44-ФЗТоварРеклама и маркетингМоскваПортал поставщиков
| Реестровый номер | 10331267 |
|---|---|
| Заказчик | Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования города Москвы спортивная школа олимпийского резерва «Московская академия фигурного катания на коньках» Департамента спорта города Москвы |
| Начальная цена | 421 350,00 ₽ |
| Регион | Москва |
| Закон | 44-ФЗ |
| Опубликовано | 29.10.2026 |
| Приём заявок до | 29.10.2026 |
| Площадка | Портал поставщиков |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Подарок сладкий новогодний «Снежик», Мягкая игрушка, 1500 гр | 159.0 шт | 2 650,00 ₽ | Шоколад и кондитерские сахаристые изделия |
Согласно договору, бюджетное учреждение обязуется приобрести у поставщика сладкие новогодние подарки "Снежик" и мягкую игрушку общим весом 1500 грамм для нужд спортивной школы в Москве. Заказчик обязуется принять и оплатить поставляемый новым товар весом 1500 гр, соответствующий Техническому заданию и Спецификации, с годом выпуска не ранее 2026 года, а поставка осуществляется силами и за счет Поставщика с момента доставки товара и подписания документов о приемке. Цена контракта составляет определенную сумму, включая НДС или без него в зависимости от условий. Согласно представленному фрагменту, стороны договора согласовали условия оплаты, включая твердую цену контракта, оплату в рублях РФ и Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного Документа о приемке, подписанного квалифицированными электронными подписями, в течение 7 рабочих дней с даты подписания заказчиком. В случае нарушения обязательств поставщиком, заказчик вправе удержать соответствующий размер неустойки из суммы оплаты. Обязательства заказчика считаются исполненными с момента списания средств с его счета. Согласно положениям Контракта, поставка товаров должна осуществляться по согласованному времени и месту, с возможностью поставки партиями и соответствием качеству и характеристикам, указанным в Техническом задании. При улучшении качества и характеристик товара, изменения должны быть оформлены дополнительным соглашением и внесены в Реестр Контрактов ЕАИСТ. Поставка товаров осуществляется за счет Поставщика, включая погрузочно-разгрузочные работы. Согласно условиям договора, поставщик обязан обеспечить упаковку и маркировку товара в соответствии с ГОСТ или международными стандартами, а также предоставить заказчику необходимые отчетные документы и сертификаты качества в электронном виде с использованием УКЭП. Заказчик обязан провести приемку товаров и услуг, оценивая их соответствие количеству, качеству и другим требованиям, указанным в контракте и техническом задании, после чего направляет Поставщику документы о приемке или отказ с указанием недостатков и сроков их устранения. Поставщик обязуется устранить выявленные недостатки в установленные сроки за свой счет. Заказчик также вправе проводить экспертизу поставленных товаров своими силами или с привлечением экспертов. Согласно пунктам 4.13 и 4.14, Заказчик и Поставщик обмениваются информацией о недостатках товаров и услуг через УАИС «Бюджетный учет» и АИС «Портал поставщиков», с использованием УКЭП для подписи электронных документов. Поставщик обязан предоставить разъяснения или устранить дефекты в установленные сроки. Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, представления необходимых документов и информации о ходе исполнения обязательств, а также осуществлять контроль за их выполнением. СУММАРИЗАЦИЯ: В тексте изложены обязанности и права сторон договора в отношении порядка и сроков поставки товаров, проведения экспертизы результатов, уведомления о недостатках и оплаты товаров, а также процедуры в случае обнаружения несоответствий условиям контракта. Поставщик обязуется поставлять товары в соответствии с требованиями качества и количества, может привлекать субпоставщиков и заменять их в случае необходимости, а также имеет право на запросы разъяснений от Заказчика. Поставщик обязуется предоставить документы на товар, если это требуется законодательством РФ, а также предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств, сообщать об изменении своего фактического местонахождения и соблюдать единые требования к участникам закупки и запреты, установленные законодательством. Согласно условиям контракта, поставщик обязан устранить недостатки товаров в гарантийный срок за свой счет, а в случае отказа от составления акта о недостатках, заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с законодательством. Гарантийный срок продлевается на время устранения недостатков, а на комплектующие изделия он равен сроку на основное изделие. Поставщик обязуется обеспечивать качество и безопасность товара, предоставлять гарантийный срок и компенсировать убытки в случае обнаружения недостатков или причинения вреда, а также предоставлять полную и достоверную информацию о товаре, неся ответственность за ее Согласно статье 7 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042. Размер штрафа рассчитывается в процентах от цены контракта и зависит от его стоимости. В соответствии с условиями контракта, за неисполнение обязательств Заказчиком предусмотрен штраф в размере 1 000 или 5 000 рублей в зависимости от цены контракта, а за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Поставщиком также установлен штраф в аналогичном размере. Пеня за просрочку исполнения обязательств начисляется в размере одной трехсотой ключевой ставки ЦБ РФ от цены контракта или не уплаченной в срок суммы. Согласно Контракту, общая сумма штрафов за нарушение обязательств не может превышать цену контракта, стороны освобождаются от неустойки при определенных обстоятельствах, а также предусмотрен порядок расторжения контракта по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне с указанием соответствующих оснований. Согласно пункту 8.1.1 договора, поставщик может быть признан нарушившим условия контракта в случае неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, поставки некомплектных товаров, отказа от передачи товара Заказчику, невыполнения обязательств по страхованию товара, несоответствия требованиям технического задания и другим критериям, а также при подтверждении нарушений условий контракта экспертизой. Согласно пункту 8.1.2 контракта, Поставщик имеет право на односторонний отказ от исполнения обязательств в случае неоднократных нарушений сроков оплаты, необоснованного отказа от приемки товаров, необоснованного отказа от оплаты Согласно представленному фрагменту, в контракте регламентируются условия расторжения в одностороннем порядке и освобождения от ответственности в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы. Согласно условиям контракта, в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, одна сторона обязана уведомить другую в письменной форме в течение 5 дней и продлевается срок исполнения обязательств на время действия таких обстоятельств. В случае споров стороны должны сначала попытаться их урегулировать путем переговоров и претензионного порядка, а затем обратиться в Арбитражный суд города Москвы. Согласно представленному фрагменту, в документе регламентируются требования к оформлению претензий, включая указание реквизитов сторон, денежной оценки требований и приложение подтверждающих документов. Также предусмотрено разрешение споров через Арбитражный суд города Москвы и определен срок действия контракта до 29 декабря 2026 года с возможностью его изменения по соглашению сторон. Изменения и дополнения к Контракту оформляются в электронном виде и являются его неотъемлемой частью с момента подписания Сторонами, подлежат регистрации в Реестре Контрактов ЕАИСТ. Уведомления Сторон по Контракту направляются в письменной или электронной форме, считаясь полученными в определенные сроки в зависимости от способа доставки. Стороны руководствуются действующим законодательством РФ в части неурегулированных условий Контракта. Согласно представленному фрагменту, стороны контракта обязуются соблюдать порядок, предусмотренный нормативными актами РФ и Москвы, и согласны на проведение проверок. Контракт включает приложения с техническим заданием и спецификацией. Установлены правила электронного взаимодействия сторон, включая обмен документами и использование информационных систем. Стороны договора обязуются использовать АИС «Портал поставщиков» для электронного документооборота, включая назначение уполномоченных лиц, получение электронных подписей и регистрацию в системе. Электронные документы признаются равнозначными бумажным и не требуют дублирования, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. В данном фрагменте описываются условия доступа к АИС «Портал поставщиков» для электронного документооборота при исполнении контракта, а также приводятся юридические и фактические адреса, реквизиты и контактные данные Заказчика и Поставщика. Данный фрагмент представляет собой описание ассортимента конфет и сладостей, включая информацию о сроках годности и размере подарочной упаковки, а также упоминание о мягкой игрушке, символизирующей 2027 год. СУММАРИЗАЦИЯ: Описание мягкой игрушки с декоративными элементами и требованиями к качеству, предназначенной для вложения конфет, с указанием характеристик и спецификации для заказа. Согласно предоставленному тексту, набор конфет "Снежик" весом 1500 грамм включает в себя разнообразные виды конфет и шоколадку Milka, упакованные в ассортиментный корпус, с указанием цен и количества каждого вида.
Рассчитать маржу по этой закупкеЕщё: Все закупки заказчика, Реклама и маркетинг, Реклама и маркетинг — Москва, Все закупки: Москва