44-ФЗТоварСтройматериалыМоскваПортал поставщиков
| Реестровый номер | 10329462 |
|---|---|
| Заказчик | Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы «Мемориальный музей космонавтики» |
| Начальная цена | 9 300,00 ₽ |
| Регион | Москва |
| Закон | 44-ФЗ |
| Опубликовано | 27.10.2026 |
| Приём заявок до | 28.10.2026 |
| Площадка | Портал поставщиков |
| Позиция | Количество | Цена за единицу | ОКПД2 |
|---|---|---|---|
| Шпатлевка цементная Vetonit VH, финишная,20 кг | 200.0 кг | 46,50 ₽ | Смеси строительные |
Согласно гражданско-правовому договору бюджетного учреждения, государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы и поставщик обязуются поставку цементной шпаклевки в соответствии с техническим заданием и требованиями законодательства РФ и Москвы. Заказчик обязуется принять и оплатить товар согласно условиям контракта, товар должен быть новым с годом выпуска не ранее 2025 года, поставка осуществляется силами и за счет Поставщика, моментом поставки считается доставка товара и подписание необходимых документов. Цена контракта составляет указанную сумму, НДС не облагается или облагается по определенной ставке. Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является твердой и не подлежит изменению в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного Документа о приемке, подписанного УКЭП, с указанием суммы к оплате, размера неустойки и итоговой суммы платежа. Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком, а оплата считается исполненной с момента списания средств со счета заказчика. Поставка товара должна быть осуществлена в течение 10 рабочих дней с даты заключения контракта, с возможностью досрочной поставки. Согласно статье 4 контракта, поставщик обязан согласовать с заказчиком время и место поставки, товары должны соответствовать качеству и характеристикам, указанным в техническом задании, и допускается поставка улучшенных товаров с оформлением дополнительного соглашения. Поставщик обеспечивает транспортировку и погрузочно-разгрузочные работы за свой счет. Согласно условиям договора, товар должен соответствовать ГОСТ и международным стандартам упаковки, маркировка должна содержать определенные реквизиты, упаковка обеспечивать сохранность товара, а поставщик обязан предоставить отчетные документы и сертификаты качества в электронном виде с ЭЦП. Заказчик обязан направить Поставщику документы о приемке товаров и услуг, а в случае обнаружения недостатков — информацию о них и сроках их устранения, после чего Поставщик обязан устранить выявленные недостатки за свой счет. Заказчик также обязан провести экспертизу поставленных товаров для проверки их соответствия условиям контракта. Согласно условиям договора, Заказчик формирует отчет об устранении недостатков через УАИС «Бюджетный учет», а Поставщик обязан предоставить разъяснения или устранить дефекты в установленные сроки после получения соответствующей информации от Заказчика через АИС «Портал поставщиков». Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, представления необходимых документов, запроса информации о ходе исполнения обязательств и контроля за поставкой товаров. Согласно представленному фрагменту, документально оформлены обязанности и права сторон в отношении контроля за поставками товаров и уведомлений о недостатках, а также порядок действий при обнаружении несоответствий условиям контракта. Поставщик обязуется поставлять товары, соответствующие качественным и количественным требованиям, может привлекать субпоставщиков и заменять их в случае необходимости, а также запрашивать у Заказчика разъяснения по вопросам поставки. Поставщик обязуется предоставлять Заказчику информацию о ходе исполнения обязательств, уведомлять о смене фактического местонахождения и соответствовать законодательным требованиям и условиям контракта. Также Поставщик гарантирует качество товара в соответствии с требованиями контракта и технического задания, предоставляя гарантийный срок, указанный в техническом задании. Поставщик обязан устранить выявленные недостатки в товарах и материалах за свой счет в согласованные сроки, а гарантийный срок продлевается на время устранения дефектов. В случае отказа Поставщика от подписания акта о недостатках, Заказчик может провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с законодательством. Поставщик также обязан заменить товар при обнаружении недостатков, а гарантийный срок на комплектующие изделия соответствует сроку на основное изделие. Поставщик обязуется обеспечивать соответствие товара требованиям качества и безопасности, а также несет ответственность за вред, убытки и недостатки товара в соответствии с законодательством РФ и условиями контракта. Согласно акту и условиям контракта, Заказчик и Поставщик несут ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ №1042 от 30.08.2017. Размер штрафа за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Поставщиком составляет 10% от цены контракта, если она не превышает 3 млн рублей, и 5% — если превышает. Для Заказчика размер штрафа В соответствии с условиями контракта, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств предусмотрены штрафы в размере 1 000 или 5 000 рублей в зависимости от цены контракта, а также пеня за просрочку исполнения обязательств, исчисляемая от цены контракта с учетом фактически исполненных обязательств. Общая сумма штрафов не должна превышать цену контракта. Согласно условиям Контракта, стороны освобождаются от уплаты неустойки при наступлении обстоятельств непреодолимой силы или вины другой стороны, а также обязаны возвращать излишне уплаченные средства при выявлении фактов неполной поставки или завышения стоимости товара. Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, в судебном порядке или односторонне в случае ненадлежащего исполнения обязательств одной из сторон. Согласно пунктам 8.1.1.3-8.1.1.8, контракт может быть расторгнут в случае неоднократного нарушения сроков и объемов поставки товаров, отказа от передачи товара, невыполнения обязанности по страхованию товара, несоответствия поставщика требованиям технического задания и другим условиям контракта, подтвержденных экспертизой, а также нарушения запретов, установленных законодательством. Согласно условиям договора, заказчик может столкнуться с односторонним расторжением контракта поставщиком в случае неоднократных нарушений сроков оплаты, необоснованных отказов от приемки товаров или их оплаты, непредставления отгрузочной разнарядки, а также невЫборки товаров. Расторжение по соглашению сторон и в одностороннем порядке регулируется гражданским законодательством РФ и предусматривает определенные сроки для ответа на предложения о расторжении. Согласно статьям 95 Закона о Контрактной системе и условиям Контракта, предусмотрено право на одностороннее расторжение и освобождение от ответственности за неисполнение обязательств в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, таких как стихийные бедствия, военные действия и другие чрезвычайные события, при условии их подтверждения в установленном порядке и невозможности их предвидения и предотвращения. Согласно пункту 9.3, в случае обстоятельств непреодолимой силы, срок исполнения обязательств по Контракту продлевается на время их действия и последствий. Статья 10 устанавливает порядок урегулирования споров, предусматривая переговоры и претензионный порядок с письменными ответами в течение 15 календарных дней. СУММАРИЗАЦИЯ: В представленном фрагменте описываются требования к оформлению претензии, включая указание истребуемой суммы и приложение необходимых документов, а также порядок разрешения споров через Арбитражный суд города Москвы. Также устанавливается срок исполнения контракта и порядок его изменения. Согласно статье 12 Контракта, уведомления Сторон должны направляться в письменной форме или электронно, а дополнительные соглашения к Контракту подлежат регистрации в Реестре Контрактов ЕАИСТ. В случае Согласно статье 13 Контракта, стороны обязуются использовать электронное взаимодействие через АИС «Портал поставщиков» для обмена документами и информацией, а также проверять наличие стандартных товарных единиц в системе для оформления приемки товара. Стороны договора обязуются использовать усиленную квалифицированную электронную подпись для обмена документами через АИС «Портал поставщиков», признавая равную юридическую силу электронных и бумажных документов, и обеспечивают бесплатный доступ к системе для электронного документооборота. Данный фрагмент содержит информацию о юридическом лице, включая адреса, контактные данные и реквизиты, а также упоминание о лице, уполномоченном на подписание контракта и банковские реквизиты. Согласно представленному фрагменту, поставщик Батенков А.М. осуществляет поставку шпатлевки цементной Vetonit VH, финишной, весом 20 кг, с указанием характеристик, производителя, модели, количества, единицы измерения, цены за единицу и итоговой суммы с учетом НДС.
Рассчитать маржу по этой закупкеЕщё: Все закупки заказчика, Стройматериалы, Стройматериалы — Москва, Все закупки: Москва