44-ФЗТоварРеклама и маркетингМоскваПортал поставщиков
| Реестровый номер | 10331113 |
|---|---|
| Заказчик | Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования города Москвы спортивная школа олимпийского резерва «Московская академия фигурного катания на коньках» Департамента спорта города Москвы |
| Начальная цена | 594 650,00 ₽ |
| Регион | Москва |
| Закон | 44-ФЗ |
| Опубликовано | 29.10.2026 |
| Приём заявок до | 29.10.2026 |
| Площадка | Портал поставщиков |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Подарок новогодний сладкий в тубе с логотипом Московская академия фигурного катания 1000г | 350.0 набор | 1 699,00 ₽ | Шоколад и кондитерские сахаристые изделия |
Стороны заключили гражданско-правовой договор на поставку новогодних подарков с логотипом Московской академии фигурного катания, соблюдая требования законодательства о контрактной системе. Заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с Техническим заданием и Спецификацией, товар должен быть новым с годом выпуска не ранее 2026 года, поставка осуществляется Поставщиком с доставкой и подписанием документов о приемке. Цена контракта и порядок расчетов определяются в соответствии с указанными условиями. Согласно представленному фрагменту, стороны договора согласовали условия оплаты, включая уменьшение цены контракта на сумму налогов и сборов, оплату в рублях РФ, фиксированную цену контракта на весь срок его действия, а также порядок оплаты без авансового платежа и в безналичном порядке по факту поставки товаров. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного Документа о приемке, подписанного усиленными квалифицированными электронными подписями, в течение 7 рабочих дней с даты подписания заказчиком. В случае нарушений со стороны поставщика, заказчик вправе удержать соответствующий размер неустойки из суммы оплаты. Обязательства заказчика по оплате считаются исполненными с момента списания средств с его счета. Согласно условиям контракта, поставщик обязан согласовать с заказчиком время и место поставки, может досрочно осуществить поставку и обязан обеспечить соответствие товаров качеству и характеристикам, указанным в техническом задании, с возможностью улучшенных характеристик по согласованию сторон. Поставщик обязуется осуществлять погрузо-разгрузочные работы, обеспечивать соответствие упаковки и маркировки товара стандартам, а также предоставлять необходимые отчетные документы и сертификаты качества в соответствии с техническим заданием и законодательством РФ. Заказчик обязан в течение 5 рабочих дней рассмотреть результаты поставки товаров и услуг, провести их приемку, и в случае выявления недостатков, уведомить Поставщика о необходимости их устранения в установленные сроки. Согласно условиям договора, информация о претензиях к поставленным товарам и услугам, а также о необходимости устранения выявленных недостатков должна быть направлена Заказчиком в УАИС «Бюджетный учет» в электронной форме с использованием УКЭП. После рассмотрения отчета об устранении недостатков и Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по контракту, представления необходимых документов и информации о ходе исполнения обязательств, на что Поставщик обязан ответить в письменной форме в течение пяти рабочих дней. СУММАРИЗАЦИЯ: Заказчик и Поставщик обязаны выполнять контроль за поставками товаров, проведение экспертизы результатов, а также своевременно информировать друг друга о недостатках и принимать меры для их устранения в соответствии с условиями контракта. Поставщик имеет право требовать подписания электронного документа о приемке, своевременной оплаты, привлекать субпоставщиков и заменять их в случае ненадлежащего исполнения обязательств, а также запрашивать у Заказчика разъяснения по вопросам поставки. Поставщик обязан своевременно и качественно поставить товары и предоставить декларацию о стране происхождения товара. Поставщик обязуется предоставлять документы, подтверждающие российское происождение товара, информацию о ходе исполнения обязательств, уведомлять о смене адреса, соответствовать законодательным требованиям и соблюдать установленные запреты. Согласно пунктам 6.2-6.5 Контракта, гарантийный срок на товары определяется в Техническом задании (Приложение № 1), и в случае обнаружения недостатков в течение этого срока, Поставщик обязан устранить их за свой счет, а при отказе от составления Акта о недостатках Заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с законодательством. Поставщик также обязан заменить товар при обнаружении недостатков и предъявлении требования о замене. Гарантийный срок на комплектующие изделия равен сроку на основное изделие и начинается одновременно с ним. Поставщик обязан предоставить замену товара с аналогичным гарантийным сроком при обнаружении недостатков в период гарантии, гарантирует соответствие товара требованиям качества и безопасности, а также несет ответственность за вред и убытки, причиненные в результате несоответствия товара установленным стандартам и законодательству. Согласно статье 7 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042. Размер штрафа за неисполнение обязательств Поставщиком составляет 10% от Цены контракта, если она не превышает 3 млн рублей, и 5% в случае превышения этой суммы, за исключением случаев просрочки исполнения обязательств. В документе установлены штрафы за неисполнение обязательств по контракту, размер которых зависит от цены контракта и составляет 1 000 рублей или 5 000 рублей в зависимости от суммы контракта, а также порядок начисления пени за просрочку исполнения обязательств. Согласно условиям контракта, общая сумма штрафов за ненадлежащее исполнение обязательств не может превышать цену контракта, а стороны освобождаются от уплаты неустойки в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны. Согласно указанным пунктам, поставщик может быть признан нарушившим условия контракта в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности товаров, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа от передачи товара, невыполнения обязательств по страхованию товара, несоответствия требованиям технического задания и другим условиям контракта, подтвержденных экспертизой, а также нарушения запретов, установленных законодательством. Согласно пункту 8.1.2 контракта, Поставщик имеет право на односторонний отказ от исполнения обязательств в случае неоднократных нарушений сроков оплаты, необоснованного отказа от приемки товаров, необоснованного отказа от оплаты Согласно представленным фрагментам, стороны обязаны отвечать на письменные запросы в течение 5 календарных дней, а одностороннее расторжение контракта осуществляется с соблюдением определенных условий и требований законодательства. Также предусмотрена ответственность сторон за неисполнение обязательств в случае обстоятельств непреодолимой силы, которые должны быть подтверждены в установленном порядке и непосредственно повлиять на исполнение обязательств. Согласно пунктам 9.2 и 9.3, в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, сторона обязана уведомить другую сторону в письменной форме в течение 5 календарных дней и продлевается срок исполнения обязательств на время действия таких обстоятельств. Статья 10 регулирует порядок урегулирования споров, предусматривая переговоры и претензионный порядок с возможностью передачи спора в Арбитражный суд города Москвы. В представленном фрагменте описываются требования к оформлению претензии, включая указание реквизитов сторон и обоснование требований, а также порядок разрешения споров и условия вступления в силу и исполнения контракта. Согласно статье 12 Контракта, стороны могут вносить изменения и дополнения в электронном виде, которые становятся неотъемлемой частью контракта и вступают в силу с момента подписания. Уведомления сторон должны направляться в письменной или электронной форме, а в случае неясности в контракте стороны руководствуются действующим законодательством РФ. Согласно условиям контракта, стороны обязуются соблюдать процедуры электронного взаимодействия, включая обмен электронными документами и информацией через специализированные системы, а также согласны на проведение проверок в отношении использования субсидий. Согласно пунктам 13.2-13.4 Контракта, поставщик обязан назначить уполномоченных должностных лиц для работы в АИС «Пortal поставщиков», обеспечить им усиленную квалифицированную электронную подпись и регистрацию в системе. Стороны признают юридическую силу электронных документов, подписанных в системе, равной бумажным документам. Согласно представленному фрагменту, стороны договора получают доступ к работе в АИС «Портал поставщиков» для электронного документооборота безвозмездно. Указаны адреса, реквизиты и контактные данные государственного бюджетного учреждения, выступающего в роли заказчика, а также приведены контактные данные для заполнения соответствующими данными поставщика. Данный фрагмент представляет собой часть документа, содержащую информацию о лице, уполномоченном на подписание контракта, а также перечень конфет с указанием количества и веса каждой позиции. Суммаризация: Заказана подарочная упаковка весом 1023 грамма, включающая различные конфеты и сладости, с возможностью замены некоторых конфет на аналогичные, упакованная в плотный картон с брендированными элементами заказчика и имеющая срок годности 4 месяца. Согласно предоставленным данным, стоимость новогоднего подарка с конфетами составляет 350.0 рублей, а набор имеет цену 1699.00 рублей, при этом общая сумма заказа составляет 594650.00 рублей и включает в себя 16 единиц товара.
Рассчитать маржу по этой закупкеЕщё: Все закупки заказчика, Реклама и маркетинг, Реклама и маркетинг — Москва, Все закупки: Москва