223-ФЗТоварПеревозки и логистикаМоскваПортал поставщиков
| Реестровый номер | 10330069 |
|---|---|
| Заказчик | Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы «Государственный историко-архитектурный, художественный и ландшафтный музей-заповедник «Царицыно» |
| Начальная цена | 80 000,00 ₽ |
| Регион | Москва |
| Закон | 223-ФЗ |
| Опубликовано | 28.10.2026 |
| Приём заявок до | 28.10.2026 |
| Площадка | Портал поставщиков |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Тележка для перевозки арфы телескопическая, складная | 1.0 шт | 80 000,00 ₽ | Оборудование подъемно-транспортное и погрузочно-разгрузочное прочее, не включенное в другие группировки |
Согласно договору, государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы и поставщик обязуются выполнить поставку и принятие товаров соответственно, согласно техническому заданию и спецификации, с соблюдением требований законодательства РФ и Москвы. Согласно условиям договора, поставляемый товар должен быть новым и не использоваться ранее, поставка осуществляется силами и за счет поставщика, а момент поставки фиксируется при доставке товара заказчику и подписании необходимых документов. Цена договора составляет указанную сумму, не включающую НДС, если это не предусмотрено законодательством. Согласно условиям договора, Заказчик обязуется уплачивать налоги и сборы в бюджетную систему РФ, а цена договора, включающая все сопутствующие расходы, является фиксированной и не подлежит изменению в процессе исполнения договора. Оплата производится без авансового платежа, по факту поставки товаров, в безналичном порядке с использованием усиленных квалифицированных электронных подписей через автоматизированную информационную систему. Согласно представленному фрагменту, стороны договорились о порядке приемки товаров и оплаты, предусматривающем подписание электронного Документа о приемке в течение 7 рабочих дней и оплату на основании этого документа с учетом возможной неустойки. Заказчик обязан оплатить товары после списания средств со своего счета, а поставка товаров должна быть осуществлена в течение 5 рабочих дней с момента заключения договора. Поставщик обязан согласовать с Заказчиком условия поставки товаров, включая время, место и дату, а также может поставлять товары партиями по предварительной заявке, при этом товары должны соответствовать качеству и характеристикам, указанным в Техническом задании, с возможностью улучшения характеристик по согласованию сторон. Согласно условиям договора, упаковка товара должна соответствовать его маркировке и обеспечивать сохранность в процессе транспортировки, а также быть убрана силами поставщика в течение одного дня после доставки. Поставщик обязан предоставить заказчику отчетные документы и сертификаты качества в день поставки, а заказчик должен провести приемку товаров в течение пяти рабочих дней и подтвердить ее подписанным электронным документом. Поставщик обязан устранять выявленные недостатки в поставленных товарах и услугах за свой счет в установленные сроки, а Заказчик обязан провести экспертизу для проверки соответствия товаров условиям договора и может использовать для этого собственные силы или привлекать экспертов. Заказчик должен предоставлять разъяснения или информацию об отказе и недостатках через УАИС «Бюджетный учет», подписанную УКЭП. Согласно пунктам 4.13 и 4.14, после рассмотрения отчета об устранении недостатков, Заказчик принимает товары и подписывает УКЭП электронный документ о приемке, либо запрашивает разъяснения или указывает на дефекты с указанием срока их устранения, после чего Поставщик обязан предоставить разъяснения или исправить дефекты в установленные сроки. Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются повторно направить подписанный УКЭП электронный документ о приемке для оплаты и регистрации исполнения договора. Заказчик имеет право требовать надлежащего исполнения обязательств, документов, информации о ходе исполнения и проведения экспертизы результатов, а также может осуществлять контроль за поставкой товаров и указывать на недостатки после окончания срока исполнения договора. Согласно пунктам 5.1.7 и 5.2.1 договора, Заказчик и Поставщик обязаны осуществлять контроль за соответствием поставляемых товаров условиям договора и своевременно информировать друг друга о выявленных недостатках. Заказчик должен сообщать о недостатках в течение двух рабочих дней, а Поставщик вправе требовать подписания электронного документа о приемке товаров при их соответствии требованиям договора. Поставщик обязан своевременно поставлять товары, отвечающие условиям договора, и предоставлять необходимые документы, а также информировать Заказчика о ходе исполнения обязательств. Поставщик обязан уведомлять Заказчика об изменении своего фактического местонахождения в течение 5 календарных дней, а также исполнять другие обязательства, предусмотренные законодательством и договором, соответствовать требованиям к участникам закупки и соблюдать установленные запреты. Поставщик гарантирует качество товара и устраняет недостатки в течение гарантийного срока за свой счет. Согласно условиям договора, при обнаружении недостатков товара Заказчик может потребовать от Поставщика составления акта о недостатках и устранения выявленных дефектов в рамках продленного гарантийного срока. В случае отказа Поставщика от признания недостатков, Заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы на ее проведение в соответствии с ГК РФ. Поставщик обязан заменить товар при обнаружении недостатков и предоставляет гарантийный срок на комплектующие изделия, равный сроку на основное изделие. Согласно статьям 6 и 7 договора, Поставщик обязан обеспечивать безопасность товара и несет ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу Заказчика в случае нарушения требований безопасности. Поставщик также обязан возместить убытки, связанные с отзывом товара, и предоставлять полную и достоверную информацию о товаре. В случае предоставления недостоверной информации или Утвержденные правила определяют размер штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств по договору, исходя из цены договора и его объема. В данном фрагменте договора установлены условия ответственности сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, включая размеры штрафов и пени, а также ограничения на общую сумму начисленных штрафов. Согласно условиям договора, стороны могут расторгнуть его по соглашению, в судебном порядке или односторонне в случае ненадлежащего исполнения обязательств, включая поставку товаров ненадлежащего качества или некомплектных товаров. Договор может быть расторгнут в случае неоднократного нарушения сроков и объемов поставки товаров, отказа Поставщика от передачи товара, невыполнения обязанности по страхованию товара, несоответствия Поставщика требованиям Договора, выявления нарушений условий Договора по результатам экспертизы, а также нарушения Поставщиком законодательных запретов. Расторжение также возможно по инициативе Поставщика при неоднократных нарушениях Заказчиком сроков оплаты. Согласно пунктам 8.1.2.2-8.1.2.6, неоднократный необоснованный отказ Заказчика от приемки товаров, отказ от оплаты, непредставление отгрузочной разнарядки или невЫборка товаров в установленные сроки могут служить основанием для расторжения договора. Пункты 8.2-8.4 регламентируют порядок расторжения договора по соглашению сторон и в одностороннем порядке. Согласно статье 9 Договора, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, при условии своевременного уведомления другой стороны о возникновении таких обстоятельств и их характере. В случае возникновения споров, связанных с исполнением договора, стороны обязаны предпринять усилия для их урегулирования путем переговоров и претензионного порядка, с возможностью оформления дополнительных соглашений и предоставлением письменных ответов на претензии в установленные сроки. Согласно представленному фрагменту, для подтверждения претензии требуется приложение надлежащих документов, а споры по договору подлежат разрешению в Арбитражном суде города Москвы. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 30 декабря 2026 года, при этом предусмотрена возможность приемки товаров после истечения срока исполнения обязательств в рамках претензионной работы. Договор подлежит регистрации в Реестре Договоров ЕАИСТ, а его изменение и дополнение осуществляются путем подписания дополнительных соглашений, которые становятся неотъемлемой частью договора и подлежат регистрации в указанном реестре. Согласно пункту 12.1, уведомления сторон договора осуществляются в письменной форме с использованием различных каналов связи, а в случае почты — считаются полученными в день фактического получения. Пункт 12.2 указывает на руководство действующим законодательством РФ в случае Поставщик обязан обеспечить проверку наличия стандартной товарной единицы в АИС «Портал поставщиков» и создать её в случае Стороны договора согласовали порядок использования усиленной квалифицированной электронной подписи для подписания электронных документов в АИС «Портал поставщиков», признавая их равную юридическую силу с документами на бумажных носителях, и предусмотрели безвозмездный доступ к работе в данной системе. СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте Согласно представленному фрагменту, ИП Ватаманюк Сергей Николаевич приобретает тележку для перевозки арфы телескопическую, складную, алюминиевую стоимостью 80000 рублей с учетом НДС за штуку.
Рассчитать маржу по этой закупкеЕщё: Все закупки заказчика, Перевозки и логистика, Перевозки и логистика — Москва, Все закупки: Москва