Костюм ростовая кукла Медведь в тематической футболке Cosplay Costume "Мастерята", М1

44-ФЗТоварОдежда, СИЗ, текстильМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

Согласно гражданско-правовому договору, бюджетное учреждение "Колледж полиции" заключило соглашение с поставщиком на поставку ростовой куклы Медведя для проведения Московского детского чемпионата "Мастерята" в Москве. Поставщик обязуется поставить ростовую куклу Медведь в тематической футболке для проведения Московского детского чемпионата «Мастерята», а Заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с Техническим заданием и Спецификацией. Согласно условиям контракта, его цена составляет определенную сумму, включая НДС, который может не облагаться в зависимости от законодательства. Цена контракта является фиксированной и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Оплата производится в рублях РФ, без авансового платежа, по факту поставки товаров, с учетом уменьшения на налоги и сборы, уплачиваемые Заказчиком. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится в течение 7 рабочих дней с даты подписания заказчиком электронного документа о приемке, сформированного через автоматизированную систему "Портал поставщиков". Оплата осуществляется на основании электронного документа о приемке, содержащего информацию о сумме к оплате, размере неустойки и итоговой сумме платежа. Заказчик может удерживать неустойку за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств поставщиком, а обязательства заказчика считаются исполненными с момента списания средств с его лицевого счета. Согласно условиям контракта, поставка товара должна осуществляться в соответствии с установленными сроками и условиями, предусмотренными контрактом и приложенным техническим заданием, с возможностью досрочной поставки по согласованию с заказчиком. Приемка товаров осуществляется с учетом их соответствия качеству и характеристикам, указанным в техническом задании, с возможностью поставки улучшенных товаров при условии оформления дополнительного соглашения. Поставщик обязуется осуществлять доставку товаров собственными силами или через третьих лиц, выполнять погрузочно-разгрузочные работы, обеспечивать соответствие упаковки и маркировки товара установленным стандартам, а также предоставлять необходимые отчетные и качественные документы в электронном виде с использованием УКЭП. Заказчик обязан рассмотреть результаты поставки товаров и услуг в течение 15 рабочих дней, после чего направить Поставщику УКЭП электронный документ о приемке или информацию о недостатках и сроках их устранения, либо отказаться от принятия с указанием причин. Поставщик обязан устранить выявленные недостатки в установленный срок за свой счет. Согласно контракту, Заказчик может самостоятельно проводить экспертизу товаров или привлекать экспертов, а также обязан формировать и направлять Поставщику информацию о разъяснениях, отказах от принятия товаров и недостатках через УАИС «Бюджетный учет». После устранения недостатков и подтверждения их устранения Заказчиком, товары принимаются, и оформляется электронный документ о приемке. Поставщик обязан в установленные сроки предоставлять Заказчику разъяснения и исправленную документацию, а также подписанный УКЭП электронный Документ о приемке для оплаты и регистрации исполнения Контракта. Заказчик имеет право требовать надлежащего исполнения обязательств и представления необходимых документов. Согласно условиям контракта, Поставщик обязан осуществлять контроль за порядком и сроками поставки товаров, а также предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по запросу Заказчика в течение 5 рабочих дней. В случае обнаружения несоответствий в поставках, Поставщик должен представить разъяснения. Заказчик обязан сообщать о выявленных недостатках в течение 2 рабочих дней и своевременно принимать и оплачивать товары в соответствии с контрактом. Поставщик имеет право требовать подписания электронного документа о приемке товаров, своевременной оплаты за поставленные товары, привлекать субпоставщиков и заменять их в случае необходимости, а также запрашивать у Заказчика разъяснения по вопросам поставки. Поставщик обязуется своевременно поставлять товары, предоставлять необходимые документы, информировать Заказчика о ходе исполнения обязательств и сообщать об изменении своего фактического местонахождения, а также соответствовать законодательным требованиям и условиям контракта. Статья 6 устанавливает гарантийные обязательства поставщика, включая гарантию качества товара, сроки гарантии, порядок устранения недостатков и замены товаров, а также процедуру экспертизы и возмещения расходов в случае отказа поставщика от составления акта о недостатках. Поставщик обязуется обеспечить соответствие товара требованиям качества и безопасности, предоставлять гарантийные обязательства и нести ответственность за вред и убытки, возникшие в результате недостатков товара, а также за непредоставление полной и достоверной информации о товаре. Согласно статье 7 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ №1042 от 30.08.2017, с установлением размера штрафа в процентах от цены контракта за каждый факт нарушения, за исключением просрочки исполнения обязательств. В документе установлены штрафы и пени за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту, а также порядок их начисления в зависимости от цены контракта и характера нарушения. Согласно условиям договора, стороны обязаны уплачивать штрафы за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, при этом общая сумма штрафов не может превышать цену контракта. Стороны освобождаются от уплаты неустойки в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне. Контракт может быть расторгнут Заказчиком в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа от передачи товаров Заказчику Фрагмент документа описывает основания для одностороннего расторжения контракта поставщиком в случае неоднократных нарушений сроков оплаты или необоснованных отказов от приемки товаров со стороны заказчика, а также другие условия, приводящие к невозможности исполнения контракта. Согласно представленному фрагменту, стороны контракта обязаны соблюдать процедуру расторжения договора по соглашению сторон и в одностороннем порядке, а также освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы. Согласно пунктам 9.2 и 9.3, в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, сторона, неспособная выполнить обязательства, обязана уведомить другую сторону в течение 5 дней, а срок исполнения обязательств продлевается на время действия этих обстоятельств. В статье 10 установлен порядок урегулирования споров, предусматривающий переговоры и претензионный порядок до обращения в Арбитражный суд города Москвы. Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются отвечать на претензии в течение 15 календарных дней, неполучение ответа в установленный срок считается признанием требований. В претензии должны быть указаны реквизиты сторон и обоснованный расчет денежных требований, а также приложены необходимые документы. Споры по контракту подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы. Контракт вступает в силу с момента подписания и заканчивается 19 декабря 2026 года. Согласно статье 12 Контракта, предусмотрены правила регистрации контракта в Реестре Контрактов ЕАИСТ, порядок внесения изменений и дополнений, а также регламент обмена уведомлениями между сторонами и ссылка на действующее законодательство РФ в случае Согласно условиям контракта, исполнение обязательств поставщиком является основанием для регистрации сведений о контракте в ЕАИСТ, а также предусмотрено использование электронного взаимодействия сторон через АИС «Портал поставщиков» и УАИС «Бюджетный учет», включая обмен электронными документами и информацией. Поставщик обязан создать спецификацию товарно-экономической информации (СТЕ) через АИС «Портал поставщиков», а также назначить уполномоченных лиц для работы с электронным документооборотом и обеспечить их усиленными квалифицированными электронными подписями. Стороны признают юридическую силу электронных документов, подписанных в рамках АИС. Согласно представленному фрагменту, стороны контракта обязуются использовать АИС «Портал поставщиков» для электронного документооборота безвозмездно, а также указываются юридические и фактические адреса, реквизиты и контактные данные Заказчика и Поставщика. СУММАРИЗАЦИЯ: Заказчик и Поставщик согласовали поставку комплекта товаров, включая воздуходувку, аккумулятор и зарядное устройство, а также ростовую куклу медведя в тематическом костюме с футболькой и рюкзаком с батарейками по указанным характеристикам и цене.

Похожие закупки

• ОДЕЖДА (ВКЛЮЧАЯ ФОРМЕННУЮ), ОБУВЬ, ГАЛАНТЕРЕЯ, ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ
  262 980,00 ₽ заявки до 29.10.2026, Москва
• Поставка средств индивидуальной защиты (СИЗ) для программ практического обучения: «Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом», «Домашний маст
  818 994,00 ₽ заявки до 05.11.2026, Москва
• Поставка специальной защитной одежды и СИЗ для нужд КП «ВДНХ»
  13 394 261,91 ₽ заявки до 05.11.2026, Москва
• Электронный аукцион на поставку штор рулонных (463-зк) для нужд ГБУЗ «ГКБ №67 им. Л.А. Ворохобова ДЗМ».
  1 000 000,00 ₽ заявки до 05.11.2026, Москва
• Оборудование и обмундирование для тактической подготовки
  2 319 540,17 ₽ заявки до 06.11.2026, Москва
• Поставка тентов
  2 100 000,00 ₽ заявки до 05.11.2026, Москва
• Поставка стрелкового оборудования и инвентаря
  353 300,00 ₽ заявки до 05.11.2026, Москва
• ОДЕЖДА (ВКЛЮЧАЯ ФОРМЕННУЮ), ОБУВЬ, ГАЛАНТЕРЕЯ, ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ
  30 080,00 ₽ заявки до 29.10.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Одежда, СИЗ, текстиль, Одежда, СИЗ, текстиль — Москва, Все закупки: Москва