ИЗДЕЛИЯ КАНЦЕЛЯРСКИЕ, БУМАГА И БУМАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

44-ФЗТоварМебель, техника, канцтоварыМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

Согласно Государственному контракту № _ от г. Москвы, Государственное казенное учреждение и Поставщик обязуются поставлять канцелярские товары согласно Техническому заданию и специальным условиям, утвержденным в рамках контрактной системы. Согласно Контракту, Заказчик обязуется принять и оплатить новый товар, поставляемый Поставщиком, с условием подписания документов о приемке и выполнения сопутствующих услуг. Цена контракта составляет указанную сумму, не включающую НДС, если это не предусмотрено законодательством РФ. Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является фиксированной и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика на основании документа о приемке, подписанного усиленными квалифицированными электронными подписями. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится в течение 7 рабочих дней после подписания заказчиком документа о приемке, который должен содержать сумму к оплате, размер неустойки, ее основания и порядок расчета, а также итоговую сумму к оплате. В случае нарушения обязательств поставщиком, заказчик может произвести оплату с учетом неустойки, а исполнение обязательства по ее перечислению в бюджет возлагается на заказчика. Обязательства заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания средств с его счета. Согласно представленному фрагменту, Заказчик обязан согласовывать изменения условий Контракта в соответствии с законодательством, а также обеспечивать соблюдение сроков и условий поставки, предусмотренных Контрактом и Техническим заданием. Поставщик обязуется поставлять товары, соответствующие качеству и характеристикам, указанным в Техническом задании, и может осуществлять поставку досрочно по согласованию с Заказчиком. Поставщик обязуется осуществлять погрузочно-разгрузочные работы и обеспечивать упаковку и маркировку товара в соответствии с установленными стандартами, а также производить уборку и вывоз упаковки после доставки. Заказчик обязан направить Поставщику подписанный УКЭП электронный Документ о приемке и документы, подтверждающие качество товара, а затем в течение 10 рабочих дней рассмотреть результаты поставки и приемку товаров, подтвердив соответствие их требованиям Контракта и Технического задания или указав на недостатки и сроки их устранения. Согласно пунктам 4.11-4.14, Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров для проверки их соответствия условиям Контракта и может использовать для этого собственные силы или привлекать экспертов. Заказчик должен предоставить информацию о недостатках товаров и услуг через УАИС «Бюджетный учет», а после устранения недостатков и подтверждения их устранения в отчете, Заказчик принимает товары и услуги, подписывая электронный документ о приемке. Согласно представленному фрагменту, поставщик обязан в течение трех рабочих дней предоставлять разъяснения по поставленным товарам и услугам или информацию об устранении выявленных дефектов и недостатков, а также направлять исправленную документацию и электронный документ о приемке. Заказчик вправе требовать надлежащего исполнения обязательств поставщиком. Заказчик имеет право требовать от Поставщика представления документов, запрашивать информацию о ходе исполнения обязательств, осуществлять контроль за поставками и выбирать способ проведения экспертизы результатов, а также ссылаться на недостатки поставляемых товаров и вызывать представителей Поставщика для объяснений в случае выявления несоответствий условиям Контракта. Согласно представленному фрагменту, Заказчик обязан своевременно сообщать о выявленных недостатках Товара и принять его в соответствии с условиями Контракта, в то время как Поставщик имеет право требовать подписания электронного документа о приемке и своевременной оплаты, а также привлекать субпоставщиков без изменения условий Контракта. Поставщик обязуется своевременно поставлять товары в соответствии с условиями контракта, предоставлять необходимые документы и информацию, а также соответствовать требованиям к участникам закупки и законодательству РФ. Статья 31 Закона о контрактной системе и постановление Правительства РФ от 23 декабря 2024 г. № 1875 запрещают определенные меры в сфере закупок. Статья 6 Контракта устанавливает гарантийные обязательства поставщика, включая замену товара при обнаружении недостатков и соответствие товара требованиям качества и безопасности. Согласно условиям договора, Поставщик несет ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью, имуществу Заказчика и третьих лиц из-за небезопасности товара, а также за убытки, связанные с отзывом товара. Поставщик обязан предоставлять полную и достоверную информацию о товаре и отвечает за его недостатки в случае Согласно условиям контракта, предусмотрены штрафные санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств сторонами, с различными процентными ставками в зависимости от стоимости контракта и характера нарушения. Согласно условиям контракта, размер штрафа за просрочку исполнения обязательств зависит от цены контракта и не может превышать её, а пеня начисляется исходя из ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации. Штрафы и пени ограничены ценой контракта, и стороны освобождаются от их уплаты в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны. Согласно условиям контракта, поставщик обязан возвращать излишне уплаченные средства при выявлении неполной поставки или завышения стоимости товара, а также не освобождается от обязательств даже при уплате неустойки. Заказчик может использовать фото- и видеоматериалы для взыскания неустойки. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне Заказчиком в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки. Согласно пунктам 8.1.1.5-8.1.2.1 Контракта, предусмотрены основания для его расторжения в случае нарушений со стороны Поставщика, включая невыполнение обязанности по страхованию товара, несоответствие требованиям технического задания и другим условиям контракта, отказ от согласования новых условий контракта, а также нарушение запретов, установленных законодательством. СУММАРИЗАЦИЯ: В тексте описываются условия для расторжения контракта, включая неоднократный необоснованный отказ Заказчика от приемки товаров и оплаты, а также порядок расторжения по соглашению сторон и в одностороннем порядке в соответствии с законодательством РФ. Статья 9 Контракта освобождает Стороны от ответственности за неисполнение обязательств в случае обстоятельств непреодолимой силы, при условии уведомления другой Стороны в течение 5 календарных дней с момента их возникновения. Согласно статье 10 Контракта, стороны обязаны предпринять усилия для урегулирования споров путем переговоров, а в случае неудачи — обратиться в Арбитражный суд города Москвы после соблюдения претензионного порядка, предусматривающего письменное уведомление и ответ в течение 15 календарных дней. Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются приложить к претензии необходимые документы и могут указать дополнительные сведения для ускорения рассмотрения спора. В случае несогласия, споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Москвы. Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 2026 года, при этом изменения и дополнения к нему возможны по соглашению сторон и оформляются в виде дополнительных соглашений. Согласно статье 12 Контракта, уведомления сторон осуществляются в письменной форме с определёнными правилами доставки, а также руководство действующим законодательством РФ в случае Стороны договора обязуются использовать электронные документы с усиленной квалифицированной электронной подписью для обмена информацией и приемки товара через специализированные автоматизированные информационные системы. Стороны договора обязуются использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для подписания документов в электронной форме, признавая их равную юридическую силу с бумажными документами. СУММАРИЗАЦИЯ: В запросе СУММАРИЗАЦИЯ: В документе описываются характеристики и условия поставки канцелярских товаров, включая папки и маркеры различных типов и цветов, произведенные в России. Суммаризация: Описаны характеристики шариковой ручки Attache Essay красного цвета с черным корпусом из пластика, не имеющей возможности замены пишущего стерня и толщиной линии письма 0.5 мм, а также подушки штемпельной сменной Colop E/R40 синего цвета для использования в оснастках Colop Pr. R40 и Colop Pr. R40/R. Также представлены блоки для записей Комус различных размеров и плотности бумаги. Суммаризация: В тексте описываются различные офисные принадлежности, включая стикеры разных цветов и размеров, а также папки и вертикальные накопители для документов, с указанием их характеристик и количества в упаковке. СУММАРИЗАЦИЯ: Описание включает характеристики различных типов файловых папок и файлов-вкладышей производства Attache, включая размеры, материалы, толщину, фактуру, наличие карманов и перфорации, а также количество в упаковках и транспортных коробах. СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте перечислены характеристики и цены на канцелярские товары, включая файлы-вкладыши, подушку для смачивания пальцев, клейкую ленту и корректирующую жидкость, а также указаны параметры остроконечных ножниц с пластиковыми ручками. СУММАРИЗАЦИЯ: Представлены товары для письма и канцелярские принадлежности, включая грифели для механических карандашей Pilot, запасные лезвия для канцелярских ножей Attache и гелевые ручки Attache различных цветов и дизайнов. СУММАРИЗАЦИЯ: Представлен перечень товаров для канцелярских нужд и офисной техники, включая автоматический датер Colop S120 мини, линейку Attache и средства для ухода за экранами и пластиком от Luscan и универсальные салфетки STAFF "EVERYDAY". Суммаризация: В документе описывается заказ на поставку различных товаров, включая салфетки на основе целлюлозы, папку-регистратор и канцелярские принадлежности, с указанием их характеристик, производителей, моделей, количества и цен. Договор предусматривает поставку различных канцелярских товаров, включая ластики размером 42x19x12 мм, стикеры размером 38x51 мм и папку-регистратор вместимостью 480 штук, с указанием количества партий и цен за единицу.

Похожие закупки

• Закупочная процедура 1441 на выпуск журнала
  — заявки до 17.11.2026, Москва
• ИЗДЕЛИЯ КАНЦЕЛЯРСКИЕ, БУМАГА И БУМАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
  225 744,84 ₽ заявки до 02.11.2026, Москва
• ИЗДЕЛИЯ ПОЧТОВЫЕ
  37 407,00 ₽ заявки до 02.11.2026, Москва
• ИЗДЕЛИЯ КАНЦЕЛЯРСКИЕ, БУМАГА И БУМАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
  183 675,50 ₽ заявки до 02.11.2026, Москва
• ИЗДЕЛИЯ КАНЦЕЛЯРСКИЕ, БУМАГА И БУМАЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
  579 127,50 ₽ заявки до 02.11.2026, Москва
• Изготовление и поставка мебели для оснащения административного здания районе Раменки города Москвы.
  49 948 390,38 ₽ заявки до 16.11.2026, Москва
• Поставка мониторов
  8 832 383,00 ₽ заявки до 05.11.2026, Москва
• Изготовление и поставка мебели для оснащения административного здания в ЮЗАО города Москвы
  49 739 560,51 ₽ заявки до 16.11.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Мебель, техника, канцтовары, Мебель, техника, канцтовары — Москва, Все закупки: Москва