44-ФЗТоварИнструмент и крепёжМоскваПортал поставщиков
| Реестровый номер | 10331223 |
|---|---|
| Заказчик | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы «Московское училище олимпийского резерва» Департамента спорта города Москвы |
| Начальная цена | 1 033 750,00 ₽ |
| Регион | Москва |
| Закон | 44-ФЗ |
| Опубликовано | 29.10.2026 |
| Приём заявок до | 29.10.2026 |
| Площадка | Портал поставщиков |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Снегоуборщик самоходный GreenWorks 82V GD82ST56 с 3 АКБ по 5 А/ч и двойным ЗУ | 5.0 шт | 206 750,00 ₽ | Снегоочистители прочие |
Согласно гражданско-правовому договору, бюджетное учреждение обязуется приобрести у поставщика самоходный снегоуборщик для нужд ГБПОУ "Московское училище олимпийского резерва" в соответствии с требованиями законодательства РФ и Москвы. Заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с Техническим заданием и Спецификацией, а Поставщик должен обеспечить поставку нового товара и сопутствующих услуг, при этом момент поставки фиксируется при доставке товара и подписании документов о приемке. Цена контракта и порядок расчетов определяются в соответствии с указанными условиями. Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является твердой и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного Документа о приемке, подписанного УКЭП, с указанием суммы к оплате, размера неустойки и итоговой суммы платежа. Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком, а обязательства по оплате считаются исполненными с момента списания средств с лицевого счета заказчика. Поставка товара должна быть осуществлена в течение 7 рабочих дней с даты заключения контракта. Согласно условиям договора, поставка товара осуществляется по адресу, указанному в Техническом задании, в течение 7 рабочих дней с момента заключения контракта. Поставщик обязан согласовать с заказчиком время и дату поставки, а также обеспечить соответствие товаров качеству и характеристикам, указанным в Техническом задании. При улучшении качества товаров требуется оформление дополнительного соглашения. Согласно условиям договора, поставщик обязан обеспечить упаковку и маркировку товара в соответствии с ГОСТ или международными стандартами, а также предоставить полный комплект отчетных документов и сертификатов качества в электронном виде с ЭЦП в установленные сроки. Заказчик обязан в установленные сроки провести экспертизу поставленных товаров и сопутствующих услуг на соответствие условиям контракта, после чего направить Поставщику подписанный УКЭП электронный документ о приемке или информацию об отказе с указанием недостатков и сроков их устранения. При обнаружении недостатков Поставщик обязан их устранить за свой счет в установленные сроки. Согласно условиям договора, после поставки товаров и услуг Заказчик обязан сформировать в информационной системе отчет о выявленных недостатках и сроках их устранения. В случае положительного решения Заказчика по устранению недостатков и Согласно представленным положениям, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, представления необходимых документов, запроса информации о ходе исполнения обязательств и проведения экспертизы результатов, а также осуществления контроля за поставкой товаров. Согласно пунктам 5.1.6-5.1.7 и 5.2.1-5.2.3, стороны контракта обязаны выполнять взаимные обязательства по контролю за поставками товаров, их приемке и оплате, а также своевременно информировать друг друга о выявленных недостатках и принимать меры для их устранения. Согласно статье 5 Контракта, Поставщик обязуется поставлять товар, соответствующий требованиям качества и других характеристик, имеет право на привлечение субподрядчиков, замену субпоставщиков в случае их неисполнения обязательств, а также запроса у Заказчика разъяснений и уточнений по вопросам поставки. В случае невозможности поставки товара из-за внешних обстоятельств, стороны могут согласовать поставку альтернативного товара. Поставщик обязан своевременно поставлять товары в соответствии с контрактом, предоставлять необходимые документы и информацию, а также соблюдать законодательство и условия контракта, включая запреты, установленные правительственными актами. Статья 6 Контракта регулирует гарантийные обязательства Поставщика, включая гарантию качества товара, сроки гарантии, порядок устранения недостатков и замены товаров в случае их обнаружения в период гарантии. Гарантийный срок на комплектующее изделие равен гарантийному сроку на основное изделие и начинается одновременно с ним; при замене дефектного комплектующего изделия гарантийный срок на новое изделие устанавливается той же продолжительности. Согласно статье 7 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ №1042 от 30.08.2017, а размер штрафа определяется в процентах от цены контракта и рассчитывается за каждый факт нарушения обязательств, за исключением просрочки. В соответствии с контрактом, предусмотрены штрафы за неисполнение обязательств сторонами, а также пени за просрочку исполнения обязательств, размер которых зависит от цены контракта и характера нарушения. Согласно пунктам 7.7-7.13, в случае нарушения обязательств предусмотрены штрафы и пени, ограниченные ценой контракта, а также освобождение от неустойки при обстоятельствах непреодолимой силы или вине другой стороны. Согласно условиям соглашения, Заказчик имеет право на одностороннее расторжение контракта в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа Поставщика от передачи товаров Контракт может быть расторгнут Поставщиком в случае неоднократных нарушений Заказчиком условий контракта, включая несвоевременную оплату, необоснованный отказ от приемки товаров или их оплаты, а также в случае невыполнения Заказчиком своих обязательств по выборке товаров или представлению отгрузочной разнарядки. Согласно условиям договора, стороны могут расторгнуть его по соглашению сторон в соответствии с гражданским законодательством РФ, а также в одностороннем порядке с соблюдением определенных требований. Кроме того, предусмотрена возможность расторжения договора в случае значительного изменения экономической ситуации или введения специальных мер в отношении РФ. Согласно условиям контракта, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, при условии своевременного уведомления другой стороны и продления сроков исполнения обязательств на время действия таких обстоятельств. Согласно статье 10, в случае возникновения споров, связанных с исполнением контракта, стороны обязаны предпринять усилия для их урегулирования путем переговоров и оформления дополнительных соглашений. Претензии должны быть направлены в письменном виде с указанием необходимых реквизитов и документов, а ответ на претензию должен быть дан в течение 15 календарных дней. Согласно представленному фрагменту, стороны договорились о порядке разрешения споров через Арбитражный суд Москвы и о сроках исполнения контракта, составляющих 24 рабочих дня с момента заключения. Также предусмотрен порядок изменения и дополнения контракта, включая его регистрацию в ЕАИСТ и возможность заключения дополнительных соглашений. Согласно дополнительному соглашению, Заказчик обязан в течение трех рабочих дней после его заключения направить Поставщику требование о возврате излишне уплаченной стоимости товаров, а Поставщик должен в течение семи рабочих дней осуществить возврат и направить уведомление с реквизитами платежного документа. В случае неполучения уведомления в установленный срок, Заказчик вправе требовать возврата через суд. Уведомления сторон должны направляться в письменной форме или электронно, с соблюдением определенных правил их считать полученными. В вопросах, не урегулированных контрактом, стороны руководствуются действующим законодательством. Согласно представленному фрагменту, полное выполнение обязательств Поставщиком является основанием для регистрации исполнения Контракта в Реестре Контрактов ЕАИСТ. Контракт включает приложения с техническим заданием и спецификацией, а также предусматривает согласие Поставщика на проверки. В статье 13 описаны условия электронного взаимодействия Сторон, включая обмен электронными документами и их юридическую силу. Согласно представленному фрагменту, стороны контракта освобождены от необходимости дублирования документов на бумажных носителях, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. Также указаны юридические и фактические адреса, реквизиты и контактные данные сторон контракта. Согласно приложению № 2 к контракту, заказчик обязуется поставить самоходный снегоуборщик GreenWorks 82V GD82ST56 с комплектующими и характеристиками, указанными в спецификации, стоимостью 206750 рублей за единицу с учетом НДС.
Рассчитать маржу по этой закупкеЕщё: Все закупки заказчика, Инструмент и крепёж, Инструмент и крепёж — Москва, Все закупки: Москва