44-ФЗТоварОхрана и пожарная безопасностьМоскваПортал поставщиков
| Реестровый номер | 10331735 |
|---|---|
| Заказчик | Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования города Москвы Московская комплексная спортивная школа олимпийского резерва «Север» Департамента спорта города Москвы |
| Начальная цена | 49 800,00 ₽ |
| Регион | Москва |
| Закон | 44-ФЗ |
| Опубликовано | 29.10.2026 |
| Приём заявок до | 30.10.2026 |
| Площадка | Портал поставщиков |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Парковочный барьер 700х450 | 20.0 шт | 2 490,00 ₽ | Изделия готовые прочие, не включенные в другие группировки |
Согласно договору, государственное бюджетное учреждение и поставщик обязуются поставку парковочных барьеров в соответствии с техническим заданием и требованиями законодательства РФ и Москвы. Заказчик обязуется принять и оплатить товар, соответствующий техническому заданию и спецификациям, при условии его новизны и доставки Поставщиком с оказанием сопутствующих услуг и подписанием необходимых документов. Цена контракта и порядок расчетов определяются в соответствии с указанными условиями. Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является фиксированной и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного документа о приемке, подписанного УКЭП, и может быть уменьшена на сумму неустойки за неисполнение обязательств поставщиком. Обязательства заказчика считаются исполненными с момента списания средств с его счета. Поставка товара должна быть осуществлена в течение 10 рабочих дней с даты заключения контракта, с возможностью досрочной поставки по согласованию с заказчиком. Согласно условиям договора, поставка товара осуществляется по адресу, указанному в Техническом задании, с предварительным согласованием времени и даты поставки. Товары должны соответствовать качеству и характеристикам, указанным в Техническом задании, с возможностью поставки улучшенных товаров по дополнительному соглашению. Поставщик несет расходы на транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы. Согласно условиям договора, упаковка и маркировка товара должны соответствовать стандартам ГОСТ и международным стандартам соответственно, а также содержать необходимую информацию и обеспечивать сохранность товара при транспортировке. Поставщик обязан предоставить комплект отчетных документов и сертификатов, подтверждающих качество товара, и убрать упаковку в течение одного дня после поставки. Заказчик имеет 15 рабочих дней на рассмотрение и приемку товаров. Заказчик обязан направить Поставщику документы о приемке товаров и услуг, а в случае обнаружения недостатков — информацию о них и сроках устранения, после чего Поставщик должен устранить недостатки за свой счет. Заказчик также обязан провести экспертизу поставленных товаров для проверки их соответствия условиям контракта. Согласно пунктам 4.13 и 4.14, Заказчик и Поставщик взаимодействуют через автоматизированные информационные системы для обмена электронными документами, подписанными усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП), с целью подтверждения приемки товаров и услуг, устранения недостатков и предоставления разъяснений в установленные сроки. Согласно представленным условиям, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, включая представление необходимых документов и информации о ходе исполнения обязательств, а также может осуществлять контроль за поставкой товаров и выбирать способ проведения экспертизы результатов, предусмотренных Контрактом. Согласно указанным пунктам, заказчик и поставщик обязаны выполнять определенные действия в случае обнаружения недостатков в поставляемых товарах, а также в процессе приемки и оплаты товаров. Заказчик должен сообщать о выявленных недостатках и своевременно принимать и оплачивать товары, в то время как поставщик имеет право требовать подписания электронного документа о приемке товаров и может вызывать своих представителей для объяснений в случае несоответствия поставленных товаров условиям контракта. Поставщик обязан поставлять товары, соответствующие качеству и другим характеристикам, требовать своевременной оплаты, привлекать субпоставщиков без изменения условий контракта, иметь право замены субпоставщиков и запрашивать у Заказчика разъяснения по вопросам поставки. Поставщик обязуется предоставить Заказчику информацию о ходе исполнения обязательств, уведомить о смене фактического местонахождения и соблюдать законодательные требования и условия контракта. Также Поставщик гарантирует качество товара и обязуется заменить товар при обнаружении недостатков. Согласно условиям договора, гарантийный срок на комплектующее изделие равен сроку на основное изделие и начинается одновременно с ним. При замене дефектного комплектующего изделия гарантийный срок на новое изделие устанавливается аналогичный. Поставщик обязуется обеспечивать соответствие товара требованиям качества и безопасности, а также несет ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу в случае нарушения безопасности товара. Убытки, связанные с отзывом товара, подлежат возмещению Поставщиком. Поставщик также обязан предоставлять полную и достоверную информацию о товаре и несет ответственность за недостатки, возникшие из-за Согласно статье 7 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ №1042 от 30.08.2017, а размер штрафа определяется в процентах от цены контракта и рассчитывается за каждый факт нарушения обязательств, за исключением просрочки исполнения. Согласно контракту, размер штрафа за нарушение обязательств зависит от цены контракта и варьируется от 1 000 до 5 000 рублей, а также может составлять проценты от цены контракта в случае неисполнения обязательств без стоимостного выражения. Пеня за просрочку исполнения обязательств начисляется исходя из ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации. Согласно условиям договора, стороны обязаны уплачивать штрафы за неисполнение обязательств, при этом общая сумма штрафов не может превышать цену контракта. Установлены правила для освобождения от неустойки и порядок возврата излишне уплаченных средств в случае выявления нарушений. Согласно условиям контракта, заказчик имеет право на одностороннее расторжение в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа поставщика от передачи товара Контракт может быть расторгнут по инициативе Поставщика в случае неоднократных нарушений сроков оплаты или необоснованных отказов от приемки товаров со стороны Заказчика, а также в случае непредставления отгрузочной разнарядки или невЫборки товаров в установленные сроки. Стороны договора обязаны соблюдать процедуру расторжения контракта, предусмотренную гражданским законодательством РФ, и имеют право на одностороннее расторжение при соблюдении определенных условий и требований. Также стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы. Согласно статье 9, в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, сторона, неспособная выполнить свои обязательства, обязана уведомить другую сторону в письменной форме в течение 5 дней и продлить срок исполнения обязательств на время действия таких обстоятельств. Статья 10 устанавливает порядок урегулирования споров, предусматривая переговоры и претензионный порядок до обращения в Арбитражный суд города Москвы. Согласно представленному фрагменту, стороны обязаны предоставить письменный ответ на претензию в течение 15 календарных дней, иначе это расценивается как признание требований. Претензия должна содержать наименование и реквизиты сторон, денежную оценку требований и приложенные документы. В случае несогласия сторон, споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы. Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до 31 декабря 2026 года. Согласно условиям контракта, предусмотрены процедуры для регистрации и изменения документа, а также порядок обмена уведомлениями между сторонами, включая их направление и считаение полученными. Согласно представленному фрагменту, полное выполнение обязательств поставщиком является основанием для регистрации исполнения контракта в ЕАИСТ. Контракт включает приложения с техническим заданием и спецификацией, а также особые условия электронного взаимодействия сторон, предусматривающие обмен электронными документами через АИС и УАИС. Поставщик обязан назначить уполномоченных лиц для работы в АИС «Пortal поставщиков», обеспечить получение усиленной квалифицированной электронной подписи и использовать ее для подписания электронных документов, признавая их равную юридическую силу с бумажными документами. В представленном фрагменте документа содержатся положения о безвозмездном доступе к АИС «Портал поставщиков» для электронного документооборота и указаны реквизиты Заказчика и места для заполнения реквизитов Поставщика. Согласно приложению № 4 к контракту, заказчик и поставщик согласовали спецификацию, включающую парковочный барьер модели 700х450 с указанием характеристик, количества и цены за единицу с учетом НДС.
Рассчитать маржу по этой закупкеЕщё: Все закупки заказчика, Охрана и пожарная безопасность, Охрана и пожарная безопасность — Москва, Все закупки: Москва