ТОВАРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ

44-ФЗТоварИнструмент и крепёжМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

Согласно гражданско-правовому договору бюджетного учреждения, государственное бюджетное учреждение города Москвы и поставщик обязуются поставлять расходные строительные материалы для капитального ремонта защитных сооружений по указанным адресам в Москве, с соблюдением требований законодательства РФ и Москвы. Согласно представленному фрагменту договора, Заказчик обязуется принять и оплатить товар, соответствующий Техническому заданию и Спецификации, а Поставщик обязуется поставить новый товар с годом выпуска не ранее 2026 года и оказать сопутствующие услуги в соответствии с Техническим заданием. Моментом поставки считается доставка товара и подписание необходимых документов. Цена контракта и порядок расчетов определяются в соответствии с указанными в договоре условиями. Согласно условиям договора, оплата производится в рублях РФ после фактической поставки товаров, цена контракта является фиксированной и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного Документа о приемке, подписанного электронной подписью, с указанием суммы к оплате, размера неустойки и итоговой суммы платежа. Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком, а обязательства по оплате считаются исполненными с момента списания средств с лицевого счета заказчика. Согласно условиям контракта, поставщик обязан согласовать с заказчиком время и место поставки, может осуществлять поставку досрочно по согласованию с заказчиком и имеет право на поставку товара партиями по предварительной заявке. Товары должны соответствовать качеству и характеристикам, указанным в техническом задании, и допускается их улучшенная поставка по дополнительному соглашению. Поставка осуществляется собственным транспортом поставщика или с привлечением транспорта третьих лиц за его счет. Поставщик обязуется осуществлять доставку товара собственными средствами или за свой счет, обеспечивать соответствие упаковки и маркировки товара установленным стандартам, а также предоставлять Заказчику необходимые отчетные документы и сертификаты качества в электронном виде с использованием УКЭП. Заказчик обязан направить Поставщику подписанный УКЭП электронный Документ о приемке товаров и услуг с указанием соответствия их количества, качества и других требований, а также информацию о выявленных недостатках и сроках их устранения или мотивированный отказ от принятия. В случае отказа от принятия товаров, Заказчик отклоняет Документ о приемке, а Поставщик обязуется устранить недостатки в установленный срок за свой счет. Заказчик также обязан провести экспертизу поставленных товаров для проверки их соответствия условиям Контракта. Согласно условиям договора, информация о мотивированном отказе от принятия товаров и услуг, а также перечень выявленных недостатков и сроки их устранения должны быть направлены Заказчиком в УАИС «Бюджетный учет» и подписаны УКЭП. Поставщик обязан предоставить разъяснения или устранить недостатки в установленные сроки. Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, представления необходимых документов и информации о ходе исполнения обязательств, а также осуществлять контроль за поставкой товаров. Согласно представленному фрагменту, стороны контракта обязаны выполнять ряд процедур в случае обнаружения недостатков в поставляемых товарах, включая уведомление о недостатках и предоставление разъяснений, а также своевременное принятие и оплату товаров. Поставщик обязуется поставлять товары в соответствии с условиями контракта, может привлекать субпоставщиков и заменять их в случае необходимости, а также имеет право на запросы разъяснений от Заказчика. Поставщик обязуется выполнять ряд обязательств, включая предоставление документов, информацию о ходе исполнения контракта, уведомление об изменении фактического местонахождения, соответствие законодательству и требованиям к участникам закупки, а также соблюдение запретов. Также Поставщик гарантирует качество товара в соответствии с контрактными требованиями. Согласно условиям контракта, при обнаружении недостатков в товарах в период гарантийного срока, Поставщик обязан устранить их за свой счет, а гарантийный срок продлевается на время устранения недостатков. В случае отказа Поставщика от составления акта о недостатках, Заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с законодательством. Поставщик также обязан заменить товар при обнаружении недостатков и предъявлении требования о замене. Гарантийный срок на комплектующие изделия равен сроку на основное изделие и начинается одновременно с ним. Поставщик обязуется обеспечивать качество и безопасность товара, гарантируя его соответствие установленным требованиям и несет ответственность за причиненный вред, а также за убытки в случае отзыва товара или недостаточной информации о нем. Согласно статье 7 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042. Размер штрафа рассчитывается в процентах от цены контракта и варьируется в зависимости от его стоимости и характера нарушения. Согласно условиям контракта, за просрочку исполнения обязательств и неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств без стоимостного выражения предусмотрены штрафы в размере 1 000 или 5 000 рублей в зависимости от цены контракта, а также начисление пени за каждый день просрочки в размере одной трехсотой ключевой ставки ЦБ РФ от цены контракта или не уплаченной в срок суммы. Согласно условиям контракта, общая сумма штрафов за нарушение обязательств Заказчиком не может превышать цену контракта, а также предусмотрены условия для освобождения от неустойки в случае форс-мажора или вины другой стороны. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне при определенных условиях. Согласно пунктам 8.1.1.2-8.1.1.8, поставщик обязан устранять недостатки товаров, соблюдать сроки и объемы поставок, обеспечивать соответствие требованиям технического задания и законодательства, а также предоставлять товары с соблюдением условий контракта и без нарушений, подтвержденных экспертизой. Контракт может быть расторгнут по инициативе Поставщика в случае неоднократных нарушений Заказчиком условий договора, включая просрочку оплаты, необоснованный отказ от приемки товаров или их оплаты, непредставление отгрузочной разнарядки и невЫборку товаров. Расторжение по соглашению сторон регулируется гражданским законодательством РФ. Согласно статье 9 Контракта, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае обстоятельств непреодолимой силы, таких как стихийные бедствия, военные действия или акты государственной власти, если эти обстоятельства возникли после заключения контракта и непосредственно повлияли на его исполнение, при условии их непредвиденности и невозможности предотвращения. Согласно условиям контракта, сторона обязана уведомлять другую сторону о возникновении обстоятельств непреодолимой силы в течение 5 календарных дней и продлевать срок исполнения обязательств на время действия таких обстоятельств. В случае споров стороны должны сначала попытаться их урегулировать путем переговоров и претензионного порядка, а затем обратиться в Арбитражный суд города Москвы. В представленном фрагменте описываются требования к оформлению претензии, включая указание реквизитов сторон, денежную оценку требований и приложение необходимых документов. Также упоминается порядок разрешения споров через Арбитражный суд города Москвы и условия вступления в силу, сроки исполнения и порядок изменения контракта. Изменения и дополнения к Контракту оформляются в электронном виде и являются его неотъемлемой частью с момента подписания Сторонами, подлежат регистрации в Реестре Контрактов ЕАИСТ. Уведомления Сторон по Контракту направляются в письменной или электронной форме, считаясь полученными в определенные сроки в зависимости от способа доставки. Стороны руководствуются действующим законодательством РФ в части неурегулированных условий Контракта. Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются соблюдать порядок, предусмотренный законодательством РФ и Москвы, и согласны на проведение проверок. Договор включает приложения с техническим заданием и спецификацией, а также предусматривает электронное взаимодействие сторон с использованием УКЭП и специализированных информационных систем. Стороны договора обязуются использовать АИС «Портал поставщиков» для электронного документооборота, включая назначение уполномоченных лиц, получение электронных подписей и регистрацию в системе. Электронные документы признаются равнозначными бумажным и не требуют дублирования, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Согласно статье 14, указаны юридические и фактические адреса, контактные данные и реквизиты сторон для заключения контракта, включая Государственное бюджетное учреждение "Жилищник района Беговой" и поставщика, а также предоставляется доступ к АИС «Портал поставщиков» безвозмездно. Данные представляют собой описание различных видов крепежных изделий и буров, включая их технические характеристики и цены за единицу и упаковку. СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном тексте перечислены характеристики и цены на различные сварочные и шлифовальные материалы и инструменты, включая буры SDS-plus для работы с гранитом, сварочные электроды для углеродистых сталей и шлифовальные диски по металлу. СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном перечне товаров содержатся детали и материалы для шлифовки и подготовки поверхностей, а также крепежные элементы, используемые в строительстве, электронике и машиностроении. СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном тексте перечислены технические характеристики и цены на различные крепежные элементы и строительные материалы, включая гайки, шайбы, шпильки, швеллеры, анкеры и герметики, предназначенные для использования в различных условиях эксплуатации и на различных поверхностях. СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте содержится перечень товаров, включая болты, гайки, шайбы и прокладки различных размеров и материалов, предназначенных для использования в сантехнике и промышленности. СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном перечне товаров указаны технические характеристики и цены на различные типы прокладок, держателей для труб, изоляционные материалы и аксессуары для кабельной продукции, предназначенные для использования в различных температурных диапазонах и условиях эксплуатации. СУММАРИЗАЦИЯ: В документе перечислены технические характеристики и цены на различные товары, включая гильзы из меди, полипропиленовые втулки для труб и аксессуары для электрических систем, предназначенные для использования в различных сферах. СУММАРИЗАЦИЯ: В тексте перечислены характеристики и цены на различные типы электрических соединителей и клемм от производителя TDM и WAGO, включая зажимы соединительные изолирующие СИЗ-2 и СИЗ-3, а также клеммы WAGO с различными техническими параметрами и количеством зажимов. Суммаризация: В представленном фрагменте содержатся данные о цене и характеристиках универсальной колер-краски Pufas Decoself различных цветов (желтый №01, красный №07, черный №21, зеленый №24, красно-коричневый №08) в объеме 450 мл, предназначенной для внутренних и наружных работ, с указанием типа пигмента, наполнителя и тары. СУММАРИЗАЦИЯ: Представлен перечень строительных материалов и крепежей, включая гвозди, дюбели, патроны монтажные, а также химические вещества, такие как глицерин дистиллированный, с указанием их характеристик и цен. СУММАРИЗАЦИЯ: В тексте перечислены различные товары и материалы, включая сварочную проволоку, растворители и краски, с указанием их характеристик, назначения и цен. СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном тексте содержатся описания различных товаров, включая изоленту, канат, шпагат и другие материалы, предназначенные для использования в морской и речной отраслях, а также в хозяйственно-бытовых целях. Спецификация товаров включает гибкую вставку DS 160М из оцинкованной стали для поглощения механических колебаний, а также саморезы по металлу и кровельные саморезы с различными характеристиками и производителями.

Приём заявок по этой закупке завершён. Похожие закупки сейчас →

Похожие закупки

• Поставка расходных строительных материалов на 2026 году (лот 2.3)
  55 356,26 ₽ заявки до 09.11.2026, Москва
• Аукцион в электронной форме на поставку сортера клеток (ПСЗ2025-В-322)
  40 710 000,00 ₽ заявки до 10.11.2026, Москва
• Аукцион в электронной форме на поставку цитометра проточного (ПСЗ2025-В-328)
  30 000 000,00 ₽ заявки до 05.11.2026, Москва
• 226639_Поставка инструмента прочего для нужд Энергоремонта филиала ООО "БГК"
  1 761 928,82 ₽ заявки до 06.11.2026, Москва
• №ВЗП-261020/52 "Приобретение насосного агрегата типа ГНУ 2800-630 с электродвигателем 6 кВ"
  39 924 500,00 ₽ заявки до 12.11.2026, Москва
• ТОВАРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
  46 070,00 ₽ заявки до 02.11.2026, Москва
• Закупка крепежа (болты и гайки А2 по ДИН) для 713 и 714 "78"
  — заявки до 06.11.2026, Москва
• Поставка геодезического оборудования для оснащения пунктов фундаментальной астрономо-геодезической сети для нужд ППК «Роскадастр»
  140 671 833,40 ₽ заявки до 16.11.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Инструмент и крепёж, Инструмент и крепёж — Москва, Все закупки: Москва