44-ФЗТоварМебель, техника, канцтоварыМоскваПортал поставщиков
| Реестровый номер | 10332820 |
|---|---|
| Заказчик | Автоматическая совместная КС |
| Начальная цена | 579 127,50 ₽ |
| Регион | Москва |
| Закон | 44-ФЗ |
| Опубликовано | 30.10.2026 |
| Приём заявок до | 02.11.2026 |
| Площадка | Портал поставщиков |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Бумага для офисной техники SvetoCopy Classic А4, 80 г/м2, 500 л., 146%, 5 шт. в упаковке | 40.0 упак | 1 781,00 ₽ | Бумага для печати |
| Бумага для офисной техники SvetoCopy Classic А4, 80 г/м2, 500 л., 146% | 750.0 пач | 433,41 ₽ | Бумага для печати |
| Бумага для офисной техники Снегурочка А3, 80 г/м2, 500 л., 146% | 20.0 пач | 891,50 ₽ | Бумага для печати |
| Бумага для офисной техники Ballet Premier А4, 80 г/м2, 500 л, 160% | 100.0 пач | 493,00 ₽ | Бумага для печати |
| Термолента кассовая чековая SIGMA 80мм x 80м, 8шт | 4.0 упак | 1 300,00 ₽ | Бумага для аппаратов и приборов |
| Бумага для офисной техники SvetoCopy Classic А4, 80 г/м2, 500 л., 146% | 325.0 пач | 340,00 ₽ | Бумага для печати |
Согласно гражданско-правовому договору бюджетного учреждения, государственное бюджетное учреждение и поставщик обязуются поставлять и приобретать соответственно бумагу для офисной техники SvetoCopy Classic A4 в соответствии с требованиями законодательства РФ и Москвы, включая закон о контрактной системе. Заказчик обязуется принять и оплатить товар, соответствующий техническому заданию и спецификации, при условии его новизны и доставки Поставщиком с подписанием необходимых документов. Цена контракта и порядок расчетов определяются в соответствии с указанными условиями. Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является твердой и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного Документа о приемке, подписанного УКЭП, с указанием суммы к оплате, размера неустойки и итоговой суммы платежа. Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком, а обязательства по оплате считаются исполненными с момента списания средств с лицевого счета заказчика. Сроки и условия поставки товаров определены в контракте и техническом задании. Согласно условиям договора, поставщик обязан согласовать с заказчиком время и место поставки, может осуществлять поставку партиями и предоставить товары с улучшенными характеристиками по дополнительному соглашению. Поставка товаров осуществляется собственным транспортом поставщика или с привлечением третьих лиц за его счет, а также включает погрузочно-разгрузочные работы. Согласно условиям договора, поставщик обязан обеспечить соответствие упаковки и маркировки товара установленным стандартам, предоставить полный комплект отчетных документов и сертификатов, а также организовать уборку упаковки. Заказчик в течение пяти рабочих дней должен провести приемку товаров и сопутствующих услуг. Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров на соответствие условиям контракта и в случае обнаружения недостатков уведомить об этом Поставщика, который обязан устранить их за свой счет. Согласно условиям договора, Заказчик формирует в УАИС «Бюджетный учет» электронный отчет о недостатках и сроках их устранения, который подписывается УКЭП и направляется Поставщику. После рассмотрения отчета об устранении недостатков и при Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, включая представление необходимых документов и информации о ходе исполнения обязательств, а также может осуществлять контроль за поставкой товаров и выбирать способ проведения экспертизы результатов, предусмотренных Контрактом. Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязаны выполнять определенные действия при выявлении недостатков в поставляемых товарах и должны обмениваться информацией через УАИС «Бюджетный учет». Поставщик обязан обеспечить соответствие товара требованиям качества и других характеристик, может привлекать субпоставщиков без изменения условий контракта и вправе заменять их в случае ненадлежащего исполнения обязательств. Заказчик вправе требовать своевременной оплаты и предоставления необходимых документов. Поставщик обязан предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств, уведомлять о смене фактического местонахождения, соответствовать требованиям законодательства и контракта, а также соблюдать установленные запреты. Поставщик гарантирует качество товара в соответствии с требованиями контракта и технического задания, устанавливая гарантийный срок, указанный в техническом задании. В случае обнаружения недостатков в товарах в период гарантийного срока, Поставщик обязан устранить их за свой счет, продлевая гарантию на время устранения недостатков. При отказе Поставщика от признания недостатков, Заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с законодательством. Поставщик также обязан заменить товар при обнаружении недостатков и установить аналогичный гарантийный срок на заменяемый товар. Поставщик несет ответственность за соответствие товара требованиям качества и безопасности, а также за вред и убытки, причиненные в результате недостатков товара, и обязан предоставлять полную и достоверную информацию о товаре. Согласно Контракту, Заказчик и Поставщик несут ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042, с установлением размера штрафа в процентах от цены контракта в зависимости от его стоимости и характера нарушения. Согласно условиям контракта, размер штрафа за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Поставщиком составляет 1 000 или 5 000 рублей в зависимости от цены контракта, а пеня начисляется за просрочку исполнения обязательств сторонами в размере одной трехсотой ключевой ставки ЦБ РФ от соответствующей суммы контракта. Общая сумма штрафов не может превышать цену контракта. Согласно условиям контракта, стороны освобождаются от уплаты неустойки при наступлении обстоятельств непреодолимой силы или вине другой стороны, а также обязаны возвращать излишне уплаченные средства при выявлении неполной поставки или завышения стоимости товара. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне в случае ненадлежащего исполнения обязательств. Согласно пунктам 8.1.1.3-8.1.1.8, контракт может быть расторгнут по инициативе заказчика в случае неоднократного нарушения сроков и объемов поставки товаров, отказа поставщика передать товар, невыполнения обязанности по страхованию товара, несоответствия поставщика требованиям технического задания и другим условиям контракта, подтвержденных экспертизой, а также нарушения запретов, установленных законодательством. Согласно условиям контракта, поставщик может отказаться от его исполнения в случае неоднократных нарушений сроков оплаты или необоснованных отказов от приемки товаров со стороны заказчика, а также в случае непредставления отгрузочной разнарядки или невЫборки товаров в установленные сроки. Расторжение контракта по соглашению сторон осуществляется в соответствии с гражданским законодательством РФ, с обязательным письменным ответом в течение пяти календарных дней. Согласно представленному фрагменту, стороны контракта освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, при условии соблюдения установленного законодательством порядка и уведомления другой стороны в течение пяти календарных дней с момента их возникновения. Согласно пунктам 9.2 и 9.3, стороны обязаны уведомлять друг друга о возникновении обстоятельств непреодолимой силы, а также продлевать сроки исполнения обязательств на время их действия и последствий. В статье 10 установлен порядок урегулирования споров, включая переговоры и претензионный порядок с письменными ответами в течение 15 календарных дней. Согласно представленному фрагменту, документ содержит положения о содержании претензии, порядке разрешения споров через Арбитражный суд Москвы, сроках исполнения контракта и порядке его изменения. Согласно статье 12 Контракта, дополнительные соглашения к нему, соответствующие законодательству, подлежат регистрации в Реестре Контрактов ЕАИСТ. Уведомления Сторон должны направляться в письменной или электронной форме, а в случае использования почты считаются полученными в день фактического получения. В случае Согласно контракту, к нему прилагаются Техническое задание и Спецификация, а также предусмотрено согласие поставщика на проверки со стороны органов власти. В статье 13 описаны особые условия электронного взаимодействия сторон, включая обмен электронными документами через АИС «Портал поставщиков» и создание стандартных товарных единиц для оформления приемки товара. Стороны договора обязуются использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для подписания электронных документов в АИС «Портал поставщиков», признавая их равную юридическую силу с бумажными документами. Согласно статье 14, указаны юридический и фактический адреса, реквизиты и контактные данные Заказчика и места для указания аналогичной информации Поставщика. Согласно приложению № 2 к контракту, заказчик обязуется поставить бумагу для офисной техники SvetoCopy Classic формата А4, весом 80 г/м2, с характеристиками, указанными в спецификации, в количестве, предусмотренном контрактом, с ценой за единицу в размере 1781 рубль (включая НДС), что в сумме составляет 71240 рублей (включая НДС).
Рассчитать маржу по этой закупкеЕщё: Все закупки заказчика, Мебель, техника, канцтовары, Мебель, техника, канцтовары — Москва, Все закупки: Москва