Замок электромагнитный сдвиговый Smartec ST-CL210M

44-ФЗТоварОхрана и пожарная безопасностьМоскваПортал поставщиков

Реестровый номер	10332711
Заказчик	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская поликлиника № 195 Департамента здравоохранения города Москвы»
Начальная цена	46 000,00 ₽
Регион	Москва
Закон	44-ФЗ
Опубликовано	30.10.2026
Приём заявок до	30.10.2026 (завершён)
Площадка	Портал поставщиков

Что закупают

Позиция	Количество	Цена за единицу	ОКПД2
Замок электромагнитный сдвиговый Smartec ST-CL210M	5.0 шт	9 200,00 ₽	Замки для дверей из недрагоценных металлов

Описание

Согласно гражданско-правовому договору, бюджетное учреждение ГБУЗ "ГП№195 ДЗМ" заключило соглашение с поставщиком на поставку электромагнитных замков для своих нужд в соответствии с требованиями законодательства РФ и Москвы. Заказчик обязуется принять и оплатить товар согласно условиям Контракта, товар должен быть новым с годом выпуска не ранее 2026 года, поставка осуществляется Поставщиком с предоставлением сопутствующих услуг и документальным оформлением. Цена контракта и порядок расчетов определены в соответствии с условиями договора. Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является твердой и не подлежит изменению в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Оплата осуществляется ежемесячно после фактической поставки товаров без авансового платежа, с использованием безналичного расчета через банковские переводы. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного Документа о приемке, подписанного УКЭП, с указанием суммы к оплате, размера неустойки и итоговой суммы платежа. Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком, а оплата считается исполненной с момента списания средств со счета заказчика. Поставка товара должна быть осуществлена в течение трех рабочих дней с даты заключения контракта, с возможностью досрочной поставки по согласованию сторон. Согласно статье 4 контракта, поставщик обязан согласовать с заказчиком время и место поставки, а также обеспечить соответствие товаров качеству и характеристикам, указанным в техническом задании. При улучшении качества товаров требуется оформление дополнительного соглашения и внесение изменений в реестр контрактов. Поставщик несет расходы на транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы. Согласно условиям договора, товар должен соответствовать ГОСТ, а упаковка и маркировка импортного товара — международным стандартам. Маркировка товара и упаковки должна содержать определенные реквизиты, упаковка обеспечивать сохранность товара при транспортировке, а после поставки упаковка подлежит уборке силами Поставщика. Поставщик обязан предоставить Заказчику отчетные документы и сертификаты качества, а также электронный документ о приемке, подписанный УКЭП. Заказчик в течение 20 рабочих дней рассматривает результаты и осуществляет приемку поставленных товаров. Заказчик обязан направить Поставщику документы о приемке товаров и услуг, а в случае обнаружения недостатков — информацию о них и сроках их устранения, либо отказаться от принятия с мотивированным обоснованием. Поставщик обязуется устранить выявленные недостатки в установленные сроки за свой счет. Заказчик вправе провести экспертизу поставленных товаров для проверки их соответствия условиям контракта. Согласно условиям договора, Заказчик формирует в УАИС «Бюджетный учет» электронные отчеты об устранении недостатков, которые подписываются УКЭП и направляются Поставщику. Поставщик обязан предоставить разъяснения или устранить дефекты в установленные сроки, после чего Заказчик принимает товары и подписывает электронный Документ о приемке. Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, представления необходимых документов, запроса информации о ходе исполнения обязательств и проведения экспертизы результатов, предусмотренных Контрактом. Согласно представленному фрагменту, стороны контракта обязаны выполнять определенные действия при выявлении недостатков поставляемых товаров и в случае несоответствия их количества, ассортимента, комплектности и стоимости условиям контракта. Заказчик должен сообщать о недостатках в установленные сроки, а Поставщик вправе требовать подписания электронного документа о приемке товаров. Поставщик обязан поставлять товары в соответствии с условиями контракта, соответствовать требованиям качества и предоставлять необходимые документы, а также имеет право привлекать субпоставщиков и запрашивать уточнения от заказчика. Поставщик обязуется передать товар вместе с необходимой документацией, предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств, сообщать об изменении своего местонахождения и соблюдать законодательные требования и условия контракта. Также Поставщик гарантирует качество товара и обязуется заменить товар при обнаружении недостатков. Поставщик обязуется обеспечить соответствие товара требованиям качества и безопасности, а также гарантирует возмещение вреда и убытков, возникших в результате несоответствия товара установленным нормам и стандартам, и предоставляет полную и достоверную информацию о товаре. Согласно представленному фрагменту, стороны контракта несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с установленными правилами, а размер штрафа определяется в процентах от цены контракта и начисляется за каждый факт нарушения обязательств, за исключением просрочки. В соответствии с условиями контракта, предусмотрены различные размеры штрафов и пени за неисполнение обязательств сторонами, в зависимости от цены контракта и характера нарушений. Согласно условиям контракта, стороны обязаны уплачивать неустойку за просрочку исполнения обязательств, при этом общая сумма штрафов не может превышать цену контракта. Стороны освобождаются от уплаты неустойки в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне по инициативе заказчика в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа от передачи товара Фрагмент контракта описывает основания для его расторжения, включая нарушение Поставщиком запрета, установленного правительственным постановлением, а также перечисляет условия для одностороннего отказа от исполнения контракта по инициативе Поставщика, включая неоднократные нарушения сроков оплаты или необоснованные отказы от приемки товаров со стороны Заказчика. Согласно представленному фрагменту, расторжение контракта по соглашению сторон и в одностороннем порядке осуществляется в соответствии с гражданским законодательством РФ и предусмотренными процедурами, а также освобождение сторон от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы. Согласно статье 9, в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, сторона, неспособная исполнить обязательства, обязана уведомить другую сторону в течение 5 дней, а срок исполнения обязательств продлевается на время действия этих обстоятельств. Статья 10 устанавливает порядок урегулирования споров, предусматривая переговоры и претензионный порядок до обращения в Арбитражный суд города Москвы. Сторона обязана предоставить письменный ответ на претензию в течение 15 календарных дней, неисполнение этого требования считается признанием требований претензии. В претензии должны быть указаны реквизиты сторон и обоснованный расчет денежной суммы, а также приложены необходимые документы. Споры по контракту разрешаются в Арбитражном суде города Москвы. Контракт вступает в силу со дня подписания и действует до 12 декабря 2026 года. Согласно представленному фрагменту, стороны контракта могут изменять и дополнять его по взаимному согласию, оформляя изменения в виде дополнительных соглашений, которые становятся неотъемлемой частью контракта и подлежат регистрации в Реестре Контрактов ЕАИСТ. Уведомления сторон должны направляться в письменной или электронной форме и считаются полученными в определенные сроки в зависимости от способа доставки. Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются соблюдать процедуру регистрации исполнения контракта в Реестре Контрактов ЕАИСТ и использовать определенные приложения и электронные системы для обмена документами и информацией. Согласно пунктам 13.1-13.4 Контракта, поставщик обязан использовать АИС «Портал поставщиков» для оформления электронного документооборота, включая создание стандартов товарной единицы и использование усиленной квалифицированной электронной подписи, что приравнивается к юридической силе бумажных документов. Стороны договорились о возможности ведения электронного документооборота без использования бумажных носителей, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ, и о бесплатном доступе к АИС «Портал поставщиков». СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте документа указаны реквизиты сторон, а также приведена спецификация на электромагнитный замок сдвигового типа Smartec ST-CL210M с указанием его характеристик, производителя, модели, количества, единицы измерения, цены за единицу и общей суммы с учетом НДС.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →