Набор модульных цепей для конструктора WeDo 2.0, Robo Master, 10 шт, 12 см

44-ФЗТоварОбучение и наукаМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

Согласно гражданско-правовому договору, бюджетное учреждение и поставщик обязуются поставлять товары для Робототехники в соответствии с техническим заданием и спецификациями, соблюдая требования законодательства о контрактной системе. Заказчик обязуется принять и оплатить новый товар, поставляемый Поставщиком, с условием подписания усиленными квалифицированными электронными подписями документа о приемке; цена контракта и порядок расчетов определяются в соответствии с условиями договора. Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта фиксирована и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика на основании документа о приемке, подписанного усиленными квалифицированными электронными подписями. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного документа о приемке, содержащего информацию о сумме платежа, неустойке, ее расчете и итоговой сумме к оплате. Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком, а обязательства по оплате считаются исполненными с момента списания средств со счета заказчика. Поставка товара должна быть осуществлена в установленные сроки, но поставщик может согласовать досрочную поставку с заказчиком. Статья 4 регулирует порядок приемки товаров, включая согласование времени и места поставки, соответствие товаров техническому заданию, возможность поставки улучшенных товаров с оформлением дополнительного соглашения, а также обязанности по упаковке, маркировке и погрузочно-разгрузочным работам. Согласно условиям договора, маркировка товара должна включать наименование изделия, фирмы-изготовителя, место нахождения изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок службы, а упаковка должна соответствовать маркировке и обеспечивать сохранность товара при транспортировке. Уборка упаковки осуществляется за счет поставщика в течение одного дня. Поставщик обязан предоставить заказчику отчетные документы и сертификаты качества в электронном виде с ЭЦП в срок до окончания поставки. Заказчик в течение 20 рабочих дней рассматривает результаты и осуществляет приемку товаров. Фрагмент описывает процедуру приемки товаров и услуг, включая использование электронного структурированного документа о приемке, а также порядок предоставления разъяснений или отказа от принятия с указанием недостатков и сроков их устранения. Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров и может привлекать экспертов, а информация о результатах приемки направляется Поставщику по электронной почте. Согласно пунктам 4.13 и 4.14, после рассмотрения отчета об устранении недостатков товаров, Заказчик принимает их и подписывает УКЭП электронный Документ о приемке, либо запрашивает разъяснения или указывает на дефекты с указанием срока их устранения, после чего Поставщик обязан предоставить разъяснения или исправить дефекты в установленные сроки. Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, запрашивать документы и информацию, осуществлять контроль за поставками и выбирать способ проведения экспертизы результатов, предусмотренных Контрактом. Согласно представленному фрагменту, документ содержит положения о контроле за исполнением контракта, обязанностях сторон и правах поставщика, включая требования к уведомлениям и документации. Поставщик обязуется поставлять товары надлежащего качества и комплектности, может привлекать субпоставщиков без изменения условий контракта, вправе заменять субпоставщиков при необходимости и запрашивать у Заказчика разъяснения по вопросам поставки. Поставщик обязан предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств, уведомлять о смене фактического местонахождения, соответствовать законодательным требованиям и гарантировать качество товара в соответствии с контрактом. Поставщик обязуется обеспечивать качество и безопасность товара, предоставлять гарантийные обязательства и нести ответственность за вред и убытки, а также обеспечивать предоставление полной и достоверной информации о товаре в соответствии с законодательством РФ и условиями контракта. Согласно статье 7 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042. Размер штрафа за неисполнение обязательств Поставщиком, за исключением просрочки, составляет 10% от Цены контракта. В документе установлены штрафы и пени за неисполнение обязательств по контракту, размер которых зависит от цены контракта и характера нарушения. Согласно условиям контракта, стороны обязаны уплачивать штрафы за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, при этом общая сумма штрафов не может превышать цену контракта. Стороны освобождаются от уплаты неустойки в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне при наличии определенных оснований. Согласно условиям контракта, заказчик вправе отказаться от его исполнения в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа поставщика от передачи товара Контракт может быть расторгнут по инициативе Поставщика в случае неоднократных нарушений сроков оплаты или необоснованных отказов от приемки товаров со стороны Заказчика, а также в случае непредставления отгрузочной разнарядки или невЫборки товаров в установленные сроки. Расторжение по соглашению сторон осуществляется в соответствии с гражданским законодательством РФ. Согласно представленному фрагменту, контракт предусматривает сроки для исполнения обязательств, порядок одностороннего расторжения с соблюдением определенных условий и освобождение от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы. Согласно условиям контракта, при возникновении обстоятельств непреодолимой силы одна сторона обязана уведомить другую в письменной форме в течение 5 дней, а срок исполнения обязательств продлевается на время действия таких обстоятельств. В случае споров стороны должны сначала попытаться их урегулировать путем переговоров и претензий, а при неудаче обратиться в Арбитражный суд города Москвы. В представленном фрагменте описываются требования к оформлению претензий, порядок их подачи и рассмотрения, а также условия разрешения споров через Арбитражный суд города Москвы. Также указаны сроки исполнения контракта и порядок его изменения. Согласно статье 12 Контракта, все изменения и дополнения к нему должны быть оформлены в электронном виде и подписаны Сторонами для вступления в силу с момента подписания. Дополнительные соглашения становятся неотъемлемой частью Контракта и подлежат регистрации. Уведомления Сторон должны направляться в письменной или электронной форме, а в случае использования почты — считаются полученными в день фактического получения. В случае Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются использовать электронное взаимодействие через АИС «Портал поставщиков» для обмена документами и информацией, а также обязаны проверять наличие стандартной товарной единицы в системе и создавать её при необходимости. Стороны договора обязуются обеспечить организацию и проведение электронного документооборота, включая получение усиленной квалифицированной электронной подписи и использование АИС «Портал поставщиков», признавая равную юридическую силу электронных и бумажных документов в соответствии с законодательством РФ. Согласно статье 14, указаны юридический и фактический адреса, реквизиты и контактные данные Заказчика и Поставщика, включая ИНН, КПП, ОГРН, банковские реквизиты и адреса электронной почты. Согласно приложению № 4 к контракту, поставщик обязуется предоставить набор модульных цепей для конструктора WeDo 2.0, Robo Master, включающий 10 штук по цене 500 рублей за единицу с учетом НДС.

Похожие закупки

• Процедура обоснования начальной максимальной цены договора на оказание услуг по проведению программ «Конфликт: путь к пониманию», «Жизнестойкость», «Путь сильны
  — заявки до 04.11.2026, Москва
• Оказание услуг по подготовке материалов для проведения Школы молодых ученых РНФ (ID 94196))
  464 119,00 ₽ заявки до 05.11.2026, Москва
• КОМПЛЕКТЫ УЧЕБНЫЕ НАГЛЯДНЫЕ
  76 870,66 ₽ заявки до 30.10.2026, Москва
• Оказание услуг по созданию цифровой платформы для комплексной оценки профессионального психоэмоционального выгорания, когнитивных и психофизиологических функций
  1 122 400,00 ₽ заявки до 05.11.2026, Москва
• КО №1236/КО (27-ГЭС-0183) - Образовательные услуги по программе профессионального обучения и программам повышения квалификации для нужд филиала АО «Газэнергосер
  1 180 228,00 ₽ заявки до 09.11.2026, Москва
• Оказание услуг по проведению санитарно-гигиенического обучения и аттестации работников (2027-2028 г.)
  4 409 800,00 ₽ заявки до 06.11.2026, Москва
• Право заключения договора на выполнение работ по разработке стандарта организации «Руководящие указания по применению модульных зданий контейнерного типа высоко
  16 445 577,72 ₽ заявки до 09.11.2026, Москва
• Услуги по организации и проведению активностей по повышению эффективности командной работы
  324 000,00 ₽ заявки до 30.10.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Обучение и наука, Обучение и наука — Москва, Все закупки: Москва