44-ФЗТоварОдежда, СИЗ, текстильМоскваПортал поставщиков
| Реестровый номер | 10330625 |
|---|---|
| Заказчик | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 727» |
| Начальная цена | 30 080,00 ₽ |
| Регион | Москва |
| Закон | 44-ФЗ |
| Опубликовано | 28.10.2026 |
| Приём заявок до | 29.10.2026 |
| Площадка | Портал поставщиков |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Диэлектрические галоши | 16.0 пар | 1 100,00 ₽ | Обувь специальная диэлектрическая из полимерных материалов |
| СИЗ рук. Перчатки резиновые диэлектрические Эв. /испытаны | 16.0 пар | 780,00 ₽ | Средства защиты от радиации и воздействия других неблагоприятных факторов внешней среды специализированные, не содержащие встроенных дыхательных аппаратов |
Согласно договору, государственное бюджетное учреждение и поставщик обязуются поставку средств индивидуальной защиты в соответствии с техническим заданием и спецификацией, соблюдая требования законодательства РФ и Москвы. Заказчик обязуется принять и оплатить товар в соответствии с условиями контракта, товар должен быть новым, поставка осуществляется силами и за счет Поставщика, моментом поставки считается доставка товара и подписание документов о приемке. Цена контракта составляет указанную сумму, НДС не облагается, порядок расчетов определен условиями контракта. Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта фиксирована и включает все расходы Поставщика, а оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится в течение 7 рабочих дней после подписания документа о приемке, который должен содержать сумму к оплате, размер неустойки и итоговую сумму платежа. Заказчик обязан принять товар в течение 5 рабочих дней с даты заключения контракта, а оплата считается исполненной с момента списания средств с его счета. Поставщик обязуется согласовать с Заказчиком детали поставки и обеспечить соответствие товаров техническим требованиям, с возможностью улучшения характеристик товара по дополнительному соглашению. Поставщик также отвечает за транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы, а также за упаковку и маркировку товаров в соответствии с ГОСТами и международными стандартами. СУММАРИЗАЦИЯ: Указаны требования к маркировке упаковки, её сохранности при транспортировке, а также обязанности по уборке упаковки и представлению отчетных документов и сертификатов качества в электронном виде с использованием УКЭП. Фрагмент описывает процедуру приемки товаров и услуг, включая документальное оформление, экспертизу и устранение выявленных недостатков. Согласно пунктам 4.13 и 4.14, после рассмотрения отчета об устранении недостатков, Заказчик принимает товары и подписывает электронный документ о приемке, который направляется Поставщику. В случае запроса разъяснений или отказа в приемке, Поставщик обязан предоставить необходимые разъяснения или устранить дефекты в установленные сроки. Согласно представленному фрагменту, стороны Контракта обязуются к обмену электронными документами для подтверждения исполнения обязательств и оплаты поставленных товаров, а также регистрации сведений об исполнении в ЕАИСТ. Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, представления документов, информации о ходе исполнения Контракта и проведения экспертизы результатов. Согласно условиям контракта, заказчик и поставщик обязаны соблюдать процедуры контроля за поставками товаров, включая уведомления о недостатках и требования к документации при приемке товаров. Поставщик обязуется поставлять товары в соответствии с условиями контракта, может привлекать субпоставщиков без изменения стоимости и количества товаров, а также заменять субпоставщиков в случае их ненадлежащего исполнения обязательств. Поставщик обязан предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств, уведомлять о смене фактического местонахождения, соответствовать законодательным требованиям и соблюдать установленные запреты. Также Поставщик гарантирует качество товара и обязуется заменить товар при обнаружении недостатков в рамках гарантийного срока. Поставщик обязуется обеспечить соответствие товара требованиям качества и безопасности, предоставлять гарантийный срок на заменяемые комплектующие изделия, возмещать вред и убытки в случае нарушения безопасности товара, а также предоставлять полную и достоверную информацию о товаре, неся ответственность за недостатки, возникшие из-за Согласно статье 7 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042. Размер штрафа за неисполнение обязательств, за исключением просрочки, составляет 10% от Цены контракта. В документе установлены штрафы и пени за неисполнение обязательств по контракту, размер которых зависит от стоимости контракта и характера нарушения. Согласно пунктам 7.8-7.13, в случае нарушения условий контракта сторонами предусмотрены штрафы, ограниченные ценой контракта, а также освобождение от уплаты неустойки при наличии обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны. Пункт 7.13 допускает использование фото- и видеоматериалов в качестве доказательств для взыскания неустойки. Статья 8 устанавливает порядок расторжения контракта, включая соглашение сторон, судебный порядок и одностороннее расторжение при определенных условиях. Согласно условиям контракта, Заказчик вправе отказаться от его исполнения в случае ненадлежащего качества товаров, некомплектации, неоднократного нарушения сроков поставки, отказа Поставщика от передачи товаров Согласно представленному фрагменту, документ регулирует основания для расторжения контракта, включая неоднократные нарушения сроков оплаты или необоснованные отказы от приемки товаров со стороны заказчика, а также другие условия, такие как непредставление отгрузочной разнарядки или невЫборка товаров заказчиком. Согласно условиям контракта, сторона, получившая предложение о расторжении, обязана ответить в письменной форме в течение пяти календарных дней. Одностороннее расторжение контракта возможно с соблюдением определенных требований законодательства, а также в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, освобождающих стороны от ответственности за неисполнение обязательств. Согласно пунктам 9.2 и 9.3, в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, сторона обязана уведомить другую сторону в письменной форме в течение 5 дней и может продлить срок исполнения обязательств на время действия таких обстоятельств. Статья 10 устанавливает порядок урегулирования споров, предусматривая переговоры и претензионный порядок с возможностью передачи спора в Арбитражный суд города Москвы после неудачных попыток урегулирования. Согласно представленному фрагменту, в документе регламентируются правила подачи и рассмотрения претензий, а также порядок разрешения споров через Арбитражный суд города Москвы. Установлены требования к содержанию претензии, включая указание реквизитов сторон и обоснование денежных требований. Также определен срок исполнения контракта и порядок приемки товаров после его истечения. Согласно условиям контракта, изменения и дополнения к нему должны быть оформлены в электронном виде и подписаны сторонами, после чего они становятся неотъемлемой частью контракта и подлежат регистрации в Реестре Контрактов ЕАИСТ. Уведомления сторон осуществляются в письменной или электронной форме, с соблюдением определенных правил их отправки и получения. В случае Согласно условиям контракта, поставщик обязан регистрировать исполнение контракта в Реестре Контрактов ЕАИСТ, а также использовать приложения № 1 и № 2 к контракту. В статье 13 определены особые условия электронного взаимодействия сторон, включая обмен электронными документами через АИС «Портал поставщиков» и УАИС «Бюджетный учет», а также требования к стандартной товарной единице (СТЕ) для оформления документов приемки. Стороны договора обязуются использовать АИС «Портал поставщиков» для электронного документооборота, включая назначение уполномоченных лиц, получение усиленной электронной подписи и регистрацию в системе. Электронные документы признаются равнозначными бумажным и не требуют дублирования, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. В представленном фрагменте документа указаны юридические и фактические адреса, контактные данные и реквизиты Государственного бюджетного образовательного учреждения города Москвы «Школа № 727», выступающего в качестве Заказчика, а также предусмотрено безвозмездное предоставление доступа к АИС «Портал поставщиков» для осуществления электронного документооборота в рамках Контракта. Согласно приложению № 2 к Контракту, заказчик обязуется поставить диэлектрические галоши и резиновые перчатки, с указанием их характеристик, производителя, модели, количества, единицы измерения, цены за единицу и общей суммы с учетом НДС.
Рассчитать маржу по этой закупкеЕщё: Все закупки заказчика, Одежда, СИЗ, текстиль, Одежда, СИЗ, текстиль — Москва, Все закупки: Москва