ДВЕРИ

223-ФЗТоварУпаковка и тараМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

Согласно гражданско-правовому договору № _, государственное учреждение здравоохранения города Москвы и поставщик заключили соглашение о поставке дверей для нужд учреждения, с определением условий поставки, приемки и оплаты товаров в соответствии с техническим заданием и спецификацией. Согласно условиям договора, поставляемый товар должен быть новым, выпущенным не ранее 2025 года, и поставка осуществляется силами и за счет Поставщика с подписанием необходимых документов при доставке. Цена договора включает НДС или не облагается им в соответствии с законодательством, а расчеты производятся с учетом налоговых вычетов. Согласно условиям договора, оплата производится в рублях РФ, цена договора фиксирована и включает все сопутствующие расходы Поставщика. Оплата осуществляется ежемесячно после фактической поставки товаров без авансового платежа, на основании подписанного обеими сторонами усиленными квалифицированными электронными подписями документа о приемке, в течение 7 рабочих дней. Согласно представленному фрагменту, Заказчик обязуется оплатить товар с учетом возможной неустойки за неисполнение обязательств Поставщиком, а также подтвердить приемку товара электронным документом, содержащим детали оплаты и расчета неустойки. Обязательства Заказчика считаются исполненными с момента списания средств со счета. Поставка товара должна быть осуществлена в течение 10 рабочих дней с даты заключения договора, с возможностью досрочной поставки по согласованию с Заказчиком. Согласно пунктам 4.2-4.6 договора, товары, поставляемые Поставщиком, должны соответствовать качеству и характеристикам, указанным в Техническом задании, с возможностью улучшения характеристик по согласованию сторон и оформлению дополнительного соглашения. Поставка товаров осуществляется за счет Поставщика с выполнением погрузочно-разгрузочных работ. Упаковка и маркировка товара должны соответствовать стандартам, а маркировка должна содержать необходимую информацию, включая наименование изделия и фирмы-изготовителя, место нахождения изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок службы. Согласно условиям договора, поставщик обязан обеспечить маркировку товара, его сохранность в процессе транспортировки и уборку упаковки, а также предоставить заказчику необходимые отчетные документы и сертификаты качества в электронном виде с использованием УКЭП. Заказчик в свою очередь обязан рассмотреть полученные документы и провести приемку товаров в течение 15 рабочих дней. Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров на соответствие условиям договора, после чего может отказаться от их принятия с указанием недостатков и сроков их устранения, а Поставщик обязуется устранить выявленные недостатки за свой счет. Согласно условиям договора, Поставщик обязан устранять выявленные дефекты в установленные сроки и предоставлять Заказчику необходимые разъяснения, а также повторно направлять документы о приемке после устранения недостатков. Согласно пункту 4.15, электронный документ о приемке, подписанный УКЭП, служит основанием для оплаты поставщику и регистрации исполнения договора в ЕАИСТ. В статье 5 изложены права и обязанности сторон: заказчик имеет право требовать исполнения обязательств, документов, информации о ходе исполнения и контроля за поставками, а также выбора способа проведения экспертизы результатов договора. Согласно условиям договора, заказчик обязан сообщать о недостатках товаров и своевременно их оплачивать, а поставщик вправе требовать подписания электронного документа о приемке товаров и своевременной оплаты за поставленные товары. Поставщик обязуется исполнять свои обязательства через субпоставщиков, несет ответственность за их действия и имеет право на замену субпоставщиков в случае ненадлежащего исполнения. Поставщик также обязан своевременно поставлять товары, предоставлять необходимые документы и информировать Заказчика о ходе исполнения обязательств. Поставщик обязан своевременно уведомлять Заказчика об изменении своего адреса, соответствовать законодательным требованиям и условиям Договора, а также обеспечивать соответствие критериям оценки и предоставлять необходимые документы в установленные сроки. Согласно установленным правилам, поставщик обязан гарантировать качество товара и устранять выявленные недостатки в течение гарантийного срока, который продлевается на время устранения дефектов. В случае отказа поставщика от составления акта о недостатках, заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы на нее в соответствии с положениями о закупках. Поставщик обязуется заменить товар при обнаружении недостатков и гарантирует его соответствие требованиям качества и безопасности, а также возмещает вред и убытки в соответствии с законодательством РФ. Согласно условиям договора, поставщик обязан предоставлять полную и достоверную информацию о товаре и несет ответственность за недостатки товара в случае их возникновения после передачи товара заказчику из-за В соответствии с условиями договора, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств предусмотрены штрафы в размере 10% или 5% от цены договора для Поставщика и фиксированные суммы для Заказчика, а также пеня за просрочку исполнения обязательств. Согласно условиям договора, за просрочку исполнения обязательств Заказчиком предусмотрена пеня, а за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств сторонами установлены лимиты штрафов, не превышающие цену договора. Стороны освобождаются от уплаты неустойки в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны. Договор может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне по инициативе заказчика в случае нарушения поставщиком условий договора, включая поставку товаров ненадлежащего качества, некомплектности, нарушения сроков и объемов поставки, отказа от передачи товара Согласно представленному фрагменту, в случае нарушения условий договора, включая непредоставление документов, несоблюдение запретов и критериев оценки, а также неоднократные нарушения сроков оплаты или необоснованные отказы от приемки товаров со стороны заказчика, предусмотрено расторжение договора. Согласно представленному фрагменту, в случае непредставления отгрузочной разнарядки или невЫборки товаров Заказчиком в установленные сроки, предусмотрены определенные последствия. Также описан порядок расторжения договора по соглашению сторон и в одностороннем порядке, а также условия освобождения сторон от ответственности за неисполнение обязательств в связи с обстоятельствами непреодолимой силы. Согласно представленному фрагменту, документ регулирует порядок действий сторон в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, а также процедуру урегулирования споров, связанных с исполнением договора. Стороны договорились о порядке урегулирования споров: претензии должны быть направлены в письменной форме с указанием необходимых реквизитов и приложением подтверждающих документов, ответ на претензию должен быть дан в течение 15 календарных дней, иначе считается признание требований; в случае недостижения согласия споры передаются в Арбитражный суд города Москвы. Договор вступает в силу с момента подписания сторон и действует до 31 декабря 2026 года; предусмотрена возможность приемки товаров после истечения срока исполнения обязательств поставщика в рамках претензионной работы, а также возможность изменения и дополнения договора путем подписания дополнительных соглашений, которые подлежат регистрации в Реестре Договоров ЕАИСТ. Согласно представленному фрагменту договора, стороны согласовали порядок получения уведомлений, регулирование неурегулированных вопросов действующим законодательством РФ, обязательство по полному объему обязательств для регистрации в Реестре Договоров ЕАИСТ, а также включение приложений и согласование проверок. Кроме того, установлены особые условия электронного взаимодействия сторон, включая использование АИС «Портал поставщиков». Поставщик обязан проверять наличие стандартной товарной единицы в АИС «Портал поставщиков» и создавать её при необходимости, а также назначать уполномоченных должностных лиц для работы в системе и обеспечивать их регистрацию и получение усиленной квалифицированной электронной подписи для подписания электронных документов. Согласно представленному фрагменту, электронные документы имеют равную юридическую силу с бумажными, не требуют дублирования, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. Доступ к АИС «Портал поставщиков» для электронного документооборота предоставляется бесплатно. Указаны адреса и реквизиты Заказчика, государственного учреждения здравоохранения города Москвы. Данный фрагмент содержит информацию о закупке товаров для дверей, включая дверное полотно, дверную коробку, наличник и дверную петлю, с указанием их характеристик и цен. СУММАРИЗАЦИЯ: Представлен перечень товаров для установки на деревянные двери, включая накладные изделия, цилиндровые замки и ручки, с указанием технических характеристик и цен. Согласно приложению № 2 к Договору, указаны спецификации товаров, включая комплект накладок для цилиндра из алюминия в матовом хроме и влагостойкую дверь ПВХ с накладкой и раздвижной системой, с указанием количества, единицы измерения, цены за единицу и общей суммы с учетом НДС.

Похожие закупки

• Пробоотборные пакеты и сорбционные фильтры для филиала в СЗАО
  62 822,00 ₽ заявки до 10.11.2026, Москва
• Поставка мешков полимерных для нужд ГБУЗ «ПКБ №1 ДЗМ» в 2027 году
  5 047 500,00 ₽ заявки до 05.11.2026, Москва
• ТОВАРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
  6 502 591,50 ₽ заявки до 30.10.2026, Москва
• Выставочная коробка Гендеры ( Шоубокс)
  — заявки до 05.11.2026, Москва
• Поставка пакетов и термотрансферных этикеток
  — заявки до 06.11.2026, Москва
• Поставка товара «Пластины калоприемника и стомные мешки»
  451 666,50 ₽ заявки до 09.11.2026, Москва
• Закупка деревянных поддонов, стоек и забор лома _г. Москва
  — заявки до 11.11.2026, Москва
• Изготовление сувенирной полиграфической продукции «Подарочный пакет» и «Подарочная коробка» (закупка среди субъектов малого предпринимательства, социально ориен
  242 796,50 ₽ заявки до 06.11.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Упаковка и тара, Упаковка и тара — Москва, Все закупки: Москва