ТОВАРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ

223-ФЗТоварИнструмент и крепёжМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

Согласно договору, государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы и поставщик обязуются поставку строительных материалов согласно техническому заданию и требованиям законодательства РФ и Москвы. Согласно договору, Заказчик обязуется принять и оплатить товар, соответствующий Спецификации и являющийся новым с годом выпуска не ранее 2025 года, а Поставщик осуществляет поставку и предоставляет сопутствующие услуги. Цена договора и порядок расчетов определяются в соответствии с условиями договора, включая НДС или без него. Согласно договору, оплата производится в рублях РФ, цена договора фиксирована и включает все расходы Поставщика, платежи осуществляются без аванса по факту поставки товаров, с использованием безналичного расчета через электронную систему. Согласно условиям договора, оплата производится на основании электронного документа о приемке, содержащего информацию о сумме платежа, неустойке, ее расчете и итоговой сумме к оплате. Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств Поставщиком, а обязательства Заказчика считаются исполненными с момента списания средств с его счета. Поставка товара должна быть осуществлена в течение 10 рабочих дней с даты заключения договора, с возможностью досрочной поставки по согласованию с Заказчиком. Статья 4 Договора регламентирует порядок приемки товаров, включая согласование времени и места поставки, соответствие товаров качеству и характеристикам Технического задания, а также процедуру внесения изменений в Договор и требования к упаковке и маркировке товаров. Согласно условиям договора, товар должен быть маркирован с указанием наименования изделия, фирмы-изготовителя, места нахождения изготовителя, даты выпуска и гарантийного срока службы, а упаковка должна соответствовать маркировке и обеспечивать сохранность товара при транспортировке. Поставщик обязан убрать упаковку в течение одного дня после доставки и предоставить Заказчику отчетные документы, сертификаты и другие подтверждающие качество товара документы в электронном виде с электронной подписью. Заказчик в течение пяти рабочих дней рассматривает полученные документы и осуществляет приемку товаров. Поставщик обязан устранить выявленные недостатки в поставленных товарах и услугах в установленные сроки за свой счет, а Заказчик обязан провести экспертизу для проверки соответствия товаров условиям договора, используя собственные силы или привлекая экспертов. Согласно пунктам 4.13 и 4.14, после рассмотрения отчета об устранении недостатков, Заказчик принимает товары и подписывает электронный документ о приемке, либо запрашивает разъяснения или указывает на дефекты с указанием срока их устранения, после чего Поставщик обязан предоставить необходимые разъяснения или устранить дефекты в установленный срок. Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются выполнять определенные действия для обеспечения приемки товаров и их оплаты, а также регистрации исполнения договора в ЕАИСТ. Заказчик имеет право требовать надлежащего исполнения обязательств, представления документов, запроса информации о ходе исполнения договора и проведения экспертизы результатов. Согласно пунктам 5.1.7 и 5.2.1 договора, заказчик обязан информировать поставщика о выявленных недостатках товаров и сообщать о них в течение двух рабочих дней, а поставщик вправе требовать подписания электронного документа о приемке товаров при предоставлении соответствующих документов и соответствия товаров требованиям договора. Поставщик обязуется поставлять товары надлежащего качества, количества и ассортимента, может привлекать субпоставщиков и заменять их в случае необходимости, а также предоставлять документы, подтверждающие происхождение товаров. Поставщик обязан предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств, уведомлять о смене фактического местонахождения, соответствовать законодательным требованиям и критериям оценки, а также обеспечивать соответствие единым требованиям к участникам закупки. Согласно представленному фрагменту, стороны договора обязуются соблюдать определенные условия, включая предоставление выписки из сервиса оценки и соблюдение запрета, установленного постановлением Правительства РФ. Поставщик гарантирует качество товара и устранение недостатков в течение гарантийного срока, который продлевается на время устранения выявленных дефектов. Согласно положениям договора, поставщик обязан заменить товар при обнаружении недостатков и гарантирует его соответствие требованиям качества и безопасности, а также возмещает вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу заказчика в случае нарушения безопасности товара. Согласно условиям договора, поставщик обязан возместить заказчику расходы в полном объеме в соответствии с законодательством РФ, гарантировать предоставление полной и достоверной информации о товаре и нести ответственность за недостатки товара в случае их возникновения после передачи товара заказчику или до момента передачи, а также за недостатки товара без гарантийного срока при условии, что они возникли до передачи товара или по причинам, предшествующим этому моменту. За нарушение обязательств стороны несут ответственность в соответствии с установленными правилами. В данном фрагменте договора установлены размеры штрафов и пени за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств сторонами, а также порядок их расчета в зависимости от стоимости договора. Согласно условиям договора, за просрочку исполнения обязательств предусмотрено начисление пени, размер которой рассчитывается исходя из ключевой ставки Центрального банка РФ, а общая сумма штрафов не может превышать цену договора. Стороны освобождаются от уплаты неустойки в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны. Согласно статье 8 договора, он может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне Заказчиком в случае ненадлежащего качества товаров, некомплектации, нарушения сроков и объемов поставки более двух раз, отказа от передачи товара Договор содержит положения о критериях отбора участников Котировочной сессии, ответственности за нарушения условий договора, включая экспертизу поставленных товаров и соблюдение национального режима, а также основания для расторжения договора, включая нарушение сроков оплаты и необоснованный отказ от приемки товаров. СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте описываются условия и порядок расторжения договора, включая недобросовестные действия сторон и обстоятельства непреодолимой силы, а также процедуру согласования расторжения и одностороннего расторжения с соблюдением определенных требований. Согласно статье 9 договора, стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, при условии своевременного уведомления другой стороны и подтверждения обстоятельств в установленном порядке. В случае возможности продолжения поставок после прекращения действия обстоятельств, срок исполнения обязательств продлевается на соответствующий период. Стороны договора обязуются решать возникающие споры путем переговоров и оформления дополнительных соглашений, а также предпринимать меры к их урегулированию в претензионном порядке с соблюдением установленных сроков и требований к оформлению претензий. Согласно статьям 10.4 и 11.1-11.4 договора, он вступает в силу с момента подписания сторон и действует до 11.12.2026, предусматривает арбитражное разбирательство в случае споров и возможность изменения договора путем подписания дополнительных соглашений, которые регистрируются в ЕАИСТ и вступают в силу с момента подписания. Согласно условиям договора, стороны обязуются использовать автоматизированные электронные системы и факсимильную связь для обмена уведомлениями, которые считаются полученными в день отправки или фактического получения с подтверждением почтовой отметкой. В случае Согласно пункту 4.10 статьи, Поставщик обязан использовать АИС «Портал поставщиков» для приемки товара и оформления документации, включая создание стандартных товарных единиц и назначение уполномоченных должностных лиц для работы в системе, а также обеспечение их электронными подписями и регистрацией в системе. Стороны договора признают юридическую силу электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, и обязуются не требовать их дублирования на бумажных носителях, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте содержатся описания различных товаров, включая адаптеры с тефлоновым покрытием, саморезы по металлу и ГКЛ, ревизионные люки и клей для обоев, а также малярную сетку и саморезы для гипсокартона. Согласно предоставленному тексту, заказчик и поставщик согласовали поставку грунтовки и пистолета для монтажной пены с указанием характеристик, количества и цен. Согласно представленным данным, сумма 3806.67 и 7613.34 должна быть разделена на 16 частей.

Похожие закупки

• Метизы
  — заявки до 05.11.2026, Москва
• Поставка абразивного инструмента (шлифовальные круги)
  14 349,64 ₽ заявки до 02.11.2026, Москва
• Аукцион в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на поставку элек
  49 600 000,00 ₽ заявки до 13.11.2026, Москва
• Поставка хирургических инструментов для нужд ГБУЗ «ММКЦ «Коммунарка» ДЗМ».
  2 070 000,00 ₽ заявки до 05.11.2026, Москва
• Поставка товаров (аптечка первой помощи и др.) для оснащения образовательных учреждений после капитального ремонта в 2027 году (КР2027-59)
  25 899 324,90 ₽ заявки до 05.11.2026, Москва
• КОМПЛЕКТУЮЩИЕ, ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ ТЕХНИКИ МАЛОЙ МЕХАНИЗАЦИИ
  112 180,00 ₽ заявки до 29.10.2026, Москва
• Устройство пусковое 70mai Jump Starter Max Midrive PS06 Black
  29 964,00 ₽ заявки до 29.10.2026, Москва
• РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ИНСТРУМЕНТОВ СМЕННЫЕ
  1 050 720,50 ₽ заявки до 28.10.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Инструмент и крепёж, Инструмент и крепёж — Москва, Все закупки: Москва