44-ФЗТоварИнструмент и крепёжМоскваПортал поставщиков
| Реестровый номер | 10330598 |
|---|---|
| Заказчик | Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы «Мемориальный музей космонавтики» |
| Начальная цена | 14 860,00 ₽ |
| Регион | Москва |
| Закон | 44-ФЗ |
| Опубликовано | 28.10.2026 |
| Приём заявок до | 29.10.2026 |
| Площадка | Портал поставщиков |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Саморез металлический Kraftool 100х4,8 | 1000.0 шт | 4,90 ₽ | Шурупы из черных металлов |
| Саморез металлический, 3,5х40мм, KRAFTOOL | 4500.0 шт | 1,28 ₽ | Шурупы из черных металлов |
| Саморез металлический KRAFTOOL 4,2х70мм | 1500.0 шт | 2,80 ₽ | Шурупы из черных металлов |
Согласно гражданско-правовому договору между государственным бюджетным учреждением и поставщиком, последний обязуется поставить саморезы в соответствии с техническим заданием и законодательством РФ и Москвы. Согласно условиям контракта, Заказчик обязуется принять и оплатить товар, соответствующий Спецификациям и новым с годом выпуска не ранее 2025 года, а Поставщик осуществляет поставку и предоставляет сопутствующие услуги. Цена контракта составляет указанную сумму, НДС не облагается. Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является твердой и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного документа о приемке, подписанного УКЭП, с указанием суммы к оплате, размера неустойки и итоговой суммы платежа. Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком, а оплата считается исполненной с момента списания средств со счета заказчика. Поставка товара должна быть осуществлена в течение 10 рабочих дней с даты заключения контракта. Согласно условиям договора, поставка товара осуществляется по адресу, указанному в Техническом задании, с предварительным согласованием времени и места доставки. Товары должны соответствовать качеству и характеристикам, указанным в Техническом задании, с возможностью поставки улучшенных товаров по дополнительному соглашению. Поставщик несет расходы на транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы. Согласно условиям договора, упаковка и маркировка товара должны соответствовать ГОСТ и международным стандартам соответственно, а также содержать необходимую информацию и обеспечивать сохранность товара при транспортировке. Поставщик обязан предоставить комплект отчетных документов и сертификатов, подтверждающих качество товара, и убрать упаковку в течение одного дня после поставки. Заказчик имеет 15 рабочих дней на рассмотрение и приемку товаров. Заказчик обязан направить Поставщику документы о приемке товаров и услуг, а в случае обнаружения недостатков — информацию о них и сроках устранения, после чего Поставщик должен устранить выявленные недостатки за свой счет. Заказчик также обязан провести экспертизу поставленных товаров для проверки их соответствия условиям контракта. Заказчик и Поставщик согласовали процедуру взаимодействия в рамках УАИС «Бюджетный учет», включая электронный обмен документами, приемку товаров и услуг, а также порядок устранения недостатков и дефектов. Согласно представленному фрагменту, Заказчик обязан направить исправленный комплект документации и повторно отправить подписанный УКЭП электронный Документ о приемке для оплаты и регистрации исполнения Контракта. Заказчик имеет право требовать надлежащего исполнения обязательств Поставщиком, запрашивать информацию о ходе исполнения Контракта и осуществлять контроль за поставкой товаров. Согласно указанным пунктам, заказчик и поставщик обязаны выполнять определенные действия в случае обнаружения недостатков в поставляемых товарах, а также обязаны обмениваться информацией через УАИС и АИС соответственно. Заказчик должен своевременно принимать и оплачивать товары, а поставщик вправе требовать подписания электронного документа о приемке товаров. Поставщик обязуется поставлять товары, соответствующие качественным и количественным требованиям, может привлекать субпоставщиков и заменять их в случае необходимости, а также имеет право на запросы разъяснений от Заказчика и обязан предоставлять документы о стране происхождения товара. Поставщик обязуется выполнять ряд обязательств, включая предоставление информации о ходе исполнения контракта, уведомление о изменении своего фактического местонахождения и соответствие единым требованиям к участникам закупки. Также он гарантирует качество товара в соответствии с требованиями контракта и технического задания, предоставляя гарантийный срок на товары. Поставщик обязан устранить выявленные недостатки в товарах и материалах за свой счет в согласованные сроки, а гарантийный срок продлевается на время устранения дефектов. В случае отказа Поставщика от составления акта о недостатках, Заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с законодательством. Поставщик также обязан заменить товар при обнаружении недостатков, а гарантийный срок на комплектующие изделия соответствует сроку на основное изделие. Поставщик обязуется обеспечить соответствие товара требованиям качества и безопасности, а также возместить вред и убытки, причиненные в результате нарушения этих требований. Согласно постановлению Правительства РФ от 30.08.2017 №1042, установлены правила определения размера штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств по контракту, с учетом процентов от цены контракта в зависимости от его стоимости и конкретных обстоятельств неисполнения. Согласно условиям контракта, размер штрафа за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Поставщиком варьируется в зависимости от цены контракта, а также установлены правила начисления пени за просрочку исполнения обязательств как со стороны Поставщика, так и Заказчика. Общая сумма штрафов не может превышать цену контракта. Согласно условиям контракта, стороны освобождаются от уплаты неустойки при наличии обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны, а также обязаны возвращать излишне уплаченные средства при выявлении фактов неполной поставки или завышения стоимости товара. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне в случае поставки товаров ненадлежащего качества или некомплекта. Согласно пунктам 8.1.1.3-8.1.1.8, контракт может быть расторгнут в случае неоднократного нарушения сроков и объемов поставки товаров, отказа от передачи товара, невыполнения обязанности по страхованию товара, несоответствия требованиям технического задания и другим условиям контракта, подтвержденных экспертизой, а также нарушения запретов, установленных законодательством. Согласно условиям контракта, его одностороннее расторжение возможно при неоднократных нарушениях сроков оплаты, необоснованных отказов от приемки товаров и оплаты, непредставления отгрузочной разнарядки, а также при невыборке товаров Заказчиком. Расторжение по соглашению сторон должно быть оформлено в соответствии с гражданским законодательством РФ, с ответом в течение 5 календарных дней. Согласно статье 9 Контракта, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, при условии, что они были не предвидимы и непредотвратимы, и сторона, неспособная исполнить обязательства, обязана уведомить другую сторону в письменной форме в течение 5 календарных дней с момента возникновения таких обстоятельств. Согласно пункту 9.3, в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения обязательств по Контракту продлевается на время их действия и последствий. Статья 10 устанавливает порядок урегулирования споров, предусматривая переговоры и претензионный порядок с письменными ответами в течение 15 календарных дней. Согласно представленному фрагменту, документа предусмотрен порядок направления претензий с указанием требований и приложением необходимых документов, а также установлен порядок разрешения споров в арбитражном суде. Контракт вступает в силу с момента подписания и имеет срок исполнения в 32 рабочих дня, при этом предусмотрена возможность его изменения и дополнения по соглашению сторон. Контракт вступает в силу с момента подписания Сторон и предусматривает определенные правила для направления уведомлений и исполнения обязательств, а также указывает на необходимость регистрации дополнительных соглашений и полного исполнения обязательств для регистрации сведений об исполнении в Реестре Контрактов ЕАИСТ. Согласно статье 13 Контракта, стороны обязуются использовать электронное взаимодействие через АИС «Портал поставщиков» для обмена документами и информацией, а Поставщик должен обеспечить работу в данной системе, включая создание стандартных товарных единиц и назначение уполномоченных должностных лиц для организации электронного документооборота. Стороны договорились о применении усиленной квалифицированной электронной подписи для документооборота в рамках контракта, признавая равную юридическую силу электронных и бумажных документов, и предусмотрели безвозмездный доступ к электронной системе для осуществления документооборота. Данный фрагмент содержит информацию о юридических и фактических адресах, контактных данных и реквизитах заказчика и Согласно приложению № 2 к контракту, представлена спецификация товаров, включающая металлические саморезы с различными характеристиками и производителем KRAFTOOL, с указанием количества, единицы измерения, цены за единицу и общей суммы с учетом НДС.
Рассчитать маржу по этой закупкеЕщё: Все закупки заказчика, Инструмент и крепёж, Инструмент и крепёж — Москва, Все закупки: Москва