44-ФЗТоварТопливо и ГСММоскваПортал поставщиков
| Реестровый номер | 10331512 |
|---|---|
| Заказчик | Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Московская дирекция по развитию массового спорта» Департамента спорта города Москвы |
| Начальная цена | 38 637,84 ₽ |
| Регион | Москва |
| Закон | 44-ФЗ |
| Опубликовано | 29.10.2026 |
| Приём заявок до | 30.10.2026 |
| Площадка | Портал поставщиков |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Автомобильный бензин АИ-92-К5 | 597.0 Л; ДМ3 | 64,72 ₽ | Бензин автомобильный |
Согласно гражданско-правовому договору бюджетного учреждения, государственное бюджетное учреждение города Москвы и поставщик обязуются поставлять топливо для нужд ГБУ «МОСГОРСПОРТ» Москомспорта в соответствии с техническим заданием и требованиями законодательства РФ и Москвы. Заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с условиями контракта, товар должен быть новым, поставка осуществляется силами и за счет Поставщика, моментом поставки является получение товара Заказчиком и подписание акта приемки-передачи. Цена контракта и порядок расчетов определены в соответствии с указанными в документе суммами и условиями налогообложения. Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является твердой и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Оплата осуществляется ежемесячно после фактической поставки товаров без авансового платежа, путем безналичного перечисления средств на счет поставщика на основании электронного документа о приемке. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится в течение 7 рабочих дней после подписания документа о приемке, который должен содержать сумму к оплате, размер неустойки и итоговую сумму платежа. Заказчик обязан принять товар в установленные сроки и по указанному адресу, а также имеет право на удержание неустойки за неисполнение обязательств поставщиком. Поставщик обязан согласовать с Заказчиком детали поставки и обеспечить соответствие товаров Техническому заданию, с возможностью улучшенных характеристик по дополнительному соглашению. Поставщик обязуется обеспечить транспортировку и погрузо-разгрузочные работы, а также уборку упаковки, а Заказчик в течение 15 рабочих дней должен провести приемку товаров и услуг, подтверждая их соответствие количеству, качеству и другим требованиям, указанным в контракте и техническом задании. Согласно условиям договора, Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров на соответствие условиям контракта и в случае обнаружения недостатков уведомить об этом Поставщика с указанием срока их устранения. Согласно пунктам 4.14 и 4.15, в случае получения от Заказчика запроса на разъяснения или информации о дефектах, Поставщик обязан в установленные сроки предоставить необходимые пояснения или исправить выявленные недостатки и повторно направить документы для приемки. Согласно статье 5 Контракта, Заказчик имеет право требовать от Поставщика представления документов, подтверждающих исполнение обязательств, а также может осуществлять контроль за поставкой товаров и выбирать способ проведения экспертизы результатов, предусмотренных Контрактом. Приемка товаров является основанием для оплаты и регистрации исполнения Контракта. Согласно условиям контракта, заказчик обязан сообщать о недостатках поставленных товаров и своевременно их оплачивать, в то время как поставщик имеет право требовать подписания электронного документа о приемке товаров и своевременной оплаты за них. Поставщик несет ответственность перед Заказчиком за действия субпоставщиков и имеет право на их замену, а также обязан своевременно поставлять товары, предоставлять необходимые документы и информацию о ходе исполнения обязательств по контракту. Поставщик обязан своевременно представлять уведомления об изменении своего фактического местонахождения, соответствовать законодательным требованиям и единым требованиям к участникам закупки, а также соблюдать установленные запреты. Согласно условиям контракта, при обнаружении недостатков товара в период гарантийного срока Заказчик вправе провести экспертизу с последующим возмещением расходов на нее, а Поставщик обязан заменить товар или компенсировать вред. Гарантийный срок на комплектующие изделия соответствует сроку на основное изделие. Поставщик гарантирует соответствие товара требованиям качества и безопасности. Поставщик несет ответственность за возмещение убытков, связанных с отзывом товара, и предоставление полной и достоверной информации о товаре, а также отвечает за его недостатки в соответствии с Гражданским кодексом РФ и другими нормативными актами. Согласно представленному фрагменту, документ содержит положения о размере штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств сторонами контракта, а также о внесении изменений в законодательные акты и признании одного из них утратившим силу. Согласно условиям контракта, за просрочку исполнения обязательств предусмотрено начисление пени в размере одной трехсотой ключевой ставки ЦБ РФ от цены контракта, при этом общая сумма штрафов не может превышать цену контракта. Штрафы могут быть исключены в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны. Согласно представленному фрагменту, в случае завышения стоимости товаров, Поставщик обязан возвратить Заказчику излишне уплаченные средства. Неустойка и другие формы ответственности не освобождают Поставщика от исполнения обязательств, а Заказчик может использовать фото- и видеоматериалы для взыскания неустойки. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне Заказчиком в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа Поставщика от передачи товара или Согласно условиям Контракта, его расторжение может быть инициировано в случае нарушений со стороны Поставщика, включая несоответствие требованиям Технического задания, нарушения условий Контракта, подтвержденные экспертизой, а также несоблюдение запретов, установленных законодательством. Также предусмотрено расторжение Контракта по инициативе Поставщика в случае неоднократных нарушений сроков оплаты или необоснованного отказа Заказчика от приемки товаров. СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте документа описываются условия для отказа от оплаты товаров, порядок расторжения контракта по соглашению сторон и в одностороннем порядке, а также процедуру уведомления о расторжении и последствия обстоятельств непреодолимой силы. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, таких как стихийные бедствия или действия внешних факторов, стороны обязаны уведомить друг друга о возникновении таких обстоятельств в течение 5 календарных дней и продлить срок исполнения обязательств на время их действия. Согласно статье 10, в случае возникновения споров, связанных с исполнением контракта, стороны обязаны предпринять усилия для их урегулирования через переговоры и претензионный порядок, с возможностью оформления дополнительных соглашений и предоставлением письменных ответов на претензии в установленный срок. Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются к выполнению своих обязательств, а в случае споров — их разрешение происходит в Арбитражном суде города Москвы. Контракт вступает в силу с момента подписания и заканчивается 8 февраля 2028 года, при этом изменения и дополнения к нему возможны по соглашению сторон и подлежат регистрации в Реестре Контрактов ЕАИСТ. Согласно статье 14 Контракта, стороны могут обмениваться уведомлениями через факсимильную связь и электронную почту, при этом считается, что уведомления получены в день отправки. В случае использования почты, уведомления считаются полученными в день фактического получения. Статья 12.2 указывает на руководство действующим законодательством РФ в случае Поставщик обязан проверять наличие стандартной товарной единицы в АИС «Портал поставщиков» и создавать её при необходимости, а также назначать уполномоченных должностных лиц, обеспечивать им получение электронной подписи и регистрацию в системе для работы с электронными документами. Стороны договора согласовали порядок использования усиленной квалифицированной электронной подписи для обмена электронными документами, признавая их равную юридическую силу с документами на бумажных носителях, и предусмотрели возможность их использования без дублирования на бумаге, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте содержатся реквизиты сторон договора, включая банковские реквизиты, контактную информацию и данные для заполнения спецификации товаров. Данный фрагмент содержит информацию о характеристиках бензина марки АИ-92-К5, включая октановое число, экологический класс и номер декларации о соответствии ЕАЭС, выданной ООО "Газпромпереработка". Указаны также объемные меры и стоимость продукта.
Рассчитать маржу по этой закупкеЕщё: Все закупки заказчика, Топливо и ГСМ, Топливо и ГСМ — Москва, Все закупки: Москва