КОНСТРУКТОР КИБЕРНЕТИЧЕСКИЙ ПО РОБОТОТЕХНИКЕ

44-ФЗТоварОбучение и наукаМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

Согласно гражданско-правовому договору, бюджетное учреждение и поставщик обязуются поставлять товары для робототехники для нужд образовательного учреждения в соответствии с техническим заданием и законодательством РФ о контрактной системе. Заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с условиями контракта, товар должен быть новым, а момент поставки определяется доставкой товара и подписанием документа о приемке. Цена контракта составляет указанную сумму, включая НДС или без него, в зависимости от условий налогообложения. Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ после фактической поставки товаров, без авансового платежа, и включает все расходы Поставщика, за исключением случаев изменения цены, предусмотренных законодательством. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного документа о приемке, содержащего информацию о сумме платежа, неустойке, ее расчете и итоговой сумме к оплате. Заказчик обязан оплатить товары в течение 7 рабочих дней с даты подписания документа о приемке, а его обязательства считаются исполненными с момента списания средств с его счета. Поставка товаров должна быть осуществлена в сроки, установленные контрактом и техническим заданием, с возможностью досрочной поставки по согласованию с заказчиком. Согласно пункту 4 договора, поставщик обязан согласовать с заказчиком время и место поставки, а также обеспечить соответствие товаров качеству и характеристикам, указанным в техническом задании. При улучшении характеристик товаров, изменения должны быть оформлены дополнительным соглашением. Поставщик отвечает за транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы, а упаковка и маркировка товаров должны соответствовать стандартам. Согласно условиям договора, товар должен быть маркирован с указанием наименования изделия, фирмы-изготовителя, места нахождения изготовителя, даты выпуска и гарантийного срока службы, а упаковка должна обеспечивать сохранность товара и соответствовать маркировке. Поставщик обязан убрать упаковку в течение одного дня и предоставить Заказчику отчетные документы и сертификаты качества в электронном виде с ЭЦП в установленные сроки. Заказчик в течение 20 рабочих дней рассматривает товары на соответствие требованиям договора и оформляет приемку. Фрагмент описывает процедуру приемки товаров и услуг, включая электронный структурированный документ о приемке, разъяснения и мотивированный отказ от принятия в случае выявления недостатков, а также обязательства поставщика по их устранению. Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров и может привлекать экспертов для этого. Согласно пунктам 4.13 и 4.14, Заказчик обязан принять товары и подписать УКЭП электронный документ о приемке при Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, запрашивать документы, подтверждающие исполнение обязательств, и осуществлять контроль за поставкой товаров, а также выбирать способ проведения экспертизы результатов, предусмотренных Контрактом. Согласно представленному фрагменту договора, заказчик и поставщик обязаны выполнять определенные действия в случае обнаружения несоответствий в количестве, ассортименте, комплектности и стоимости товаров, а также в случае выявления недостатков в поставке. Заказчик должен своевременно сообщать о выявленных недостатках и принимать товары в соответствии с условиями контракта, в то время как поставщик имеет право требовать подписания электронного документа о приемке товаров при соблюдении определенных условий. Поставщик обязуется поставлять товары надлежащего качества, количества и ассортимента, может привлекать субпоставщиков и заменять их в случае необходимости, а также предоставлять документы, подтверждающие происхождение товаров. Поставщик обязан предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств, уведомлять о смене фактического местонахождения, соответствовать законодательным требованиям и гарантировать качество товара в соответствии с контрактом. Поставщик обязуется предоставить гарантию на товар, соответствующую гарантийному сроку основного изделия, и несет ответственность за качество, безопасность и соответствие товара установленным требованиям, а также за возмещение вреда и убытков в соответствии с законодательством РФ и условиями контракта. Согласно статье 7 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042. Размер штрафа за неисполнение обязательств, за исключением просрочки, составляет 10% от цены контракта. В документе установлены штрафы и пени за неисполнение обязательств по контракту, размер которых зависит от цены контракта и характера нарушения. Согласно статье 7, стороны договора согласовали условия ответственности за неисполнение обязательств, включая начисление штрафов и освобождение от неустойки в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны. Статья 8 предусматривает порядок расторжения договора, включая расторжение по соглашению сторон, в судебном порядке и одностороннее расторжение при определенных условиях. Согласно условиям контракта, заказчик имеет право на односторонний отказ от его исполнения в случае ненадлежащего качества товаров, некомплектности поставок, неоднократного нарушения сроков и объемов поставок, отказа поставщика от передачи товаров Фрагмент документа описывает основания для одностороннего расторжения контракта поставщиком в случае неоднократных нарушений сроков оплаты или необоснованных отказов от приемки товаров со стороны заказчика, а также другие условия, приводящие к невозможности исполнения контракта. Согласно условиям контракта, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, таких как стихийные бедствия, военные действия или акты государственной власти, при условии их подтверждения в установленном порядке и прямого влияния на исполнение обязательств. Согласно статье 9, в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, сторона должна уведомить другую сторону в течение 5 дней и продление срока исполнения обязательств происходит пропорционально времени действия таких обстоятельств. Статья 10 устанавливает порядок урегулирования споров через переговоры и претензионный порядок с возможностью передачи спора в Арбитражный суд города Москвы после неудачных попыток урегулирования. Согласно представленному фрагменту, в случае неполучения ответа на претензию в установленный срок, это рассматривается как признание требований претензии. В претензии должны быть указаны данные сторон, истребуемая сумма и ее расчет, а также приложены необходимые документы. Споры по контракту подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы. Контракт вступает в силу с момента подписания и имеет срок исполнения в 32 рабочих дня, а приемка товаров возможна после проведения претензионной работы заказчиком. Согласно условиям контракта, он должен быть зарегистрирован Заказчиком в Реестре Контрактов ЕАИСТ, а его изменение и дополнение возможны по соглашению сторон с оформлением в электронном виде и регистрацией в указанном реестре. Уведомления сторон должны направляться в письменной или электронной форме, а в случае их Согласно условиям контракта, поставщик обязан регистрировать исполнение контракта в Реестре Контрактов ЕАИСТ, а также использовать приложения № 1 и № 4 к контракту. В статье 13 определены особые условия электронного взаимодействия сторон, включая обмен электронными документами через АИС «Портал поставщиков» и УАИС «Бюджетный учет», а также необходимость проверки наличия стандартной товарной единицы в АИС перед оформлением Документа о приемке. Стороны договора обязуются использовать АИС «Портал поставщиков» для электронного документооборота, включая назначение уполномоченных лиц, получение усиленной квалифицированной электронной подписи и регистрацию в системе. Электронные документы признаются равнозначными бумажным и не требуют дублирования, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Согласно пункту 5, доступ к АИС «Портал поставщиков» для электронного документооборота предоставляется бесплатно. Статья 14 содержит реквизиты и подписи Заказчика в лице ГБОУ «Пушкинская школа № 1500», а реквизиты Поставщика Согласно представленному фрагменту, стороны договора согласовали поставку комплекта приводных ремней для конструкторов WeDo 2.0, WeDo 1.0, Ev3, а также базовый набор Lego Wedo 2.0, включающий 280 деталей и электронные компоненты, с указанием цены и количества.

Похожие закупки

• Оказание услуг по подготовке материалов для проведения Школы молодых ученых РНФ (ID 94196))
  464 119,00 ₽ заявки до 05.11.2026, Москва
• КОМПЛЕКТЫ УЧЕБНЫЕ НАГЛЯДНЫЕ
  76 870,66 ₽ заявки до 30.10.2026, Москва
• Оказание услуг по созданию цифровой платформы для комплексной оценки профессионального психоэмоционального выгорания, когнитивных и психофизиологических функций
  1 122 400,00 ₽ заявки до 05.11.2026, Москва
• КО №1236/КО (27-ГЭС-0183) - Образовательные услуги по программе профессионального обучения и программам повышения квалификации для нужд филиала АО «Газэнергосер
  1 180 228,00 ₽ заявки до 09.11.2026, Москва
• Оказание услуг по проведению санитарно-гигиенического обучения и аттестации работников (2027-2028 г.)
  4 409 800,00 ₽ заявки до 06.11.2026, Москва
• Право заключения договора на выполнение работ по разработке стандарта организации «Руководящие указания по применению модульных зданий контейнерного типа высоко
  16 445 577,72 ₽ заявки до 09.11.2026, Москва
• Услуги по организации и проведению активностей по повышению эффективности командной работы
  324 000,00 ₽ заявки до 30.10.2026, Москва
• Поставка аптечек для нужд образовательной организации ГБПОУ МИК
  529 152,20 ₽ заявки до 05.11.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Обучение и наука, Обучение и наука — Москва, Все закупки: Москва