44-ФЗТоварУпаковка и тараМоскваПортал поставщиков
| Реестровый номер | 10329663 |
|---|---|
| Заказчик | Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Экспертный центр» |
| Начальная цена | 70 390,00 ₽ |
| Регион | Москва |
| Закон | 44-ФЗ |
| Опубликовано | 28.10.2026 |
| Приём заявок до | 29.10.2026 |
| Площадка | Портал поставщиков |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Стрейч плёнка НК Термо прозрачный 500мм 23мкм | 50.0 рул | 370,50 ₽ | Плиты, листы, пленка и полосы (ленты) полимерные, неармированные или не комбинированные с другими материалами |
| Пленка укрывная Рукав 100мкр, 1,5x100 м | 5.0 рул | 10 373,00 ₽ | Плиты, листы, пленка и полосы (ленты) полимерные, неармированные или не комбинированные с другими материалами |
Согласно договору, государственное бюджетное учреждение и поставщик обязуются к поставке и принятию упаковочной пленки соответственно, с соблюдением требований законодательства и условий, указанных в техническом задании и спецификации. Согласно условиям контракта, поставляемый товар должен быть новым, с годом выпуска не ранее 2025 года, и поставка осуществляется силами и за счет поставщика. Цена контракта включает НДС, если это Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта фиксирована и включает все расходы Поставщика, оплата осуществляется после поставки товаров без авансового платежа, финансирование производится за счет средств бюджета текущего года. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного документа о приемке, содержащего информацию о сумме платежа, неустойке, ее расчете и итоговой сумме к оплате. Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком, а обязательства по оплате считаются исполненными с момента списания средств со счета заказчика. Поставка товара должна быть осуществлена в течение 5 рабочих дней с даты заключения контракта, с возможностью досрочной поставки по согласованию с заказчиком. Согласно пункту 4 договора, поставщик обязан согласовать с заказчиком время и место поставки, а также обеспечить соответствие товаров качеству и характеристикам, указанным в техническом задании. При улучшении характеристик товаров, изменения должны быть оформлены дополнительным соглашением. Поставщик несет расходы на транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы, а упаковка и маркировка товаров должны соответствовать стандартам. Согласно условиям договора, товар должен быть маркирован с указанием наименования изделия, фирмы-изготовителя, места нахождения изготовителя, даты выпуска и гарантийного срока службы, а упаковка должна обеспечивать сохранность товара и соответствовать маркировке. Поставщик обязан убрать упаковку в течение одного дня и предоставить Заказчику отчетные документы и сертификаты качества в электронном виде с ЭЦП в срок до окончания поставки. Заказчик в течение 15 рабочих дней рассматривает товары на соответствие требованиям договора и оформляет приемку. Согласно условиям документа, Заказчик обязан провести экспертизу поставленных товаров на соответствие условиям контракта, после чего может отклонить электронный документ о приемке с УКЭП, указав на недостатки и сроки их устранения. Поставщик обязуется устранить выявленные недостатки за свой счет. Согласно пунктам 4.13 и 4.14, Заказчик и Поставщик обязаны взаимодействовать через электронные системы учета и порталы для обмена документами, устранения недостатков и предоставления разъяснений в установленные сроки. Согласно представленному фрагменту, стороны контракта обязуются выполнять определенные действия для обеспечения приемки поставленных товаров и их оплаты, включая предоставление документации и подписание УКЭП электронного Документа о приемке. Заказчик имеет право требовать надлежащего исполнения обязательств, запросить информацию о ходе исполнения контракта и осуществлять контроль за поставками, а также выбирать способ проведения экспертизы результатов контракта. Согласно пунктам 5.1.7 и 5.2.1 Контракта, Заказчик и Поставщик обязаны взаимодействовать в случае выявления несоответствий в поставках товаров, включая предоставление разъяснений и сообщение о недостатках соответственно. Заказчик также обязан своевременно принимать и оплачивать товары (п. 5.2.2), в то время как Поставщик имеет право требовать подписания электронного документа о приемке товаров (п. 5.3.1). Поставщик обязан поставлять товары надлежащего качества, ассортимента и комплектности, своевременно оплачиваемые Заказчиком, может привлекать субпоставщиков без изменения условий контракта и заменять их при необходимости, а также запрашивать у Заказчика разъяснения по вопросам поставки. Поставщик обязан предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по контракту, уведомлять о смене фактического местонахождения в течение 5 календарных дней, соответствовать законодательным требованиям и соблюдать установленные запреты. Также Поставщик гарантирует качество товаров в соответствии с контрактными требованиями и обеспечивает гарантийный срок, предусмотренный техническим заданием. Согласно условиям договора, при обнаружении недостатков товара в период гарантийного срока, Поставщик обязан устранить их в установленные сроки, а в случае отказа от составления акта о недостатках — Заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с законодательством. Гарантийный срок продлевается на время устранения недостатков, а на заменяемый товар устанавливается аналогичный гарантийный срок. Согласно статье 7 Контракта, стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с законодательством РФ и положениями Контракта. В частности, Поставщик обязан обеспечить безопасность товара, соответствие санитарным нормам и стандартам, а также возместить вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу Заказчика в случае нарушения безопасности товара. Поставщик также обязан возместить убытки, связанные с отзывом товара, и несет ответственность за недостатки товара в случае непредоставления полной информации о товаре. Утвержденные правила определяют размер штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств по контракту, исходя из цены контракта и его объема. Согласно условиям контракта, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств предусмотрены штрафы и пени, размер которых зависит от цены контракта и ключевой ставки Центрального банка РФ. Согласно представленному фрагменту, стороны договора освобождаются от уплаты неустойки в случае обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны, а также предусмотрены условия возврата излишне уплаченных средств и порядок расторжения контракта, включая соглашение сторон, судебный порядок и одностороннее расторжение при определенных условиях. Согласно пунктам 8.1.1 и 8.1.2, Контракт может быть расторгнут в случае неоднократного нарушения сроков и объемов поставки товаров, невыполнения обязанностей по страхованию товаров, несоответствия Поставщика требованиям Контракта, подтвержденных экспертизой, а также нарушения запретов, установленных законодательством. Односторонний отказ от исполнения Контракта по инициативе Поставщика также возможен при неоднократных нарушениях сроков оплаты со стороны Заказчика. Согласно представленному фрагменту, документация описывает основания для одностороннего расторжения контракта, включая действия Заказчика, а также порядок расторжения по соглашению сторон и в одностороннем порядке в соответствии с законодательством РФ. Статья 9 Контракта регулирует ответственность сторон за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, предусматривая освобождение от ответственности при соблюдении условий уведомления и подтверждения таких обстоятельств. Согласно статье 10 Контракта, стороны обязуются урегулировать споры через переговоры и претензионный порядок, с возможностью оформления дополнительных соглашений и передачи спора в Арбитражный суд города Москвы после неудачных попыток урегулирования. Претензия должна быть направлена в письменном виде с указанием необходимых реквизитов сторон и рассмотрена в течение 15 календарных дней. Согласно представленному фрагменту, в случае нарушения обязательств сторонами предусмотрен порядок подачи претензии с приложением необходимых документов и расчетом истребуемой суммы, а также возможность разрешения споров в арбитражном суде. Контракт вступает в силу с момента подписания и имеет срок исполнения до 27 рабочих дней, с возможностью изменения и дополнения по соглашению сторон. Согласно статье 12 Контракта, уведомления сторон должны направляться в письменной форме или электронно, а также предусмотрено руководство действующим законодательством РФ в случае Согласно контракту, поставщик согласен на проведение проверок в отношении использования субсидий и обязуется осуществлять электронный обмен документами с использованием УКЭП и специализированных информационных систем, а также создавать стандартные товарные единицы в случае их Стороны договора обязуются использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для подписания электронных документов в АИС «Портал поставщиков», признавая их равную юридическую силу с бумажными документами. СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте содержатся контактные данные юридического лица, ГБУ города Москвы «Экспертный центр», включая адреса, телефоны, электронную почту, ИНН, КПП, ОГРН, а также банковские реквизиты и информацию о директоре. Согласно приложению № 2 к контракту, ООО "АШДИ" обязуется поставить стрейч-пленку НК Термо прозрачную шириной 500 мм, толщиной 23 мкм, весом рулона 2.1 кг, длиной 180 м, с количеством 500 слоев втулок из картона, предназначенную для упаковочных и укрывных работ, на сумму 18525.00 рублей за единицу с учетом НДС.
Рассчитать маржу по этой закупкеЕщё: Все закупки заказчика, Упаковка и тара, Упаковка и тара — Москва, Все закупки: Москва