ТОВАРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ

44-ФЗТоварСтройматериалыМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

Согласно гражданско-правовому договору № _, государственное бюджетное учреждение и поставщик обязуются поставку расходных материалов для профессиональных проб на УПК "ПроКреатив" в соответствии с техническим заданием и требованиями законодательства РФ и Москвы. Согласно условиям контракта, Заказчик обязуется принять и оплатить товар, соответствующий Техническому заданию и Спецификации, а Поставщик обязуется поставить новый товар и оказать сопутствующие услуги в соответствии с требованиями Технического задания. Цена контракта и порядок расчетов определяются в соответствии с указанными в документе суммами и условиями налогообложения. Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является твердой и не подлежит изменению в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика. Согласно условиям контракта, приемка работ в электронной форме должна быть осуществлена в течение 7 рабочих дней, оплата производится на основании электронного документа о приемке с указанием суммы, неустойки, оснований и порядка ее расчета, а также итоговой суммы к оплате. Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств Поставщиком, а обязательства Заказчика считаются исполненными с момента списания средств с его счета. Поставка товаров должна быть осуществлена в течение 3 календарных дней с даты заключения контракта, с возможностью досрочной поставки по согласованию с Заказчиком. Согласно статье 4 договора, поставщик обязан согласовать с заказчиком время и место поставки, а также обеспечить соответствие товаров качеству и характеристикам, указанным в техническом задании. При улучшении качества товаров требуется оформление дополнительного соглашения. Поставщик также отвечает за транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы, а упаковка и маркировка товаров должны соответствовать ГОСТ. Согласно условиям договора, импортный товар должен соответствовать международным стандартам упаковки, а маркировка товара и упаковки должна содержать определенные реквизиты и обеспечивать сохранность товара при транспортировке. Поставщик обязан представить отчетные документы и сертификаты качества в электронном виде с электронной подписью, а Заказчик в течение 20 рабочих дней должен провести приемку товаров. Заказчик обязан направлять Поставщику документы о приемке товаров и услуг, а также информацию о недостатках и сроках их устранения, при этом в случае отказа от принятия товаров из-за выявленных недостатков Заказчик отклоняет Документ о приемке, а Поставщик обязуется устранить недостатки в установленный срок за свой счет. Заказчик также обязан провести экспертизу поставленных товаров для проверки их соответствия условиям контракта. Заказчик и Поставщик взаимодействуют через автоматизированные системы для обмена информацией и документами, включая отчеты об устранении недостатков и документы о приемке товаров, с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи. Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, включая представление необходимых документов и информации о ходе исполнения обязательств, а также может осуществлять контроль за поставкой товаров и выбирать способ проведения экспертизы результатов, предусмотренных Контрактом. Согласно пунктам 5.1.6-5.1.7 и 5.2.1-5.2.3 Контракта, Заказчик и Поставщик обязаны выполнять взаимные обязательства по контролю качества товаров, информированию о выявленных недостатках и своевременному принятию и оплате поставок. Поставщик обязан поставлять товары, соответствующие качеству и другим характеристикам, может привлекать субпоставщиков без изменения условий контракта и вправе заменять их в случае ненадлежащего исполнения обязательств. Поставщик также обязан предоставить документы, подтверждающие происхождение товаров, если это требуется законодательством РФ. Поставщик обязуется предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств, сообщать об изменении своего фактического местонахождения и соответствовать законодательным требованиям и условиям контракта. Также он гарантирует качество товара и обязуется заменить товар при обнаружении недостатков. Согласно условиям договора, срок гарантии на комплектующее изделие равен сроку гарантии на основное изделие и начинается одновременно с ним. При замене дефектного комплектующего изделия устанавливается новый гарантийный срок той же продолжительности. Поставщик обязуется обеспечивать соответствие товара требованиям качества и безопасности, а также несет ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу в случае нарушения безопасности товара. Согласно статье 7 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042, с установлением размера штрафа в процентах от цены контракта за каждый факт нарушения обязательств, за исключением просрочки исполнения. Согласно условиям контракта, размер штрафа за нарушение обязательств зависит от цены контракта и варьируется от 1 000 до 5 000 рублей, а также может составлять проценты от цены контракта в случае просрочки платежей. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств, исходя из ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации. Согласно условиям договора, стороны обязаны уплачивать штрафы за неисполнение обязательств, при этом общая сумма штрафов не может превышать цену контракта. Стороны освобождаются от уплаты неустойки в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны. Согласно условиям контракта, Заказчик имеет право на одностороннее расторжение в случае поставки товаров ненадлежащего качества, некомплектности, неоднократного нарушения сроков и объемов поставки, отказа Поставщика от передачи товаров Контракт может быть расторгнут по инициативе Поставщика в случае неоднократных нарушений сроков оплаты или необоснованных отказов от приемки товаров со стороны Заказчика, а также в случае непредставления отгрузочной разнарядки или невЫборки товаров в установленные сроки. Стороны договора обязаны соблюдать установленный порядок расторжения контракта по соглашению сторон и в одностороннем порядке, а также освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы. Согласно статье 9, в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, сторона, неспособная выполнить свои обязательства, обязана уведомить другую сторону в письменной форме в течение 5 дней и продлить срок исполнения обязательств на время действия таких обстоятельств. Статья 10 устанавливает порядок урегулирования споров, предусматривая переговоры и претензионный порядок до обращения в Арбитражный суд города Москвы. Согласно представленному фрагменту, стороны обязаны дать письменный ответ на претензию в течение 15 календарных дней, иначе это считается признанием требований. В претензии должны быть указаны реквизиты сторон и, при необходимости, денежная оценка требований с расчетом, а также приложены подтверждающие документы. В случае несогласия сторон, споры подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы. Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до 2026 года, приемка товаров возможна после истечения срока исполнения обязательств поставщика. Согласно условиям контракта, его регистрация в Реестре Контрактов ЕАИСТ обязательна, а изменения и дополнения к нему оформляются в электронном виде и подлежат регистрации. Уведомления сторон осуществляются в письменной или электронной форме, с соблюдением определенных правил доставки. В случае Согласно условиям контракта, поставщик обязан выполнить ряд обязательств, включая регистрацию исполнения контракта в Реестре Контрактов ЕАИСТ и использование приложений № 1 и № 2 к контракту. Также предусмотрены особые условия электронного взаимодействия сторон, включая обмен электронными документами через АИС «Портал поставщиков» и УАИС «Бюджетный учет», а также проверку наличия стандартной товарной единицы в АИС перед оформлением Документа о приемке. Согласно пунктам 13.2-13.4, поставщик обязан назначить уполномоченных лиц для работы в АИС «Пortal поставщиков», обеспечить получение усиленной квалифицированной электронной подписи и регистрацию в системе. Электронные документы, подписанные в системе, имеют равную юридическую силу с бумажными документами, и не требуют дублирования, за исключением случаев, предусмотренных контрактом. Согласно представленному фрагменту, документация содержит информацию о сторонах договора, включая юридические и фактические адреса, контактные данные и реквизиты Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения города Москвы «Технологический колледж № 34», а также Компания "Зенон-Регион" предлагает ассортимент стекол и ПВХ-пластиков различных размеров и толщины, предназначенных для интерьерного и уличного применения. Спецификация товаров включает антибликовый поливинилхлоридный лист размером 1220x2440 мм и толщиной 0.3 мм, а также аэрозольную краску для дорожной разметки белого цвета объемом 1000 мл, производителя Sofmix TRAFFIC MARKER 510401, с указанием цены за единицу и общей суммы с учетом НДС.

Похожие закупки

• Поставка лакокрасочных изделий для выполнения ремонтных работ (Закупка 17)
  21 833 231,05 ₽ заявки до 05.11.2026, Москва
• Выполнение работ по ремонту бетонного основания парковки и замене ливневой канализации на парковке в ТРЦ "ОБЛАКА"
  19 275 318,34 ₽ заявки до 10.11.2026, Москва
• поставка извести строительной негашеной
  333 900,00 ₽ заявки до 05.11.2026, Москва
• Поставка материалов для ремонта
  2 500 000,00 ₽ заявки до 05.11.2026, Москва
• Выполнение работ по замене остекления оконных и дверных проемов, а также перенос существующих перегородок на Южной и Северной станции аттракциона канатная дорог
  1 223 333,33 ₽ заявки до 29.10.2026, Москва
• ТОВАРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
  120 851,00 ₽ заявки до 29.10.2026, Москва
• 226694_Строительный материалы для нужд ООО "БашРТС"
  1 826 653,40 ₽ заявки до 05.11.2026, Москва
• Дорожные плиты
  — заявки до 02.11.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Стройматериалы, Стройматериалы — Москва, Все закупки: Москва