44-ФЗТоварМеталл и металлопрокатМоскваПортал поставщиков
| Реестровый номер | 10331744 |
|---|---|
| Заказчик | Государственное казенное учреждение города Москвы «Новые технологии управления» |
| Начальная цена | 32 898,00 ₽ |
| Регион | Москва |
| Закон | 44-ФЗ |
| Опубликовано | 29.10.2026 |
| Приём заявок до | 30.10.2026 |
| Площадка | Портал поставщиков |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Ведро для мусора с педалью и доводчиком Luscan 20 л нержавеющая сталь/пластик (29х43.8 см) | 6.0 шт | 5 483,00 ₽ | Изделия из недрагоценных металлов прочие, не включенные в другие группировки |
Согласно Государственному контракту № _, Заказчик и Поставщик обязуются выполнить поставку ведер для мусора с педалью согласно Техническому заданию, утвержденному в рамках контрактной системы. Заказчик обязуется принять и оплатить новый товар, поставляемый Поставщиком, с условием подписания документов о приемке и выполнения сопутствующих услуг. Цена контракта составляет указанную сумму, не включающую НДС, если это не предусмотрено законодательством. Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта фиксирована и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика на основании документа о приемке, подписанного усиленными квалифицированными электронными подписями. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного Документа о приемке, содержащего сумму к оплате, размер неустойки и итоговую сумму платежа. Заказчик может удерживать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком и перечислять ее в бюджет, а обязательства Заказчика считаются исполненными с момента списания средств с его счета. Согласно представленному фрагменту, Заказчик обязан согласовывать изменения условий Контракта, включая цену, сроки и количество товара, в соответствии с законодательством. Установлены сроки и условия поставки Товара, а также порядок его приемки, включая согласование времени и места поставки и соответствие товаров техническим требованиям. Поставщик обязуется осуществлять доставку товаров собственным транспортом или через третьих лиц, выполнять погрузочно-разгрузочные работы, обеспечивать соответствие упаковки и маркировки товара установленным стандартам и предоставлять отчетные документы по окончании поставки. Заказчик обязан рассмотреть результаты поставки и в течение 10 рабочих дней принять товары и услуги, соответствующие количеству, качеству и другим требованиям, указанным в контракте и техническом задании, либо направить Поставщику информацию о принятии, разъяснениях, отказе или недостатках с указанием сроков их устранения. Согласно условиям контракта, Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров на соответствие условиям контракта и может использовать для этого собственные силы или привлекать экспертов. Информация о недостатках товаров и услуг, а также о сроках их устранения должна быть направлена Поставщику через УАИС «Бюджетный учет». После устранения недостатков и подтверждения их устранения в отчете, Заказчик принимает товары и услуги, подписывая электронный документ о приемке. Согласно представленному фрагменту, Поставщик обязан в течение трех рабочих дней предоставить Заказчику разъяснения по поставленным товарам и услугам или информацию об устранении выявленных дефектов и недостатков, а также направить исправленную документацию и электронный Документ о приемке для подтверждения исполнения контракта и оплаты. Заказчик вправе требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств. Заказчик имеет право требовать от Поставщика документы, подтверждающие исполнение обязательств, запрашивать информацию о ходе исполнения обязательств и осуществлять контроль за поставками, а также выбирать способ проведения экспертизы результатов, предусмотренных контрактом. Заказчик обязан сообщать о выявленных недостатках в поставляемых товарах и вызывать представителей Поставщика для объяснений при обнаружении несоответствий условиям контракта. Согласно условиям контракта, Заказчик обязан своевременно обнаруживать недостатки товаров и оплачивать их, а также рассмотреть вопрос о продолжении поставок при их приостановлении. Поставщик имеет право требовать подписания электронных документов о приемке товаров, своевременной оплаты и привлекать субпоставщиков, сохраняя ответственность за их действия. Поставщик обязуется своевременно поставлять товары в соответствии с условиями контракта, предоставлять необходимые документы и информацию, а также соответствовать требованиям к участникам закупки. Согласно представленному фрагменту, поставщик обязан соблюдать запрет, установленный постановлением Правительства РФ от 23 декабря 2024 г. № 1875, и гарантировать качество товара в соответствии с контрактными требованиями, обеспечивая замену товара при обнаружении недостатков и установление гарантийного срока на комплектующие изделия. Согласно условиям договора, Поставщик несет ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью, имуществу Заказчика и третьих лиц из-за недостатков товара, а также за убытки, связанные с отзывом товара. Поставщик обязан предоставлять полную и достоверную информацию о товаре и отвечает за его недостатки в случае Согласно пунктам 7.2-7.5 контракта, установлены штрафы за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств сторонами, с различными процентными ставками в зависимости от стоимости контракта и характера нарушений. В соответствии с условиями контракта, размер штрафа зависит от цены контракта и может составлять 1 000 рублей или 5 000 рублей. Пеня начисляется за просрочку исполнения обязательств сторонами в размере одной трехсотой ключевой ставки ЦБ РФ от цены контракта, при этом общая сумма штрафов не может превышать цену контракта. Стороны освобождаются от уплаты неустойки в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны. Согласно условиям контракта, при обнаружении контрольными органами фактов неполной поставки товара или завышения его стоимости, Поставщик обязан возвратить Заказчику излишне уплаченные средства. Неустойка не освобождает Поставщика от обязательств, а Заказчик может использовать фото- и видеоматериалы для взыскания неустойки. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне Заказчиком в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки. Согласно представленному фрагменту, документ содержит перечень оснований для расторжения контракта, включая невыполнение обязанностей по страхованию товара, несоответствие Поставщика требованиям, нарушения условий контракта, отказ от согласования новых условий и нарушение запретов, установленных законодательством. Согласно условиям контракта, его одностороннее расторжение возможно в случае нарушений со стороны Заказчика, таких как неоднократный отказ от приемки товаров, необоснованный отказ от оплаты, непредставление отгрузочной разнарядки и невЫборка товаров в установленные сроки. Расторжение по соглашению сторон и в одностороннем порядке регулируется гражданским законодательством РФ и специальными положениями контракта соответственно. Согласно статье 9 Контракта, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае обстоятельств непреодолимой силы, при условии уведомления другой стороны в течение 5 календарных дней с момента их возникновения. Согласно статье 10 Контракта, стороны обязуются урегулировать споры путем переговоров и могут заключать дополнительные соглашения, а также должны предпринять меры к урегулированию в претензионном порядке до обращения в Арбитражный суд города Москвы. Претензия должна быть направлена в письменном виде с указанием необходимых реквизитов и рассмотрена в течение 15 календарных дней. Согласно представленному фрагменту, в документе регламентируются порядок предъявления претензий, их содержание и приложения, а также порядок разрешения споров в арбитражном суде. Также указаны сроки действия контракта, условия приемки товаров, требования к регистрации контракта и порядок его изменения. Согласно статье 12 Контракта, уведомления сторон осуществляются в письменной форме с определёнными правилами доставки, а также руководствуются действующим законодательством РФ в случае Согласно условиям электронного взаимодействия, стороны обмениваются электронными документами с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи через специализированные автоматизированные информационные системы. Стороны договора обязуются использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для подписания документов в электронной форме, признавая их равную юридическую силу с бумажными документами. СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте содержатся контактные данные и реквизиты организации, включая адрес, телефоны, факсы, адреса электронной почты, ИНН, КПП, ОГРН, банковские реквизиты и информация о лице, уполномоченном на подписание контракта. Согласно приложению № 2 к Контракту, заказчик приобретает ведро для мусора Luscan 20 л с педалью и доводчиком, изготовленное из нержавеющей стали и пластика, с антикоррозийным покрытием, весом 2,5 кг, оснащенное внутренним контейнером и крышкой, стоимостью 5483 руб. за единицу (включая НДС), всего 32898 руб. за 6 единиц.
Рассчитать маржу по этой закупкеЕщё: Все закупки заказчика, Металл и металлопрокат, Металл и металлопрокат — Москва, Все закупки: Москва