ИНСТРУМЕНТ И ОБОРУДОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ

44-ФЗТоварИнструмент и крепёжМоскваПортал поставщиков

Что закупают

Описание

Согласно гражданско-правовому договору между ГБУЗ "ДГП №120 ДЗМ" и поставщиком, последний обязуется поставить строительные инструменты и расходные материалы для нужд учреждения в соответствии с результатами конкурсной процедуры и установленными условиями. Заказчик обязуется принять и оплатить новый товар с годом выпуска не ранее 2025 года, поставляемый Поставщиком с соблюдением условий контракта, включая подписание необходимых документов и предоставление сопутствующих услуг. Цена контракта составляет указанную сумму, включая НДС или без него в зависимости от условий. Согласно условиям контракта, оплата производится в рублях РФ, цена контракта является фиксированной и не подлежит изменению в процессе исполнения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Оплата осуществляется после фактической поставки товаров без авансового платежа, в безналичном порядке на расчетный счет поставщика. Согласно условиям контракта, оплата поставщику производится на основании электронного Документа о приемке, подписанного УКЭП, с указанием суммы к оплате, размера неустойки и итоговой суммы платежа. Заказчик может удержать неустойку за неисполнение обязательств поставщиком, а обязательства по оплате считаются исполненными с момента списания средств с лицевого счета Заказчика. Поставка товара должна быть осуществлена в течение 10 рабочих дней с даты заключения контракта. Статья 4 контракта регламентирует порядок приемки товаров, включая обязательство Поставщика согласовать с Заказчиком время и место поставки, а также соответствие товаров качеству и характеристикам, указанным в Техническом задании. Согласно условиям договора, упаковка и маркировка товара должны соответствовать установленным стандартам, маркировка должна содержать определенные реквизиты, а упаковка обеспечивать сохранность товара при транспортировке. Поставщик обязан представить отчетные документы и сертификаты качества в электронном виде с ЭЦП в установленные сроки. Согласно условиям контракта, заказчик обязан направить поставщику подписанный УКЭП электронный документ о приемке товаров и услуг, подтверждая их соответствие количеству, качеству и другим требованиям, либо предоставить разъяснения или информацию о мотивированном отказе с указанием недостатков и сроков их устранения. В случае отказа от принятия товаров, заказчик отклоняет документ о приемке, а поставщик обязуется устранить выявленные недостатки в установленные сроки. Заказчик также обязан провести экспертизу поставленных товаров для подтверждения их соответствия условиям контракта. Согласно условиям договора, информация о выявленных недостатках товаров и услуг и сроках их устранения должна быть направлена Заказчиком в УАИС «Бюджетный учет» и подписана УКЭП, после чего направляется Поставщику. При положительном решении Заказчика о устранении недостатков и Согласно представленному фрагменту, Заказчик имеет право требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств по Контракту, представления необходимых документов, информации о ходе исполнения обязательств и осуществления контроля за поставкой товаров. Согласно представленному фрагменту, документ регулирует процедуры взаимодействия между Заказчиком и Поставщиком, включая экспертизу результатов, уведомления о недостатках товаров и порядок действий при обнаружении несоответствий условиям контракта. Поставщик обязуется поставлять товары в соответствии с условиями контракта, может привлекать субпоставщиков без изменения стоимости и количества товаров, имеет право на замену субпоставщика в случае его неисполнения обязательств и обязан предоставлять документы, подтверждающие происхождение товаров. Поставщик обязуется предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств, уведомлять о смене фактического местонахождения, соответствовать законодательным требованиям и соблюдать установленные запреты. Также Поставщик гарантирует качество товара в соответствии с требованиями контракта и технического задания. Согласно пункту 6.3 приложения № 1 к контракту, при обнаружении недостатков в товарах в период гарантийного срока, Поставщик обязан устранить их за свой счет, продлевая гарантийный срок на время устранения недостатков. В случае отказа Поставщика от составления акта о недостатках, Заказчик вправе провести экспертизу и возместить расходы в соответствии с ГК РФ. По пункту 6.4, Поставщик обязан заменить товар при обнаружении недостатков и требовании Заказчика. По пункту 6.5, гарантийный срок на комплектующее изделие равен сроку на основное изделие и начинается одновременно с ним, а на замененный товар с недостатками распространяется новый гарантийный срок. Поставщик обязуется гарантировать качество товара, безопасность, соответствие стандартам и законодательству, а также возмещать убытки и вред, причиненные в результате недостатков товара. Согласно условиям контракта, Заказчик и Поставщик несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 №1042. Размер штрафа для Поставщика составляет 10% от цены контракта, если она не превышает 3 млн рублей, или 5% от цены контракта, если она больше 3 млн рублей, за исключением случаев просрочки исполнения обязательств. В соответствии с условиями контракта, размер штрафа за просрочку исполнения обязательств или их ненадлежащее исполнение без стоимостного выражения составляет 1 000 или 5 000 рублей в зависимости от цены контракта, а пеня начисляется за каждый день просрочки в размере одной трехсотой ключевой ставки ЦБ РФ от цены контракта. Согласно пунктам 7.9-7.13, установлены правила начисления штрафов за ненадлежащее исполнение обязательств, условия освобождения от неустойки и порядок возврата излишне уплаченных средств. В статье 8 описаны условия расторжения контракта, включая соглашение сторон, судебный порядок и одностороннее расторжение с указанием оснований. Согласно пункту 8.1.1 договора, Заказчик вправе расторгнуть контракт в случае неоднократного нарушения сроков и объемов поставки товаров, поставки некомплектных товаров без устранения недостатков в установленный срок, отказа от передачи товара Контракт может быть расторгнут по инициативе Поставщика в случае неоднократных нарушений Заказчиком условий контракта, включая просрочку оплаты, необоснованный отказ от приемки товаров или оплаты, а также в случае непредставления отгрузочной разнарядки или невЫборки товаров. Расторжение по соглашению сторон осуществляется в соответствии с гражданским законодательством РФ и требует письменного ответа в течение пяти календарных дней. Согласно статьям 8 и 9 Контракта, предусмотрены условия для одностороннего расторжения и освобождения от ответственности в случае обстоятельств непреодолимой силы. Согласно условиям договора, в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы, стороны обязаны уведомить друг друга в письменной форме и продлить сроки исполнения обязательств на время действия таких обстоятельств. При возникновении споров стороны должны сначала попытаться их урегулировать путем переговоров и направления письменных претензий с ответом в течение 15 календарных дней, после чего спор может быть передан в Арбитражный суд города Москвы. Согласно представленному фрагменту, документ регламентирует порядок предъявления претензий, их содержание и приложения, а также устанавливает порядок разрешения споров в арбитражном суде и сроки исполнения контракта. Согласно статье 12 Контракта, дополнительные соглашения к нему являются его неотъемлемой частью и подлежат регистрации в Реестре Контрактов ЕАИСТ. Уведомления Сторон должны направляться в письменной или электронной форме, а в случае использования почты — считаются полученными в день фактического получения. В случае Согласно статье 12 Контракта, к нему прилагаются Техническое задание и Спецификация, а также предусмотрено согласие Поставщика на проверки со стороны органов власти. Статья 13 регламентирует электронное взаимодействие Сторон, включая обмен документами и информацией через АИС «Портал поставщиков» и УАИС «Бюджетный учет», а также процедуру создания стандартной товарной единицы в случае её Поставщик обязан назначить уполномоченных лиц для работы в АИС «Портал поставщиков», обеспечить им усиленную квалифицированную электронную подпись и регистрацию в системе, а также использовать электронные документы с равной юридической силой бумажным документам. Согласно статье 14, в документе указаны юридический и фактический адреса, реквизиты и контактные данные Заказчика и места для аналогичной информации Поставщика, а также электронная почта и банковские реквизиты Заказчика. СУММАРИЗАЦИЯ: В документе содержится описание комплекта товаров, включая набор сверл, переставные клещи и ножницы по металлу, а также цифровой мультиметр с указанием их характеристик и цен. СУММАРИЗАЦИЯ: В таблице приведены технические характеристики и цены на мультиметры моделей Mastech MS2101 и Rexant R8211, а также диск отрезной по металлу Зубр 125х1.6 мм, включая их производителя, модель, количество, единицу измерения и цену за единицу с учетом НДС. Суммаризация: ООО "ФАМС+" предлагает диск отрезной по металлу "Зубр" размером 125х1.6 мм и алмазный диск по керамике супертонкий "ГРАНИТ" CPST 125 мм, предназначенные для резки соответствующих материалов.

Похожие закупки

• Поставка метизов и крепежа для нужд ООО "Ульяновскоблводоканал"
  695 015,72 ₽ заявки до 02.11.2026, Москва
• ФУРНИТУРА
  186 000,00 ₽ заявки до 28.10.2026, Москва
• Набор инструментов JNTRD J-187 в чемодане на колёсах 187шт
  35 200,00 ₽ заявки до 28.10.2026, Москва
• Оказание услуг по дополнительному профессиональному обучению по направлению ОС Astra Linux
  1 016 001,84 ₽ заявки до 06.11.2026, Москва
• ТОВАРЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
  15 253,50 ₽ заявки до 28.10.2026, Москва
• выполнение работ по перемотке обмоток статора электродвигателя насоса системы охлаждения забортной водой ГЭУ с ремонтируемого объекта заказ № 63046
  — заявки до 30.10.2026, Москва
• Опора роликовая Алютех SGN.01.150
  23 128,00 ₽ заявки до 28.10.2026, Москва
• прикаточный валик
  11 958,00 ₽ заявки до 30.10.2026, Москва

Ещё: Все закупки заказчика, Инструмент и крепёж, Инструмент и крепёж — Москва, Все закупки: Москва