223-ФЗТоварОбучение и наукаМоскваПортал поставщиков
| Реестровый номер | 10332389 |
|---|---|
| Заказчик | Государственное автономное общеобразовательное учреждение города Москвы Школа № 1306 - «Школа молодых политиков» |
| Начальная цена | 79 800,00 ₽ |
| Регион | Москва |
| Закон | 223-ФЗ |
| Опубликовано | 30.10.2026 |
| Приём заявок до | 30.10.2026 |
| Площадка | Портал поставщиков |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Макет АК-74М (ММГ) | 2.0 шт | 39 900,00 ₽ | Приборы, аппаратура и устройства учебные и демонстрационные |
Согласно гражданско-правовому договору № _ о поставке учебного оборудования, заключенному между государственным образовательным учреждением и поставщиком, поставщик обязуется поставить оборудование в соответствии с техническим заданием и спецификацией, а заказчик обязуется принять и оплатить поставленное оборудование. Согласно условиям договора, поставляемый товар должен быть новым и не использоваться ранее. Поставка осуществляется силами и за счет поставщика, который также отвечает за доставку и сопутствующие услуги. Цена договора составляет указанную сумму, включая НДС или без него в зависимости от условий, а расчеты производятся в рублях с учетом налоговых льгот для заказчика. Согласно условиям договора, цена за товары является фиксированной и не подлежит изменению в процессе исполнения договора, за исключением случаев, предусмотренных положением о закупке. Оплата производится Заказчиком после фактической поставки товаров в безналичном порядке на расчетный счет Поставщика в течение семи рабочих дней с момента подписания Документа о приемке, оформленного с использованием автоматизированной информационной системы и усиленных квалифицированных электронных подписей. Согласно условиям Договора, Заказчик обязан оплатить итоговую сумму, включая возможную неустойку за неисполнение обязательств Поставщиком, а обязательства Заказчика считаются исполненными с момента списания средств с его расчетного счета. Поставка Товара должна быть осуществлена в установленные сроки, с возможностью досрочной поставки по согласованию с Заказчиком, а приемка товаров производится с соблюдением определенных условий. Согласно условиям договора, поставляемый товар должен соответствовать качеству и характеристикам, указанным в Техническом задании, с возможностью улучшения этих параметров по согласованию сторон. Изменения в договор оформляются дополнительным соглашением. Поставщик осуществляет доставку товара и погрузочно-разгрузочные работы за свой счет, а упаковка и маркировка товара должны соответствовать установленным стандартам. Согласно условиям договора, поставщик обязан обеспечить транспортировку и погрузо-разгрузочные работы до места эксплуатации, а также уборку и вывоз упаковки в течение одного дня. Поставщик также должен предоставить заказчику отчетные документы и сертификаты качества в электронном виде с электронной подписью, после чего заказчик имеет 30 рабочих дней на рассмотрение и приемку товаров. Согласно условиям договора, Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров на соответствие условиям договора и может отказаться от их принятия в случае выявления недостатков, после чего Поставщик обязуется устранить их за свой счет в установленные сроки. Согласно пунктам 4.14 и 4.15, в случае получения от Заказчика информации о необходимости предоставления разъяснений или устранения дефектов, Поставщик обязан в установленные сроки предоставить разъяснения или исправить недостатки и направить исправленные товары и документацию для повторной приемки. Согласно статье 5 Договора, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, представления соответствующих документов, запроса информации о ходе исполнения обязательств и проведения экспертизы результатов, а также может контролировать порядок и сроки поставки товаров и ссылаться на недостатки поставляемых товаров. Согласно условиям договора, при выявлении несоответствия поставленных товаров условиям договора, Заказчик обязан сообщить о недостатках в течение 2 рабочих дней, а Поставщик вправе требовать подписания электронного документа о приемке и своевременной оплаты товаров. Поставщик несет ответственность за действия субпоставщиков и имеет право на их замену, обязан своевременно поставлять товары, предоставлять необходимые документы и информировать Заказчика о ходе исполнения обязательств. Поставщик обязуется уведомлять Заказчика об изменении своего фактического адреса, соответствовать законодательным требованиям и единым требованиям к участникам закупки, а также соблюдать установленные запреты. Поставщик гарантирует качество товара и устраняет выявленные в гарантийный срок недостатки за свой счет. Согласно условиям договора, в случае обнаружения недостатков товара в период гарантийного срока, Поставщик обязан устранить их или заменить товар, а при отказе Поставщика от составления акта о недостатках Заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с Гражданским кодексом РФ. Гарантийный срок на комплектующие изделия равен сроку на основное изделие и продлевается на период устранения недостатков. Поставщик гарантирует соответствие товара требованиям качества и безопасности. Согласно пунктам 6.7-6.11 договора, Поставщик несет ответственность за вред, убытки и недостатки товара, а также обязуется предоставлять полную и достоверную информацию о товаре. В статье 7 указано, что стороны договора несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с определенными правилами. Согласно условиям договора, предусмотрены штрафные санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств сторонами, с различными процентными ставками в зависимости от стоимости договора и характера нарушения. В данном фрагменте договора определены размеры штрафов и пени за нарушение обязательств сторонами, а также условия освобождения от уплаты неустоек. Согласно условиям договора, поставщик обязан возвращать излишне уплаченные средства за неполную или завышенную поставку товара и не освобождается от обязательств даже при уплате неустойки. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне заказчиком в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки или отказа поставщика от передачи товара. Согласно пунктам 8.1.1.5-8.1.1.8, Договор может быть расторгнут в случае невыполнения Поставщиком своих обязательств, включая Согласно представленному фрагменту, документ содержит условия для отказа от приемки товаров, правила расторжения договора по соглашению сторон и в одностороннем порядке, а также положения об обстоятельствах непреодолимой силы. Согласно условиям договора, в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств на время действия этих обстоятельств, при условии своевременного уведомления другой стороны о их возникновении и возможной продолжительности. Согласно статье 10 договора, стороны обязуются решать возникающие споры путем переговоров и оформления дополнительных соглашений, а также через претензионный порядок с письменным ответом в течение 15 календарных дней, после чего неответ на претензию считается ее признанием. Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются решать споры в Арбитражном суде Москвы, договор вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 2026 года, а его изменения и дополнения оформляются в виде дополнительных соглашений, которые становятся неотъемлемой частью договора и подлежат регистрации в Реестре Договоров ЕАИСТ. Согласно статье 14 Договора, уведомления между сторонами могут направляться различными способами, включая почту, факсимильную связь и электронную почту, с определением даты их получения. В статье 12.2 указано, что в случае Поставщик обязан проверять наличие стандартной товарной единицы в АИС «Портал поставщиков» и создавать её при необходимости, а также назначать уполномоченных должностных лиц для работы в системе, обеспечивать им получение усиленной квалифицированной электронной подписи и регистрацию в системе в соответствии с регламентом. Стороны договора согласовали порядок использования электронных документов и электронной подписи, признав их равную юридическую силу с бумажными документами, и установили правила электронного документооборота. СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте содержатся реквизиты организации, включая юридический и фактический адрес, контактные данные, а также банковские реквизиты и информация о лице, уполномоченном на подписание договора. Также приведены данные для спецификации товаров, включая наименование товара, его характеристики и ценообразование. СУММАРИЗАЦИЯ: Описан автомат Калашникова модели АК-74М-М, калибра 5.45 мм, массой 3800 грамм, предназначенный для обучения навыкам обращения с оружием и сборке-разборке, без комплектации патронами, со складным прикладом и стоимостью 79800 рублей за штуку.
Рассчитать маржу по этой закупкеЕщё: Все закупки заказчика, Обучение и наука, Обучение и наука — Москва, Все закупки: Москва