюдать запрет, установленный постановлением Правительства РФ от 23 декабря 2024 г. № 1875. В статье 6 изложены гарантийные обязательства поставщика, включая обеспечение качества товара, замену товара при обнаружении недостатков и установление гарантийного срока на комплектующие изделия. Также поставщик гарантирует соответствие товара требованиям качества и безопасности, а также сертификации и законодательству РФ. Согласно условиям договора, Поставщик несет ответственность за убытки, причиненные Заказчику в результате недостатков товара, а также за непредоставление полной и достоверной информации о товаре, что влечет за собой возмещение убытков и ответственность в соответствии с Гражданским кодексом РФ. В соответствии с условиями договора, предусмотрены штрафные санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств сторонами, с различными процентными ставками в зависимости от стоимости договора и характера нарушения. В разделе 7 договора регламентируются условия начисления пени за просрочку исполнения обязательств сторонами, а также ограничения на общую сумму штрафов и условия освобождения от уплаты неустойки. Согласно представленному фрагменту, в случае неполного исполнения или завышения стоимости поставки, Поставщик обязан возвратить Заказчику излишне уплаченные средства. Неустойка и другие меры ответственности не освобождают Поставщика от обязательств, а Заказчик может использовать фото- и видеоматериалы для взыскания неустойки. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне Заказчиком в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности, нарушения сроков и объемов поставки, отказа от передачи товара или Согласно условиям Договора, его расторжение может быть инициировано в случае нарушений со стороны Поставщика, включая несоответствие Техническому заданию, непредоставление товаров, соответствующих требованиям, нарушение условий Договора по результатам экспертизы, несоблюдение запретов, установленных законодательством РФ, и несоответствие критериям оценки. Расторжение также возможно при неоднократных нарушениях сроков оплаты со стороны Заказчика. Согласно условиям договора, неоднократный необоснованный отказ Заказчика от приемки товаров или оплаты, а также несоблюдение им определенных процедур, может привести к одностороннему расторжению договора. Согласно статье 9 Договора, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, при условии своевременного уведомления другой стороны о возникновении таких обстоятельств и их характере. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения обязательств по Договору продлевается на время их действия и последствий. При возникновении споров стороны обязаны предпринять усилия для их урегулирования через переговоры и претензионный порядок, с возможностью передачи спора в Арбитражный суд города Москвы после неудачных попыток урегулирования. Согласно представленному фрагменту, для рассмотрения претензии необходимо приложение надлежащим образом оформленных документов, а споры по договору подлежат разрешению в Арбитражном суде города Москвы. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 2026 года, при этом его изменения и дополнения возможны по соглашению сторон и должны быть зарегистрированы в Реестре Договоров ЕАИСТ. Согласно пунктам 12.1-12.5 Договора, стороны обязуются использовать письменные и электронные формы для уведомлений, руководствоваться законодательством РФ в неурегулированных вопросах, признать полное выполнение обязательств Поставщиком основанием для регистрации исполнения Договора в ЕАИСТ, а также включить в Договор приложения № 1 и № 4, представляющие собой Техническое задание и Спецификацию соответственно, и согласиться на проверки со стороны органов власти и контроля. Согласно статье 13 договора, стороны обязуются использовать электронные документы с УКЭП для взаимодействия через АИС «Портал поставщиков», а также обязаны обеспечить создание и использование стандартных товарных единиц для оформления документов. Стороны договора обязуются соблюдать требования законодательства РФ к подписанию документов, использовать усиленную квалифицированную электронную подпись в АИС «Портал поставщиков», признавать юридическую силу электронных документов и осуществлять электронный документооборот без необходимости дублирования бумажными носителями, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Данный фрагмент содержит информацию о юридических и фактических адресах, контактных данных и реквизитах одной из сторон договора, а также характеристики материалов и производителя, используемых в рамках внутренних штукатурных работ. Штукатурная смесь на основе гипса с полимерными добавками и усиленной микроволокном предназначена для выравнивания стен и потолков в сухих помещениях, с временем высыхания слоя до 3 суток и расходом воды 0.5 литра на кг смеси. Металлический профиль Кнауф 100х50 мм длиной 3 метра используется для создания каркасов под гипсокартонные перегородки и облицовки. Самоклеющаяся сетчатая серпянка STAYER 5см х 20м с размером ячеек 3х3 мм производится в России и предназначена для укрепления швов в гипсокартонных конструкциях. СУММАРИЗАЦИЯ: В документе содержится информация о вентиляционной решетке ERA 2020МЭ размером 200x200 мм, изготовленной из стали, предназначенной для приточно-вытяжной вентиляции, а также описание грунтовки BRAITON и краски Ленинградские краски Оптимум для внутренних работ. Спецификация товаров включает гипсокартон влагостойкий производителя Knauf размером 2500х1200х12,5 мм и угол крепежный из оцинкованной стали производителя Проминтех, с указанием количества, единицы измерения, цены за единицу и итоговой суммы с учетом НДС.

Похожие закупки

• Выполнение работ по ремонту с заменой ВЗП и участков труб НПП котлоагрегата ст.№3 филиала ТЭЦ-9 в г.Ангарске
  9 633 679,00 ₽ заявки до 12.11.2026, Москва
• 226648_Поставка строительных материалов для нужд ООО "БГК"
  17 686 945,38 ₽ заявки до 03.11.2026, Москва
• Переход, отводы CuNi10Fe.6Mn
  — заявки до 05.11.2026, Москва
• Поставка запорной арматуры (затвор межфланцевый с электроприводом)
  355 741,33 ₽ заявки до 10.11.2026, Москва
• Плита Л90 ГПРХХ 14, 22, 26 ГОСТ2208-2007
  — заявки до 05.11.2026, Москва
• круг Ф 260, сталь Х12МФ ГОСТ 5950-2000, 5 тн для нужд ПК ВТОРАЛЮМИНПРОДУКТ ООО
  — заявки до 06.11.2026, Москва
• ВЗП-261014/30 Плиты ПДН 2027 год
  6 858 625,28 ₽ заявки до 12.11.2026, Москва
• Поставка трубы стальной электросварной для нужд ФГБУ «Национальный парк «Лосиный остров»
  80 434,80 ₽ заявки до 10.11.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Металл и металлопрокат, Металл и металлопрокат — Москва, Все закупки: Москва